Тендер - Право заключения договора на поставка однокомпонентной быстросохнущей грунт-эмали №318980830

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Право заключения договора на поставка однокомпонентной быстросохнущей грунт-эмали (с результатом)
Сумма контракта:	523 894,80 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	03.12.2025
Окончание:	16.10.2025
Тендер №:	318980830
Тип:	Единственный поставщик Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
Регион:	Сибирский ФО / Красноярский край / Железногорск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Право заключения договора на Поставка однокомпонентной быстросохнущей грунт-эмали
Цена контракта: 523 894,80 RUB

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на бытовая химия в Железногорска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

ТЗ.docx	23 КБ	03.12.25 12:19	Действующая
извещение.pdf	754 КБ	03.12.25 12:19	Действующая
Проект договора.docx	70 КБ	03.12.25 12:19	Действующая

Скачать все файлы

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Горно-химического комбината» (ООО «СМУ ГХК»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Печерских Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (ООО «ССП»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Никифоровой Кристины Расимовны, действующей на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - имущество, поставляемое по Договору в количестве, определенном Спецификацией (Приложение №1), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение №2).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка продукции (товара), а именно поставка однокомпонентной быстросохнущей грунт-эмали (далее – Товар), в обусловленные Договором сроки и в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническим заданием. Поставщик обязуется передавать Товар, определенный и соответствующий Спецификации Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар в сроки, обусловленные настоящим Договором.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество, качество, технические и качественные характеристики, сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническим заданием.

2.3. Самовывоз со склада Поставщика, который находится по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, 9А. Поставка должна быть осуществлена Покупателю в срок не позднее 14 календарных дней, с даты заключения Договора.

Стороны договорились, что срок поставки Товара является существенным условием настоящего Договора.

2.4. Поставщик поставляет Покупателю новый Товар (не бывший в употреблении и ремонте), свободный от прав третьих лиц и гарантирует, что поставляемая им в рамках Договора Продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, не является восстановленной.

ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот двадцать три тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемьдесят семь тысяч триста пятнадцать) рублей 80 копеек.

3.2. Цена за единицу Товара, подлежащего поставке, устанавливается в размере, указанном в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Договору).

3.3. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки, упаковки Товара и разгрузки транспортного средства, монтажа и демонтажа, инструктажа по его эксплуатации, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Авансирование Договора Покупателем не предусматривается.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Произвести поставку Товара в соответствии с настоящим Договором, Спецификацией к нему (Приложение №1) и Техническим заданием, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

4.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку поставляемого Товара в соответствии с условиями договора, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.

Поставка Товара без документов, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Договора, считается некомплектной и не подлежит приемке до момента предоставления всех необходимых указанных документов.

Требование Покупателя о предоставлении всех необходимых к Товару документов должно быть исполнено в течение 7 (Семи) дней с момента его получения Поставщиком.

В течение 3 (Трёх) рабочих дней письменно извещать Покупателя об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В случае неисполнения данного условия, риск перечисления денежных средств по неверным банковским реквизитам лежит на Поставщике.

4.2. Поставщик должен учесть:

4.2.1. Город Железногорск является закрытым административно-территориальным образованием (далее – ЗАТО Железногорск), на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», правовой статус которого установлен:

Законом от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании»;

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693, в соответствии с которым утверждено Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».

4.2.3. На территории ЗАТО Железногорск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территории.

4.2.4. Для въезда в ЗАТО Железногорск Поставщик обязан своевременно (не менее, чем за 10 суток для граждан Российской Федерации) оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

4.3. Покупатель обязан:

4.3.1. Оплатить Товар в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Стороны обязаны:

4.4.1. Стороны обязуются провести окончательную сверку расчетов после исполнения своих обязательств по договору.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки подписывает Акт сверки взаимных расчетов (Приложение №3 к настоящему договору) и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

4.4.2. Стороны вправе передавать третьим лицам сведения, касающиеся настоящего договора только с предварительного согласия сторон. Данные ограничения не будут применяться в том случае, если такая передача сведений необходима во исполнение требований законодательства РФ.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Срок поставки товара указан в Спецификации (Приложении №1) к настоящему договору. Поставщик с согласия Покупателя может производить досрочную поставку товара.

