Тендер - Право заключения договора на выполнение работ по переработке сырья и материалов для изготовления опытных партий полиэфирэфиркетона марки ПЭЭК и полиарилсульфона марки ПАСУ №319552090

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Извещение

Извещение_о_проведении_закупки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Прямая закупка у единственного поставщика

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.3.4 Ч.1 П.В)

Наименование заказчика: Акционерное общество «Препрег - Современные Композиционные Материалы»

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Волгоградский пр-кт, 42, корп. 5

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Волгоградский пр-кт, 42, корп. 5

Контактное лицо: Акмеева Светлана Юрьевна

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0123

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Право заключения договора на выполнение работ по переработке сырья и материалов для изготовления опытных партий полиэфирэфиркетона марки ПЭЭК и полиарилсульфона марки ПАСУ

Состав, объем и количество товаров, работ, услуг: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями, предусмотренными договором

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 47 копеек вкл. НДС 20%..

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД 2 – 71.20, ОКПД 2 – 71.20.19.190

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено

Контрагент: Участник 1

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: распоряжение;

Приложение 3: ценовой анализ.

Проект_договора

Договор подряда на переработку № ____________

г. Москва «__» ________ 2025 г.

Акционерное общество «Препрег – Современные Композиционные Материалы» (АО «Препрег-СКМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора по операционным вопросам Белолипецкого Романа Игоревича, действующего на основании Доверенности № PSKM▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьPOA1 от 24.10.2025 г., с одной стороны, и

*****, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ****, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (далее ТЗ) Заказчика выполнить работу (далее – Работа) по переработке полученного от Заказчика сырья и материалов в готовую продукцию (далее – Продукция), и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работы (Продукцию) и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Требования к Продукции, ее количество, качество, начальные и конечные сроки выполнения работ определяются в ТЗ (Приложение 1 к Договору).

Подрядчик перерабатывает полученные от Заказчика сырье и материалы, которые Заказчик передает на проведение Работ в соответствии с Приложением 2 к Договору.

1.4. Условие о сроках выполнения Работы, установленных ТЗ, применяется при условии своевременной передачи Заказчиком сырья и материалов для выполнения Работы в установленном Договором количестве. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи Подрядчику сырья и материалов, сроки выполнения Работ продлеваются на срок выполнения Заказчиком своих обязанностей.

1.5. Право собственности на сырье и материалы принадлежит Заказчику. Подрядчик не имеет права распоряжаться находящимися в его владении сырьем и материалами Заказчика и произведенной из этих сырья и материалов Продукцией без письменного согласия Заказчика.

• Настоящий Договор заключается во исполнение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 27.02.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25-002, заключенного между АО «Препрег-СКМ» и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) (далее – Соглашение) на реализацию Комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла: «Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1789-р по НИР/ОКР: «Разработка технологий и организация опытного производства суперконструкционных термопластов для применения в качестве матриц полимерных композиционных материалов». Идентификатор Соглашения▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьH507525QS40002.

Цена и порядок оплаты

Цена Работы, выполняемой Подрядчиком, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС по ставке 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот шестьдесят три тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 91 копейка.

Цена Работы, согласованная Сторонами, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Работы включает в себя: вознаграждение Подрядчика; сумму компенсации всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением Работы.

Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость Работы и сумму НДС (20%) в течение 10-ти календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ или универсального передаточного документа по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – «УПД») на основании счета на оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются за счет средств, получаемых Заказчиком в целях исполнения Соглашения, за исключением оплаты НДС (20%). Оплата НДС (20%) осуществляется за счет собственных средств Заказчика с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

Платежи по настоящему Договору, за исключением оплаты НДС (20%), осуществляются Заказчиком по безналичному расчету распоряжением о совершении казначейских платежей путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Договора, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с лицевого/расчетного счета Заказчика

Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.

Стороны обязаны указывать в товаросопроводительных документах и распоряжениях (платежных поручениях на перечисление денежных средств) в рамках исполнения Договора идентификатор Соглашения.

Подрядчик обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Договору.

По окончании срока действия настоящего Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия, Стороны производят сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора. Сторона, инициирующая сверку, обязана представить другой Стороне два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки). Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать его и возвратить один экземпляр другой Стороне либо, при наличии разногласий, направить возражения.

