Тендер - Право заключения договора на поставку углеродного волокна №319545085

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Право заключения договора на поставку углеродного волокна (с результатом)
Сумма контракта:	727 488,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	10.12.2025
Окончание:	10.12.2025
Тендер №:	319545085
Тип:	Единственный поставщик Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Регион:	Центральный ФО / Московская область / Дубна
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Право заключения договора на Поставку углеродного волокна
Цена контракта: 727 488,00 RUB

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Дубны

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Проект договора.pdf	193 КБ	11.12.25 05:59	Действующая
Извещение.docx	18 КБ	11.12.25 05:59	Действующая
Техническое задание.docx	36 КБ	11.12.25 05:59	Действующая

Скачать все файлы

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, включая НДС.

Соответствующие коды услуг в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД 2 – 20.60, ОКПД 2 – 20.60.11.000

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными договором

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы. услуги: в соответствии с условиями, предусмотренными договором

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): согласно проекту договора

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено

Контрагент: Участник процедуры закупки №1.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора

Приложение 2: техническое задание

Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку углеродного волокна

г. Дубна

2025

Техническое задание

на поставку углеродного волокна Jilin GX400-25K (или аналог).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________________

г. ____________

«____» ___________ 20__ г.

______________________ «________________________» (сокращенное наименование

________________ «____________________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

________________________, действующего на основании _________________________, с одной

стороны, и

______________________

«_______________________»

(сокращенное

наименование

________________ «_____________________»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице

______________________________, действующего на основании __________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю

продукцию, предусмотренную Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а

Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Продукции и оплатить её в размере и

порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, цена Продукции, порядок оплаты (если иные условия

установлены в Спецификации), условия поставки (выборка или доставка) и сроки поставки,

наименования, адреса грузополучателя и грузоотправителя, дополнительные условия при

необходимости (в том числе гарантийные обязательства, иные особые требования в части

поставки и приемки Продукции и т.д.) определяются в Спецификации (Приложение №1 к

настоящему Договору).

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент совершения сделки является собственником

поставляемой Продукции. Продукция не является предметом залога, не состоит под арестом

и не обременена обязательствами в пользу третьих лиц.

1.4. Стороны допускают отступление (толеранс) в размере ±__% от объема фактически

поставленной Продукции от объема, определенного в Спецификации (Приложение №1 к

настоящему Договору). Поставка Продукции в количестве, отличающимся от указанного в

Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), но в указанных в настоящем пункте

пределах, является надлежащим исполнением Поставщиком своей обязанности по поставке

Продукции.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена на Продукцию, указана в согласованной Спецификации (Приложение №1 к

настоящему Договору).

2.2. Под ценой Договора понимается общая стоимость Продукции, согласно Спецификации

(Приложение №1 к настоящему Договору), поставленной Покупателю в течение срока действия

Договора и составляет ___________________ (______________) рублей _______копеек, в том

числе НДС (____%).

2.3. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока

действия

Договора,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

действующим

законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя

стоимость Продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку Продукции в месте

поставки (в случае поставки на условиях выборки), доставке Продукции в место поставки на

складе Покупателя, за исключением разгрузки транспортного средства (в случае поставки на

условиях доставки до склада Покупателя), все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные

платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. В случае если Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) не установлено

иное, оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем Продукции производится в

размере 100% стоимости в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания

Сторонами товаросопроводительных документов на основании счета на оплату, имеющего

ссылку на номер и дату Договора. Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом.

Продукция, поставляемая в рамках настоящего Договора, оплата которой полностью или

частично производится после момента ее передачи Покупателю, не считается находящейся в

залоге у Поставщика до момента ее оплаты.

2.5. Оплата за поставленную Продукцию осуществляется в российских рублях на основании

платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой

оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Все

банковские расходы и выплаты, связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, все

банковские расходы и выплаты, связанные с банком Поставщика, несёт Поставщик.

2.6. По окончании срока действия настоящего Договора или по требования одной из Сторон в

период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется

двусторонний Акт сверки взаиморасчетов. В случае превышения количества фактически

поставленной Продукции, Покупатель обязуется в течение 3 (трёх) банковских дней с момента

двустороннего подписания Акта сверки взаиморасчетов произвести доплату разницы между

оплаченным платежом и стоимостью поставленной Продукции. В случае, если количество

фактически поставленной Продукции окажется меньше суммы оплаченного платежа, Поставщик

в течение 3 (трёх) банковских дней с момента двустороннего подписания Акта сверки

взаиморасчетов возвращает Покупателю излишне оплаченные денежные средства.