Комплектность и качество Товара должно соответствовать обязательным стандартам, техническим нормам, и правилам. Поставщик осуществляет поставку товара своими силами или с привлечением третьих лиц, с соблюдением всех норм и правил транспортировки данного товара.

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
Датой (моментом) поставки считается дата (момент) фактического поступления Товара на склад Покупателя, согласно сроку, установленному в п. 7.3 настоящего договора, при условии подписания обеими Сторонами ТОРГ-12 или УПД.
При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты качества в случае, инструкции по эксплуатации, если наличие прямо предусмотрено Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и/или Техническим заданием;

б) счет, оригинал счета-фактуры или УПД, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) товарно-транспортную накладную форме 1-Т в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

6.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик обязан передать Покупателю Товар, комплектность, качество и количество которого соответствует настоящему Договору, обязательным стандартам, техническим нормам и правилам, в том числе прямо не указанным в настоящем Договоре.

Товар должен быть идентифицирован для целей Договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и обязательными правилами.

Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями №П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и №П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Покупатель, помимо вышеуказанных Инструкций №П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и №П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.), вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества товара (осмотр, анализ, испытания, вскрытие составной (сборочной) продукции без нарушения ее целостности по функциональному назначению и т.д.), при необходимости, привлекая третьих лиц к проведению проверки.

В случае если законодательством, подзаконными нормативными актами, обязательными нормами и правилами предусмотрен специальный порядок контроля качества товара, Покупатель обязан применить установленный порядок, сохраняя право дополнительно использовать иные методы проверки комплектности и качества товара.

Приемка Товара осуществляется в присутствии представителей Покупателя и представителей Поставщика или транспортной компании, осуществляющей доставку Товара. Для подтверждения полномочий на осуществление приемки Товара представители сторон предоставляют заверенные копии указанных документов, а также документы, удостоверяющие личность.

Если представитель Поставщика не участвует в приемке Товара, риск неблагоприятных последствий при приемке Товара лежит на Поставщике.

Количество поставляемого Товара должно соответствовать условиям настоящего Договора. Приемка по количеству осуществляется в соответствии с товарной накладной, товарно-транспортной накладной и другими сопроводительными документами с участием уполномоченного представителя Поставщика и сопровождается подписанием товарной накладной и товарно-транспортной накладной. В случае отсутствия представителя Поставщика в месте приемки Товара к подписанию товарной накладной и товарно-транспортной накладной привлекается представитель организации перевозчика.
Покупатель в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, гарантийном сроке, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.
При обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего Договора и/или конструкторской документации о комплектности и/или о качестве Товара Покупатель приостанавливает приемку не более чем на 10 календарных дней и письменно уведомляет об этом Поставщика. В уведомлении указывается причина приостановления приемки Товара. Подтверждением получения уведомления является отчет факса или электронной почты об отправке. Поставщик в течение 3 календарных дней с момента получения такого уведомления, направляет сообщение Покупателю о желание/нежелании участвовать в дальнейшие приемки Товара, в случае письменного отказа Поставщика от участия в приемке, Покупатель возобновляет приемку Товара и проводит ее в одностороннем порядке.
Поставщик обязан в указанный в уведомлении срок обеспечить участие своего надлежаще уполномоченного представителя в дальнейшей проверке комплектности и качества Товара и составлении акта. В случае неприбытия в установленный срок представителя Поставщика или его отказа от участия в проверке комплектности и качества Товара приемка продолжается без его участия с составлением одностороннего акта, который направляется Поставщику в течение 10 календарных дней с даты его подписания.
Покупатель обязан подтвердить очевидные факты (не скрытые дефекты) претензии фотодокументами:

- тары, либо ненадлежащей упаковки,

- содержимое вскрытой упаковки каждого ряда товара, с захватом всех ярусов фотографируемого ряда;

- общий вид дефектного товара, отражающий сам дефект и количество дефектной продукции;

- упаковочные ярлыки дефектного товара.