Права и обязанности Сторон

Подрядчик обязан:

• • Выполнять Работы в соответствии с требованиями ТЗ и в установленные им сроки.
  • Своевременно передавать результаты Работы Заказчику.
  • Обеспечивать конфиденциальность в отношении документов, составляемых в результате исполнения Договора и ТЗ, а также выполнение данного требования всеми субподрядчиками, привлеченными Подрядчиком к выполнению Работ.
  • Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком сырье и материалы экономно и расчетливо, после окончания Работы представить Заказчику отчет об израсходовании сырья и материалов, а также вернуть их остатки.
  • Через 3 (три) рабочих дня после выполнения Работы, установленные ТЗ, Подрядчик обязан предоставить Отчет о переработанном сырье. Отчет должен быть составлен по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Договору.
  • Обеспечить доступ представителям Заказчика на время всего производственного цикла выполнения Работы с целью контроля хода ее выполнения и качества без вмешательства в деятельность Подрядчика.

Подрядчик вправе:

• • Выполнить Работы и передать их результаты Заказчику досрочно.
  • Привлекать к выполнению Работ третьих лиц с предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц.
  • Требовать от Заказчика своевременной оплаты Работ при условии выполнения Работ надлежащим образом.

Заказчик обязан:

• • Принимать и оплачивать Работы при соответствии их результатов условиям Договора и ТЗ, а также принимать остатки сырья и материалов.
  • Обеспечивать конфиденциальность в отношении документов, составляемых в результате исполнения Договора и ТЗ.
  • В установленные Договором сроки передавать Подрядчику материалы и сырье для переработки, соответствующие требованиям, установленным Договором и ТЗ.

Заказчик вправе:

• • Направлять своих представителей для присутствия во время всего производственного цикла выполнения Договора с целью проверки хода выполнения и качества Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. Пределы такого права Заказчика ограничены исключительными и иными правами Подрядчика на применяемые им секреты производства (ноу-хау) и иные результаты интеллектуальной деятельности, в отношении которых у Заказчика отсутствует исключительное и иное право, предполагающее для Заказчика возможность использования таких объектов гражданских прав.
  • Давать Подрядчику указания, необходимые для выполнения Работы.
  • Требовать от Подрядчика возмещения убытков и соразмерного уменьшения цены Работы при несоответствии результатов Работы условиям Договора и ТЗ.

Права и обязанности Сторон при выполнении Работы:

• • В случае если в ходе выполнения Работы Подрядчиком будет установлена невозможность выполнения Работы в соответствии с требованиями Договора и ТЗ (невозможность достижения требований к результатам Работы и их количеству, необходимость замены сырья и материалов), Подрядчик в дату обнаружения данного факта обязан приостановить выполнение Работы и направить Заказчику соответствующее уведомление.
  • Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения от Подрядчика уведомления, указанного в п. 3.5.1 Договора, обязан либо дать указание Подрядчику о продолжении выполнения Работы на ранее согласованных условиях, либо направить Подрядчику новые требования к Продукции, либо заменить сырье и материалы или изменить их количество, либо дать указание Подрядчику о прекращении выполнения Работы.

Порядок передачи сырья и материалов для выполнения Работ.

Заказчик обязан передать Подрядчику сырье и материалы для выполнения Работ, перечень и количество которых установлены в Приложении 2 к Договору.

Сырье и материалы передаются Заказчиком своими силами Подрядчику. Отгрузка сырья и материалов в переработку осуществляется по накладной (форма М-15). Расходы по доставке сырья и материалов до склада Подрядчика несет Заказчик.

Приемка сырья и материалов по количеству мест и качеству упаковки осуществляется Подрядчиком (уполномоченным лицом Подрядчика) в момент их передачи. Приемка сырья и материалов по внутритарному количеству, качеству, комплектности производится Подрядчиком в одностороннем порядке на его складе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения от Заказчика. Отсутствие от Подрядчика уведомления, указанного в п. 4.4 Договора, подтверждает отсутствие недостатков сырья и материалов.