2.7. Стороны выражают согласие на выставление и получение всех первичных документов

и/или УПД в электронном формате, утвержденном действующими приказами ФНС России, с

подписанием квалифицированной электронной подписью. Выставление и получение всех

первичных документов и/или УПД в электронном формате, не ограничивает Стороны в

возможности составления документов на бумажных носителях и подписанных

собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой

необходимости.

2.8. Стороны признают допустимость и согласны на использование при исполнении

настоящего Договора электронного документооборота в Системе Контур-Диадок. Стороны

пришли к соглашению, что усиленная квалифицированная электронная подпись может

использоваться при подписании электронных документов с использованием Системы КонтурДиадок, в том числе при совершении юридически значимых действий по заключению,

расторжению, изменению настоящего Договора. Стороны пришли к соглашению, что

электронный документооборот с использованием Системы Контур-Диадок осуществляется при

наличии технической возможности у каждой из Сторон.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ.

3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом срока поставки

и способа поставки (выборка или доставка), а также наименования, адреса грузополучателя и

грузоотправителя, установленных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2. Поставка Продукции путем ее выборки со склада Поставщика (самовывоз)

осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Поставщик направляет Покупателю уведомление о дате готовности Продукции к выборке

(дате предоставления Продукции в распоряжение Покупателя согласно ч.1 ст. 458 Гражданского

кодекса Российской Федерации) не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты

готовности Продукции к выборке;

3.2.2. Покупатель вправе осуществить выборку (самовывоз) Продукции самостоятельно или

поручить перевозчику, о чем уведомляет Поставщика;

3.2.3. Покупатель обязан произвести выборку Продукции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с

даты получения уведомления Покупателем;

3.2.4. Поставщик предоставляет Продукцию готовую для погрузки на транспортное средство

Покупателя/перевозчика в течение 5 (пяти) часов с момента прибытия транспортного средства

Покупателя/перевозчика на склад Поставщика, если иной срок письменно не согласован

Сторонами;

3.2.5. погрузка Продукции на транспорт Покупателя/перевозчика осуществляется силами

Поставщика, с участием представителя Покупателя/перевозчика.

3.3. Поставка Продукции путем ее отгрузки (доставки до склада Покупателя) осуществляется

в следующем порядке:

3.3.1. Поставщик направляет Покупателю уведомление о дате доставки Продукции до склада

Покупателя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки;

3.3.2. Покупатель обязан уведомить Поставщика о возможном периоде времени подачи

транспортных средств Поставщика под разгрузку на складе Покупателя не менее, чем за 2 (два)

рабочих дня до даты доставки Продукции;

3.3.3. Поставщик обязан в определенный Договором срок доставить Продукцию на склад

Покупателя, разгрузка Продукции осуществляется силами и средствами Покупателя за его счёт.

3.4. Поставка Продукции осуществляется по рабочим дням. Режим рабочего времени

Поставщика и Покупателя: с понедельника по четверг с ______ час до _____ часов (местное

время), пятница с _____ часов до _____ часов (местное время).

3.5. Поставляемая Продукция должна быть затарена (упакована) в обычно применяемую для

нее тару (упаковку). Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит,

сертификат на упаковку не выписывается. Маркировка Продукции должна соответствовать

обычно предъявляемым требованиям.

3.6. Поставщик одновременно с Продукцией передаёт Покупателю следующие документы:

товарная накладная по форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ №

132 от 25.12.1998, далее – «товарная накладная») или универсальный передаточный документ по

форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее –

«УПД»);

документ, подтверждающий качество продукции (паспорт или сертификат качества);

счет-фактура (если УПД не оформляется).

3.7. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Продукции с момента:

вручения Продукции Покупателю или указанному им лицу, в случае доставки Продукции

Поставщиком до склада Покупателя;

предоставления Продукции в распоряжение Покупателя/перевозчика в месте выборки.

Продукция считается предоставленной в распоряжение Покупателя, когда к сроку,

предусмотренному настоящим Договором, Продукция готова к передаче в надлежащем месте и

Покупатель в соответствии с условиями настоящего Договора осведомлен о готовности

Продукции к передаче.

3.8. Право собственности на Продукцию, риски случайной гибели и случайного повреждения

Продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент принятия Продукции и подписания

Сторонами товарной накладной или УПД, с надлежащим образом оформленной в соответствии

с действующим законодательством доверенности. Датой поставки Продукции считается дата

фактической передачи Продукции и подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.