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с принятием некачественного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества, несет Поставщик.
При отсутствии относящихся к Товару документов, предусмотренных Спецификацией или Техническим заданием к договору, Покупатель приостанавливает приемку, принимает Товар на ответственное хранение, направляет Поставщику требование о представлении документов. Поставщик обязан в установленный в требовании срок устранить выявленные нарушения, представив необходимые документы.
Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.
Покупатель, в случае поставки некомплектного и/или некачественного товара, вправе отказаться от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ.
Покупатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
По факту приемки Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, составляется и подписывается, лицами, указанными в п.7.6. настоящего Договора рекламационный акт с указанием выявленных недостатков.
В случае невозможности определить качество Товара визуальным способом, при этом технически сложный Товар не работает Покупатель определяет экспертную организацию и проводит экспертизу Товара за счет Поставщика.

ГАРАНТИЯ

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации) и будет соответствовать требованиям, установленным в Спецификации и Техническом задании (Приложения №2 к настоящему Договору).

8.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

8.3. Гарантия на поставленный Товар устанавливается заводом-изготовителем, но Поставщик по гарантийным обязательствам предоставляет гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки Товара.

8.4. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара или его частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

9.3. Оплата за Товар в рамках настоящего Договора будет осуществляться по факту поставки Товара, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней c даты предоставления счета, оригиналов счет-фактуры, товарных накладных по форме ТОРГ-12 или универсально передаточного документа (УПД), при условии подписания Сторонами документов.

9.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) Поставщик по требованию Покупателя выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от цены (с учетом НДС) не поставленного в срок товара, за каждый календарный день просрочки. Товар, принятый на ответственное хранение в связи с отсутствием на него документов или несоответствующий качеству, считается непринятым и поставленным с нарушением срока в случае упущения сроков графика поставки, указанного в Спецификации.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф по требованию Покупателя в размере 12,5% от стоимости некачественного, некомплектного Товара, если такие недостатки не будут устранены Поставщиком в течение 15 календарных дней с момента их обнаружения Покупателем.

10.4. В случае полного или частичного отказа от исполнения договора Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 32,5% от полной цены договора, установленной в пункте 3.1. настоящего Договора. Под отказом от исполнения договора стороны понимают отсутствие поставки Товара, (в том числе партии Товара), свыше одного календарного месяца со дня установленного договором срока поставки либо прямой письменный отказ Поставщика от поставки Товара.

10.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 0,09% от стоимости Товара, где нарушены условия о таре, маркировке Товара, относящихся к Товару документов, за каждый день, начиная с момента поступления Товара на склад Покупателя, в том числе на ответственное хранение и до момента устранения такого нарушения.

10.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.8. В случае просрочки оплаты Покупателем поставленного Товара Поставщик вправе начислить ему пеню в размере 0,05% от неоплаченной части стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора, установленной в пункте 3.1. настоящего Договора.

10.9. В случае, если Покупатель безосновательно отказался от приёма поставляемого Товара, он обязан возместить Поставщику, связанный с этим ущерб, если не докажет, что отказ от приёма Товара вызван нарушением Поставщиком принятых на себя обязательств по Договору.

10.10. В случае, если Поставщик поставил Товар в большем размере, чем предусмотрено условиями настоящего Договора и данный факт подтверждается товарной накладной или универсальным передаточным актом, Покупатель вправе начислить Поставщику неустойку за каждую единицу Товара, превышающую объем поставки, в размере суммарной стоимости каждой единицы сверх поставленного Товара.

10.11. Поставщик обязуется возместить Покупателю понесённые им убытки вследствие признания налоговым органом неправомерным применения налоговых вычетов на сумму НДС, предъявленного Поставщиком Покупателю, в связи с неправильным или несвоевременным оформлением первичных учетных документов и счетов-фактур, выставленных Поставщиком Покупателю. В состав убытков, подлежащих возмещению Поставщиком, включаются, в том числе сумма НДС, признанная налоговым органом не подлежащей вычетам, начисленные пени на сумму НДС, суммы штрафных санкций, подлежащие уплате Покупателем в связи с привлечением его к ответственности, проценты за пользование чужими денежными средствами. Стороны согласовали, что документами, подтверждающими возникновение обязанности Поставщика по возмещению Покупателю убытков по настоящему Договору, являются:

- соответствующее требование Покупателя о возмещении убытков, решение налогового органа о привлечении Покупателя к ответственности за совершение налогового правонарушения;

- решение об отказе Покупателю в возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению, и/или иные документы, подтверждающие доначисление налоговым органом Покупателю сумм НДС к уплате, штрафных санкций, пени, процентов по указанным в настоящем пункте основаниям.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Все обязательства Поставщика по поставке Товара должны быть осуществлены в сроки не позднее 14 календарных дней, с даты подписания Договора.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик обязан при заключении договора предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении №4 «Информация о контрагенте» (далее - Сведения), с приложением соответствующих подтверждающих документов.

12.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, являются полными, точными и достоверными.

12.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово- промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rоsatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

судебные решения (включая решение третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решение третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

16.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

16.1.1. Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

16.1.2. Заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

16.1.3. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта/подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а ровно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте-подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1.Стороны будут стремиться к разрешению возникающих споров путем переговоров. Неурегулированные Сторонами разногласия по исполнению Договора и в связи с ним подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд, после соблюдения претензионного порядка.

17.2. Стороны соблюдают претензионный порядок. Претензии рассматриваются Сторонами в срок, который не может превышать 30 (Тридцать) дней со дня их получения. Если в указанный срок претензия не рассмотрена, то претензионный порядок считается соблюденным.

17.3. Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

17.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

17.5. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все последующие изменения и дополнения к Договору, а также Спецификации оформляются в 2 (Двух) экземплярах и вступают в действие только после подписания их Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

18.2. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов (кроме претензий), переданных на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с последующим обменом Сторонами оригиналами не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.

18.3. Изменения существенных условий настоящего договора при его исполнении не допускается, за исключением изменений по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при невозможности выбрать весь объем Товара в срок, установленный п.2.3 Договора;

- если по предложению Покупателя (отсутствие потребности) изменяется (уменьшается) предусмотренный настоящим договором объем и количество Товара.

18.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1 - Спецификация.

Приложение №2 - Техническое задание.

Приложение №3 - Акт сверки взаимных расчетов.

Приложение №4 - Информация о контрагенте.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318980768 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ОБЬ" объявляет тендер: Поставка химических средств для обработки бассейна	Запрос котировок #318980768	391 900	7 дней 03.12.2025 11.12.2025
Тендер №318980286 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПГТ ЛАЛЬСК ЛУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: поставка моющих средств	Запрос предложений #318980286	10 590	1 день 03.12.2025 05.12.2025
Тендер №318980140 Средство дезинфицирующее Назначение средства дезинфицирующего Для дезинфекции медицинских отходов класса В ... Форма выпуска Жидкость (с результатом)	Единственный поставщик #318980140	16 880	срок истек 03.12.2025 -
Тендер №318979867 МБДОУ № 115 "ГНОМИК" объявляет тендер: Поставка чистящих, моющих средств, хозяйственных товаров.	Запрос предложений #318979867	См. док.	срок истек 03.12.2025 03.12.2025
Тендер №318979665 Поставка моющих и дезинфицирующих средств (с результатом)	Малая закупка #318979665	59 136	срок истек 28.11.2025 -

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318980829 Право заключения договора на поставка опор освещения (с результатом)	Единственный поставщик #318980829	310 918	срок истек 03.12.2025 02.12.2025
Тендер №318980828 Право заключения договора на поставка акрилового противопожарного герметика (с результатом)	Единственный поставщик #318980828	313 968	срок истек 03.12.2025 02.12.2025
Тендер №318980741 Право заключения договора на поставка акрилового противопожарного герметика (с результатом)	Малая закупка #318980741	313 968	срок истек 03.12.2025 03.12.2025
Тендер №318980695 табличка офисная 300*80мм	Малая закупка #318980695	800	4 часа 03.12.2025 04.12.2025
Тендер №318980577 аптечка для оказания первой помощи работникам	Малая закупка #318980577	1 200	4 часа 03.12.2025 04.12.2025

Тендер - Право заключения договора на поставка однокомпонентной быстросохнущей грунт-эмали №318980830

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Тендеры из региона Железногорск