Тендер - Приобретение колесных дисков №309461304

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиГК-_диски_проект Контракт № __________________________

на поставку колесных дисков для автомобилей
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

«___»_________2025 г.

г. Трёхгорный

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 10 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствий» (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Молодоженцева Павла Владимировича, действующего на основании Устава, Приказа МЧС России от 15.02.2022 № 64-нс, с одной стороны, и

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44) заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить запасные автозапчасти (далее - товар), определенные в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации на поставку запасных автозапчастей для автомобилей (Приложением к настоящему Контракту), приложение является неотъемлемой частью контракта, в сроки, установленные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2 Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации на поставку запасных автозапчастей для автомобилей (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Цена Контракт и порядок расчётов

Цена Контракта составляет ______________ (_____________ рублей) ___ копеек, в том числе НДС 20%, либо не облагается.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, загрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

• Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44 и настоящим Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

2.5 Расчёты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счёта на оплату (счёта-фактуры), товарной (товарно-транспортной) накладной, либо универсального передаточного документа.

2.6 Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчётного счёта Поставщик обязан в трёхдневный срок с момента изменения расчётного счёта в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.

Порядок, сроки и условия поставки и приёмки

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Челябинская область, город Трёхгорный, улица Строителей 16, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта. Доставка может осуществляться до КПП города Трехгорный по предварительному согласованию или транспортными компании ЛУЧ, СДЭК, КИТ.

Оформление документов для въезда/выезда на территорию ЗАТО г. Трёхгорный, для осуществления доставки Товара осуществляется Поставщиком самостоятельно.

Приёмка Товара осуществляется путём передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям: Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44.

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает счёт на оплату (счёт-фактуру), товарную (товарно-транспортную) накладную, либо универсальный передаточный документ. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приёмке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.7 Контракта.

Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счёт.

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика. Расходы, понесённые Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приёмки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Контракта.

Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

4.1.1 Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией;

Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

Обеспечить за свой счёт устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика произвести приёмку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта.

Заказчик обязуется:

Обеспечить своевременную приёмку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо но адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44.

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приёмки, так и в течение гарантийного периода;

Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причинённых по вине Поставщика;

Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на 10 (десять) процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44;

Отказаться от приёмки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44.

Качество Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствует требованиям, установленных Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законных основаниях и на момент его передачи свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, требованиям безопасности, в том числе пожарной безопасности, санитарным, гигиеническим и фитосанитарным нормам.

Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации (ГОСТов, технических условий, утверждённых в отношении данного вида Товара, систем добровольной сертификации и иных нормативных документов), что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и (или) декларациями о соответствии, а также другими документами (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовители, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Правила) и равен▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 коп.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяется в соответствии с Правилами и равен▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 коп.

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего Контракта на срок более чем 1 (один) месяц, в том числе по отдельным этапам поставки Товара, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика - обратиться в суд с соответствующим иском.

6.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Исключительные права

Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

Все убытки, понесённые Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объёме.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трёх) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Рассмотрение и разрешение споров

Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, разрешаются путём переговоров с применением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

Претензия оформляется в письменной форме, В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Челябинской области.

Срок действия и порядок расторжения Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 20 ноября 2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечёт прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом: Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном: частями 9-23 статьи 95 Федерального закона № 44.

Прочие положения

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

В случае изменения банковских реквизитов, местонахождения, наименования, или реорганизации одной из Сторон, данная Сторона обязана письменно в течение 10 (десяти) дней после произошедших изменений сообщить другой Стороне о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация Сторон произошли на основании указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации.

Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путём заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 95 Федерального закона № 44.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путём заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта,

11.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: «Спецификация на

поставку колесных дисков для автомобилей».

Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Контракту на поставку колесных дисков для автомобилей от «__» ________2025 г. №

Спецификация на

поставку колесных дисков для автомобилей

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_на_колеса