4.1. Покупатель обязан принять переданную ему Продукцию за исключением случаев, когда

он вправе потребовать замены Продукции или отказаться от исполнения настоящего Договора

по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством.

4.2. Приёмку осуществляет надлежащим образом уполномоченный представитель Покупателя

при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего его полномочия, и

документа, удостоверяющего его личность. При непредъявлении Покупателем на момент

приёмки Продукции указанных в настоящем пункте документов или их ненадлежащем

оформлении, а также неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем иных

обязанностей Поставщик вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих

обязательств по поставке Продукции (п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3. Приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки:

4.3.1. приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки производится день

предоставления Продукции Покупателю/перевозчику по месту выборки или доставки

Продукции, в зависимости от способа поставки, определенного в соответствии с п. 3.2., п. 3.3.

настоящего Договора;

4.3.2. приемка Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки осуществляется

Сторонами совместно. Покупатель/перевозчик в присутствии представителя Поставщика

производит внешний осмотр и проверяет целостность упаковки, тары, соответствие Продукции

по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При отсутствии замечаний подписывает

товарную накладную или УПД, при наличии замечаний товарная накладная или УПД не

подписывается, оформляется Акт о несоответствии Продукции;

4.3.3.

подписание

Покупателем/перевозчиком

товаросопроводительных

документов

свидетельствует только о принятии Продукции по количеству тарных мест и качеству упаковки,

и не означает приемку Продукции по количеству, качеству, ассортименту и/или комплектности.

4.4. Приемка Продукции по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и/или

комплектности:

4.4.1. приемка, осмотр и проверка Продукции на соответствие условиям Договора о

внутритарном количестве, качестве, ассортименте и/или комплектности производятся

Покупателем на своем складе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки

Продукции;

4.4.2. качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать ГОСТам,

ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям, установленным в

Российской Федерации для указанного в настоящем договоре вида Продукции и подтверждаться

Поставщиком паспортом (сертификатом) качества;

4.4.3. в случае обнаружения Покупателем несоответствия Продукции по количеству, качеству,

ассортименту и/или комплектности условиям Договора и/или товаросопроводительным

документам, Покупатель приостанавливает приемку и направляет Поставщику по электронной

почте письменный вызов для участия в приемке и составлении Акта о расхождении по качеству,

количеству, ассортименту и/или комплектности (далее Акт);

4.4.4. в случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибывает к месту приемки

Продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, Акт

составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется Поставщику по электронной

почте. Экземпляр оригинала Акта передается Поставщику при возврате Продукции или

направляется заказным письмом. При этом обязательства Поставщика считаются не

исполненным в части поставки такой Продукции и такая Продукция не считается принятой

Покупателем и подлежит возврату Поставщику;

4.4.5. Поставщик обязуется обеспечить за свой счет и своими силами вывоз Продукции

ненадлежащего качества со склада Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения

Акта и/или претензии Покупателя;

4.4.6. возврат Продукции Покупателем сопровождается оформлением следующих документов:

Акт, оформленный в соответствии с п. 4.4.3., п. 4.4.4. настоящего Договора;

накладная по форме М-15 или товарная накладная (по форме ТОРГ-12) со ссылкой на АКТ

как основание.

Поставщик при получении некачественной Продукции и/или недопоставки Продукции

Покупателю составляет корректировочный счет-фактуру на возврат в общем порядке (п. 10 ст.

172 НК РФ, п. 1.4 Письма ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@, Письмо Минфина России

от 04.02.2019 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/6171);

4.4.7. в случае если Стороны пришли к соглашению о замене Продукции ненадлежащего

качества на Продукцию, соответствующую условиям Договора, замена Продукции

осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Акта и/или претензии

Поставщиком, а приемка замененной Продукции производится в соответствии с п. 4.3., п. 4.4.

настоящего Договора.

4.5. Поставщик не несёт ответственности за механическую порчу, ущерб и утрату Продукции,

с даты передачи Продукции Покупателю и подписания товаросопроводительных документов.

4.6. По истечении срока, указанного в п. 4.4.1. настоящего Договора, при отсутствии

претензий Покупателя, Продукция считается поставленной надлежащим образом и принятой

Покупателем.

5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

5.1. Качество Продукции должно соответствовать стандартам и/или техническим условиям,

действующим на момент поставки и удостоверятся паспортом (сертификатом) качества.

Гарантийный срок на Продукцию устанавливается в соответствии с паспортом (сертификатом) и

указывается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.2. Претензии о ненадлежащем качестве Продукции принимаются Поставщиком в течение

установленных гарантийных сроков на Продукцию.