В случае обнаружения недостатков сырья и материалов Подрядчик обязан приостановить их приемку и вызвать для участия в приемке и составлении двустороннего акта представителя Заказчика, уведомив его по электронной почте. Уполномоченный представитель Заказчика обязан прибыть к месту приемки сырья и материалов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика. При неявке уполномоченного представителя Заказчика в установленный срок приемка сырья и материалов, а также оформление соответствующих документов производится Подрядчиком в одностороннем порядке. По факту выявленных недостатков сырья и материалов составляется соответствующий акт.

Сырье и материалы, не соответствующие условиям Заявок, Заказчик обязан заменить за свой счет в течение 10 (десять) рабочих дней после получения Заказчиком акта о выявленных недостатках сырья и материалов, если иное не будет письменно согласовано Сторонами.

До момента вывоза сырья и материалов, не соответствующих условиям Заявки, Подрядчик принимает их на ответственное хранение. Заказчик обязан вывезти не соответствующие условиям Заявки сырье и материалы за свой счет не позднее срока, установленного п. 4.5 Договора.

Порядок сдачи-приемки Работ и передачи их результатов

Сдача-приемка Работы и передача их результатов Подрядчиком Заказчику осуществляется в соответствии с ТЗ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

В дату окончания Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику результаты Работы (Продукцию), остатки сырья и материалов, а также подписанные Подрядчиком следующие документы:

• • Акт выполненных работ и счет -фактуру или УПД;
  • Отчет о переработанном сырье по форме Приложения № 3 к Договору в одном экземпляре;
  • счет на оплату;
  • накладная по форме М-15;
  • Акты изготовления опытных партий полиэфирэфиркетона марки ПЭЭК и полиарилсульфона марки ПАСУ;
  • документ, подтверждающий соответствие Продукции требованиям, указанным в ТЗ.

Вывоз Продукции со склада Подрядчика осуществляется силами и за счет Заказчика. По согласованию с Заказчиком допускается досрочная сдача-приемка результатов Работы (Продукции) по Договору отдельными этапами (партиями), с оформлением документов в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. Возврат остатков сырья и материалов осуществляется после завершения Работ по Договору в целом.

Приемка Продукции по внутритарному количеству, качеству, комплектности производится Заказчиком в одностороннем порядке на его складе в течение 10 (десяти) дней с даты ее получения от Подрядчика. Отсутствие уведомления от Заказчика, указанного в п. 5.5 Договора, подтверждает отсутствие недостатков Продукции.

В случае обнаружения недостатков Продукции Заказчик обязан приостановить ее приемку и вызвать для участия в приемке и составлении двустороннего акта уполномоченного представителя Подрядчика, уведомив его по электронной почте. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан прибыть к месту приемки Продукции в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления Заказчика. При неявке уполномоченного представителя Подрядчика в установленный срок приемка Продукции производится Заказчиком в одностороннем порядке.

Если Продукция не соответствует условиям Заявки по вине Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать соразмерного уменьшения цены Работ по Договору и возмещения убытков.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчик обязуется подписать Акт выполненных работ/УПД, отчет об израсходованных сырье и материалах, накладную по форме М-15 по Договору и возвратить по одному экземпляру.

Работы считаются выполненными надлежащим образом при условии соответствия Продукции требованиям, установленным Договором и ТЗ.

Отходы, образовавшиеся в ходе выполнения Работ, Заказчику не возвращаются, а передаются Подрядчиком лицу, осуществляющему деятельность по сбору и вывозу отходов. Право собственности на данные отходы Заказчиком Подрядчику не передается.

Порядок согласования обмена сообщениями

Стороны вправе при исполнении Договора направлять друг другу уведомления, указания, запросы и иные сообщения в форме электронных документов (сообщений) на условиях настоящей статьи.

Адреса электронной почты Сторон и данные их уполномоченных представителей для переписки при исполнении Договора:

• • Подрядчик:

- уполномоченное лицо: Сорокоумов Иван Михайлович;

- адрес электронной почты для направления сообщений: official-mail. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик:

- уполномоченное лицо: Белолипецкий Роман Игоревич;

- адрес электронной почты для направления сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лица, указанные в п 6.2 Договора, наделяются Сторонами полномочиями на обмен электронными документами (сообщениями) в рамках исполнения Договора в течение всего срока действия Договора.