гарантийных сроков, порядок вызова Поставщика, составления Акта, сроки и порядок замены

Продукции осуществляется по правилам, установленным разделе 4 настоящего Договора.

сроков, в том числе при выявлении скрытых недостатков Продукции, то есть таких недостатков

которые можно обнаружить только в процессе переработки Продукции в полуфабрикат или

конечные изделия на его основе (недостатки, при выявлении которых использование Продукции

по назначению невозможно и недопустимо), что повлекло несоответствие конечного изделия

стандартам и/или техническим условиям, порядок вызова Поставщика, составления Акта, сроки

и порядок замены Продукции осуществляется по правилам, установленным разделе 4 настоящего

Договора

произошли в результате нарушения правил хранения Продукции, установленных в технических

условиях.

5.5. Транспортные расходы, связанные с заменой, возвратом Продукции, осуществляются за

счет Поставщика.

5.6. Деятельность сторон по управлению несоответствиями в рамках настоящего Договора

может осуществляться с использованием Единой отраслевой информационной системы

управления качеством Госкорпорации "Росатом" (ЕОС-Качество), доступ к которой

предоставляется по адресу eosk.rosatom.com. Пошаговая инструкция по подключению к ЕОСКачество размещена по адресу https://rosatom.ru/vendors/. С даты подключения к ЕОС-Качество

Стороны берут на себя обязательство при выявлении несоответствий в поставленной Продукции

руководствоваться Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями,

утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 №1/433-П, размещенным по

адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству», - в этом случае раздел 4 и

раздел 5 Договора применяются в части, не противоречащей указанному порядку.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и

настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных в Спецификации

(Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере

0,02 % (ноль целых две сотых процента) от общей стоимости недопоставленной в срок

Продукции за каждый календарный день просрочки за все время просрочки.

6.3. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или несоответствующей условиям

Договора Продукции Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти

процентов) от стоимости некачественной (несоответствующей) Продукции. Оплата штрафа не

освобождает Поставщика от обязанности по замене некачественной (несоответствующей)

Продукции.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, предусмотренных в Договоре или в

Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Покупатель выплачивает Поставщику

пени в размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) за каждый календарный день просрочки

платежа от суммы неисполненных в срок обязательств за все время просрочки. Указанная

неустойка не применяется к авансу.

6.5. В случае, если Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) предусмотрена

выборка Продукции со склада Поставщика, при нарушении Покупателем срока выборки

Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых

процента) от стоимости не выбранной в установленный срок Продукции, за каждый календарный

день просрочки в выборке за все время просрочки.

6.6. В случае, если Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) предусмотрена

доставка Продукции до склада Покупателя, за необоснованный отказ в принятии доставленной

до склада Покупателя Продукции (отказ разгрузить транспортное средство и принять Продукцию

на склад), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 25 % (двадцати пяти процентов)

от стоимости такой Продукции.

Продукции в полуфабрикат или конечные изделия на его основе и обуславливающих их

некондиционное качество, Поставщик по письменному требованию Покупателя сверх неустойки

возмещает в полном объеме убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим

исполнением своих обязательств по настоящему Договору (в том числе, но не ограничиваясь

возмещает понесённые Покупателем материальные расходы на изготовление полуфабриката).

Убытки возмещаются в денежной форме путем перечисления на расчетный счет Покупателя в

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем в адрес Поставщика

рекламационных материалов. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего

исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств

в натуре.

считаются полагающимися к уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения виновной

Стороной соответствующей претензии. Без предъявления и получения требования уплаты

штрафных санкций, они не начисляются и не уплачиваются. Уплата неустойки не освобождает

Сторону от исполнения обязательств в натуре.

6.9. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной

выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые

возникли на территории Российской Федерации после заключения настоящего Договора в

результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая,

но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,

запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные

в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства

оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены

соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными

актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой

силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение,

длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно

подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом

государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или

субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении

обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое

обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению

Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по

настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета

действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3

(трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления

претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на

ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,

подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с

уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств

связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления

претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия

подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий,

заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени

Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия

подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается

непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в

письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих

документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на

претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о

вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи,

обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением,

прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого

Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский

институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского

арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт

современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и

иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: _____________________

Покупатель: _____________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже

начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой

организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной

отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных

заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной

почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было

удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами

Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли,

Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об

удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление

о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не

вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для

Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного

центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного

арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено

соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в

дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о

противодействии взяточничеству и коррупции.

9.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты,

или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в

связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в

сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным

сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение

или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа,

подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо

условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или

нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

10. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

10.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо

или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам

органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным

актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей

для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая

одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

10.2. Стороны настоящим гарантируют, что они не контролируются лицами, включенными в

перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018

№ 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592»,

а также что ни они сами, ни лица, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц

в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с

указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми

иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Стороны, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц,

действующих от ее имени или лиц, которые ее контролируют в перечни лиц, в отношении

которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами

Президента или Правительства Российской Федерации Сторона незамедлительно информирует

об этом другую Сторону.

Стороны подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными

условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса

Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не

установлено иное, не предоставление Стороной указанной в настоящем пункте информации, а

равно получение другой Стороной соответствующей информации о включении Стороны, а также

иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом,

является основанием для одностороннего внесудебного отказа Стороны от исполнения

настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной

соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет

установлена в уведомлении.

Факт включения Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни

лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с

какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является

обстоятельством непреодолимой силы для такой Стороны.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае,

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными

представителями Сторон.

11.3. Стороны признают юридическую силу за факсимильными и/или электронными копиями

настоящего Договора, уведомлений, дополнительных соглашений, приложений, спецификаций,

претензий, ответы на претензии при условии, что указанные документы подписаны

уполномоченными представителями Сторон, скреплены печатями и направлены по факсу или

адресу электронной почты, а именно:

Поставщик: __________

Покупатель: ___________

e-mail: _________________

При этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы все документов,

направленных ранее посредством факсимильной и/или электронной связи не позднее 10 (десяти)

календарных дней с момента передачи факсимильной и/или электронной копии этих документов.

Правовые последствия наступают в момент предоставления документов по адресу электронной

почты/факсимильной связи в виде электронной/факсимильной копии.

11.4. В случае изменения платежных, почтовых и отгрузочных реквизитов стороны извещают

друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней. Все возможные убытки,

связанные с невыполнением данного условия, возмещаются за счет виновной стороны.

11.5. Настоящий Договор, уведомления, дополнительные соглашения, приложения,

спецификации, претензии, ответы на претензии, могут быть подписаны уполномоченными

представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированной

электронной подписи. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые

технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы,

подписанные квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по

безопасности информации.

11.6. Настоящий Договор, уведомления, дополнительные соглашения, приложения,

спецификации, претензии, ответы на претензии, подписанные с использованием

квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами,

равнозначным документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью

уполномоченного представителя Стороны по Договору.

11.7. Вся предоставляемая по настоящему Договору информация считается конфиденциальной.

Стороны должны принимать все необходимые меры против разглашения информации третьим

лицам. По согласованию сторон информация может доводиться до сведения третьих лиц в случае

привлечения их к деятельности, требующей знаний такой информации, но только в объеме,

необходимом для выполнения соответствующих задач и целей.

11.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в

информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой

осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в

соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми

методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и

документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой

репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков

исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким

нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству

Продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством

Продукции;

3) судебные решения о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения

договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к

качеству Продукции по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных

ненадлежащим качеством Продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по

настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе

заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет

рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке

его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия

решения о заключении договора с ним.

исполнения обязательств Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса

Российской Федерации условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон,

возникшим с «___» ___________20__года.

исполнения обязательств Сторонами.

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.11. Во всем ином, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. Следующее приложение является неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Спецификация.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

«Поставщик»

«Покупатель»

______ «_____»

___ «_____»

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон: +7 (_)

ОГРН:

ИНН:

КПП:

Р/с:

Банк:

К/с:

БИК:

e-mail: ________________

Телефон: +7 (__)

ОГРН:

ИНН:

КПП:

р/с

Банк:

к/с

БИК

e-mail: __________________

От имени «Поставщика»

__________________ /______/

М.П.

От имени «Покупателя»

__________________ /____/

М.П.

Приложение № 1

к договору поставки № ______________

от «______» ___________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

Наименование

Продукции

Нормативная

документация

(СТО/ГОСТ/ТУ)

Ед.

изм.

Колво

Цена за ед.,

руб. без НДС

Сумма в

рублях,

в т.ч.

НДС

ИТОГО:

ИТОГО: ______ (_______) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20 %) - ______ (______)

рублей __ копеек.