Обмен Сторонами электронными документами (сообщениями) с использованием указанных в п. 6.2 Договора адресов электронной почты признается Сторонами достоверно устанавливающим, что электронный документ (сообщение) исходит от Стороны и получается Стороной. Стороны самостоятельно контролируют отправку электронных документов (сообщений) с указанных в п. 6.2 Договора адресов электронной почты и проводят меры по недопущению доступа неуполномоченных лиц к электронной почте представителя Стороны, а также несут риск отправки электронных документов (сообщений) неуполномоченными лицами.

Настоящий Договор, дополнения и изменения к Договору, уведомления, подтверждения, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с Договором, могут быть подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированной электронной подписи. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Документы, подписанные с использованием квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по Договору.

Стороны выражают согласие на выставление и получение всех первичных документов и УПД в электронном формате, утвержденном действующими приказами ФНС России, с подписанием квалифицированной электронной подписью. Выставление и получение всех первичных документов и УПД в электронном формате, не ограничивает Стороны в возможности составления документов на бумажных носителях и подписании их собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Условия конфиденциальности

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении документов и материалов, составляемых в ходе его исполнения, если такие документы или материалы содержат гриф «Коммерческая тайна» соответствующей Стороны.

Не является конфиденциальной информация хотя и относящаяся к настоящему Договору, но являющаяся общеизвестной.

Каждая из Сторон принимает на себя обязательство в течение 5 (пяти) лет с момента заключения настоящего Договора никакими способами не разглашать (кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом», ответов на запросы аудиторов Сторон, контролирующих Подрядчика лиц либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны.

В случае причинения Стороне убытков вследствие разглашения другой Стороной конфиденциальных сведений такие убытки подлежат возмещению в полном объеме.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2025 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. При этом, Стороны, в порядке п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространяют действие договора на отношения, возникшие и существующие между ними, начиная с 01.08.2025, связанные с предметом договора.

По соглашению Сторон допускается досрочное расторжение Договора. Стороны вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных законом и Договором.

Ответственность Сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна сотая процента) от цены Работ, не выполненных в срок, за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна сотая процента) от суммы, не уплаченной в установленный Договором срок, за каждый календарный день просрочки оплаты Работ за все время просрочки.

Уплата неустойки Стороной, нарушившей обязательство, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от другой Стороны.

В случае нарушения условий Договора Стороны во всех случаях вправе требовать возмещения убытков в полном объеме сверх суммы неустоек и цены Работ.

Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных Договором.

Разрешение споров

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения посредством почтовой связи либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату ценным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо вручается под расписку.

В случае, если спор не будет разрешен в претензионном порядке, то любая из Сторон имеет право передать дело на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Подрядчик: ******

Заказчик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как, например, (включая, но не ограничиваясь) наводнение, землетрясение, эпидемии, война, эмбарго, забастовки и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора в назначенный срок.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства форс-мажора и их последствия.

В случае неисполнения договорных обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, соответствующая Сторона обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления или прекращения.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и/или их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих уполномоченных органов, оригиналы которых должны быть представлены Сторонами не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после наступления и после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.

Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев непрерывно, Стороны обсудят возможности дальнейшего исполнения Договора и внесение в него изменений. Если Стороны в течение следующего 1 (одного) месяца не придут к соглашению по дальнейшему исполнению Договора, то любая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

Противодействие коррупции

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Заверения об обстоятельствах

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

• Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
• заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
• Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);
• полномочия представителей Сторон на заключение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Сторон или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении настоящего Договора такие представители Сторон не вышли за пределы своих полномочий;
• в отношении Сторон не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;
• вся информация и документы, представленные Сторонами в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными.

Заказчик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Заказчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Заказчик незамедлительно информирует об этом Подрядчика.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Заказчиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Подрядчиком соответствующей информации о включении Заказчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Заказчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Заказчика.

Если какое-либо из указанных выше заверений оказалось недостоверным как на момент заключения договора, так и в процессе его исполнения, Сторона, заверения которой оказались недостоверными, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

Прочие условия

Стороны настоящим гарантируют, что подписание ими настоящего Договора не нарушает и не вступает в конфликт с правами любой третьей стороны, применимыми законами или учредительными документами.

В случае изменения данных о Стороне, контактных данных, банковских реквизитов, или иной важной для исполнения Договора информации, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменений. В случае неуведомления в указанный в настоящем пункте срок, все расходы, возникшие у другой Стороны в результате неуведомления, подлежат компенсации неуведомившей Стороной.

Передача прав и обязанностей по настоящему Договору одной Стороной может быть осуществлена только с письменного согласия другой Стороны.

Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по согласованию Сторон в форме дополнительного соглашения. Предложения заинтересованной стороны по внесению изменений и дополнений в настоящий Договор должны быть представлены другой стороне не менее чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемого срока введения.

Если одна из Сторон должна предоставить документ в оригинале, то она может сделать это предварительно с использованием электронной почты; однако она обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем направления документа, отправить оригинал документа другой Стороне почтовым отправлением (или курьерской почтой) с описью и уведомлением о вручении, либо вручить на руки уполномоченному представителю получающей Стороны. До момента предоставления оригинала соответствующего документа Стороны руководствуются документами, отправленными с использованием электронной почты.

Настоящий Договор, дополнения и изменения к Договору, переданные при помощи электронной почты с указанием реквизитов Сторон (наименование стороны, дата) или по электронной почте имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов.

Уведомления, подтверждения, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с Договором должны быть сделаны в письменной форме и должны быть доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены курьером по адресу адресата, указанному в настоящем пункте либо по электронной почте, указанной в настоящем пункте.

Адреса Сторон для корреспонденции:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если у Стороны изменяется адрес для корреспонденции, она должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

В случае, если на дату доставки сообщения в рабочие дни адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции или не может подтвердить получение сообщения, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого адресата или подтверждения.

Уведомление вступает в силу с даты его доставки адресату. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Стороны гарантируют друг другу, что актуальные на момент заключения Договора информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных) обеих Сторон содержатся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ).

Одностороннее расторжение Договора, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре, допустимо только в соответствии с действующим законодательством РФ.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Перечень передаваемого сырья и материалов;

Приложение № 3 – Форма отчета о переработанном сырье и выпущенной продукции.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору подряда на переработку

от ___.____. 2025 № _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Договору подряда на переработку от __.__.2025 № ________

Город Москва «____» _________ 2025 года

Основание проведения работы – Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 27.02.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25-002, заключенного между АО «Препрег-СКМ» и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) (далее – Соглашение) на реализацию Комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла: «Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1789-р по НИР/ОКР: «Разработка технологий и организация опытного производства суперконструкционных термопластов для применения в качестве матриц полимерных композиционных материалов»

Сроки выполнения работы

Начало выполнения работы – с даты подписания Договора

Окончание выполнения работы - 19 декабря 2025 года

Цель работы: изготовление опытных партий полиэфирэфиркетона марки ПЭЭК и полиарилсульфона марки ПАСУ для подтверждения возможности изготовления материалов по разработанным технологиям при масштабировании мощности производства.

Задача работы: Изготовление Продукции из давальческого сырья в соответствии с требованиями технической документации

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к выполнению работы

Изготовление Продукции производится из давальческого сырья и материалов, переданных в соответствии с Приложением 2 Заказчиком Подрядчику по накладной по форме М-15.

После наработки продукция упаковывается в соответствии с п. 1.4 ТУ 20.16.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи п.1.4 ТУ 20.16.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

На продукцию оформляется сопроводительный паспорт, содержащий наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес; наименование материала и его условное обозначение; обозначение технических условий; масса нетто; дата изготовления (число, месяц, год) и Акты изготовления опытных партий полиэфирэфиркетона марки ПЭЭК и полиарилсульфона марки ПАСУ для передачи Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору подряда на переработку

от ___.____. 2025 № _______________

ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

к Договору подряда на переработку от __.__.2025 № ________

Город Москва «____» _________ 2025 года

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется для выполнения Работ передать Подрядчику следующее сырье и материалы:

1. Наименование и количество сырья и материалов:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору подряда на переработку

от ___.____.______ № _______________

- Посмотреть таблицу с даннымиЦеновой_анализ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьР-АХД_от_10.12.2025

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРЕПРЕГ – СОВРЕМЕННЫЕ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

(АО «Препрег - СКМ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.12.2025

742/51-Р-АХД

2