в течение ___ (___) банковских дней с момента подписания Сторонами товаросопроводительных

документов на основании счета на оплату, имеющего ссылку на номер и дату Договора.

уплачивается в течение __ (___) банковских дней с даты подписания настоящего Спецификации

Сторонами на основании счета на оплату, имеющего ссылку на номер и дату Договора.

Окончательный расчет в размере оставшейся стоимости за Продукцию в течение __ (_______)

банковских дней с момента подписания Сторонами товаросопроводительных документов на

основании счета на оплату, имеющего ссылку на номер и дату Договора.

Продукции уплачивается в течение __ (___) банковских дней с даты подписания настоящего

Спецификации Сторонами на основании счета на оплату, имеющего ссылку на номер и дату

Договора.

2.Срок поставки: в течении ____ (__________) календарных дней с момента заключения

договора.

авансового платежа.

поставки:

доставка

до

склада

Покупателя,

расположенного

по

адресу:____________________________________________________________(место поставки).

адресу:____________________________________________________________(место поставки).

Гарантийный срок хранения Продукции устанавливается в соответствии с паспортом

(сертификатом) качества и составляет ___________(________) месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок хранения Продукции устанавливается в соответствии с паспортом

(сертификатом) качества и составляет ___________(________) месяцев с момента изготовления.

Остаточный гарантийный срок хранения Продукции на дату поставки должен составлять не менее

____% от гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения Продукции по согласованию

Сторон может быть продлен Поставщиком, если это предусмотрено соответствующей нормативной

документацией.

6. Наименование и адрес Грузоотправителя: ______

7.Дополнительные условия: ____________________________________

От имени «Поставщика»

__________________ /____/

М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН

От имени «Покупателя»

__________________ /______/

М.П.

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319377085 Открытый запрос предложений на поставку ЛКМ для АО «ДМЗ» им. Н. П. Федорова»	Запрос предложений #319377085	См. док.	11 дней 09.12.2025 23.12.2025
Тендер №319384539 Открытый запрос предложений на поставку химматериалов для АО «ДМЗ» им. Н. П. Федорова»	Запрос предложений #319384539	См. док.	11 дней 09.12.2025 23.12.2025
Тендер №319384864 Открытый запрос предложений на поставку клея ФР-12 для АО «ДМЗ» им. Н. П. Федорова»	Запрос предложений #319384864	См. док.	11 дней 09.12.2025 23.12.2025
Тендер №319450277 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" объявляет тендер: Поставка алюминия сернокислого (водный раствор)	Электронный аукцион #319450277	15 329 139	4 дня 09.12.2025 16.12.2025
Тендер №319455260 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" объявляет тендер: Поставка гипохлорита натрия марки А	Электронный аукцион #319455260	6 082 560	4 дня 09.12.2025 16.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319544957 Поставка средств (химии) для бассейна	Малая закупка #319544957	20 407	срок истек 10.12.2025 11.12.2025
Тендер №319544956 Поставка Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору)	Малая закупка #319544956	32 754	срок истек 10.12.2025 12.12.2025
Тендер №319544649 Поставка хозяйственных товаров.	Запрос котировок #319544649	26 376	4 дня 10.12.2025 17.12.2025
Тендер №319544471 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЬКОНСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: поставка антискаланта	Анализ цен #319544471	См. док.	13 часов 10.12.2025 12.12.2025
Тендер №319544241 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ объявляет тендер: Поставка лекарственного средства МНН ксенон	Единственный поставщик #319544241	240 350	срок истек 10.12.2025 11.12.2025

Тендеры из региона Дубна

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319543563 Лекарственные препараты для медицинского применения (ГАДОТЕРОВАЯ КИСЛОТА) на первое полугодие 2026 г.	Электронный аукцион #319543563	2 306 496 Обеспечение заявки: 11 532	5 дней 10.12.2025 18.12.2025
Тендер №319543173 Поставка продуктов питания (яблоки)	Электронный аукцион #319543173	688 442 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 10.12.2025 18.12.2025
Тендер №319543169 Оказание услуг по обслуживанию холодильного оборудования с использование запасных частей	Электронный аукцион #319543169	600 000 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 10.12.2025 18.12.2025
Тендер №319542404 Выполнение работ по ремонту теплового узла	Малая закупка #319542404	274 829	срок истек 10.12.2025 11.12.2025
Тендер №319539627 Оказание услуг мобильной связи, мобильного интернета и СМС рассылок	Малая закупка #319539627	827 860	6 часов 10.12.2025 12.12.2025

Тендер - Право заключения договора на поставку углеродного волокна №319545085

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Дубна