Вход в личный кабинет

Тендер - Право заключения договора на Поставка едкого натра №267817853

Описание тендера: Акционерное общество "Эльконский горно-металлургический комбинат" объявляет тендер: Право заключения договора на Поставка едкого натра
Сумма контракта: 55 922 400,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 26.02.2024
Окончание: 19.03.2024
Тендер №: 267817853
Тип: Не определен Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Регион: Дальневосточный ФО / Республика Саха (Якутия) / Алдан
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Право заключения договора на Поставка едкого натра
Цена контракта: 55 922 400,00 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Натр едкий ТР NaOH 98,5% - - 540 Т
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Извещение.docx 34 КБ 26.02.24 00:00 Действующая
Проект договора (едкий натр).zip 137 КБ 26.02.24 00:00 Действующая

Оглавление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ «БРИФ»

  • Способ закупки: Прямая закупка у единственного поставщика (закупка способом «Бриф»).
  • Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»:
  • СТ.3.2 Ч.1 П.К).

  • Наименование заказчика: АО "Эльконский ГМК".
  • Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, д. 21, эт.2, пом. 18
  • Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 54, стр. 1

    Контактное лицо: Хаустова Алиса Павловна

    Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6086.

    Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

  • Предмет договора: Поставка едкого натра.
  • Состав, объем и количество :
  • - Посмотреть таблицу с данными

    Срок (период):

    1-ая партия: в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента заключения Сторонами Договора

    2-ая партия: в период с 01.07.2024 по 15.07.2024

    3-ая партия в период с 01.09.2024 по 15.09.2024

  • Условия в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.
  • Место: В соответствии с проектом договора.
  • Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
  • 0 (Ноль рублей) 00 копеек, включая НДС, валюта – Российский рубль (RUB).

  • Соответствующие коды в соответствии с классификаторами ОКВЭД2, ОКПД2: ОКВЭД2 20.1, ОКПД2 20.13.25.111.
  • Требования к качеству, техническим характеристикам , к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.
  • Форма, сроки и порядок оплаты : В соответствии с проектом договора.
  • Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с проектом договора.
  • Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.
  • Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.
  • Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
  • - Посмотреть таблицу с данными
  • Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
  • Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 28.02.2024.

    Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 04.03.2024.

    Поставщик вправе направить Заказчику, уточняющий запрос о даче разъяснений положений потребности Заказчика в ЦР «Бриф» посредством функционала ЦР «Бриф».

    По окончании срока направления запросов, Заказчик размещает в ЦР «Бриф» ответы на поступившие в указанный срок запросы с указанием предмета запроса, но без указания поставщиков, от которых поступили данные запросы.

  • Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: в соответствии с информацией, указанной в ЦР «Бриф».
  • Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
  • Цена договора
  • Опыт поставок
  • Методика оценки
  • Рейтинг заявки участника закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

    Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

    Рейтинг заявки i-го участника закупки определяется по формуле

    R i = БЦ i * Vц + БКв i * VКв + БОи i * VОи + БФТ i * Vфт ;

    где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

    БЦ, БФТ, БКв / БРАР, БОи – оценка (балл) соответствующего критерия.

    Совокупная значимость всех установленных в документации о закупке критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по каждому из критериев Ц i , Кв i / РАР i , Ои i , ФТ i – 100 баллов.

      • Порядок определения Итогового рейтинга заявки

    Итоговый рейтинг заявки (Final application rating (FAR)), за исключением спецторгов, определяется по формуле:

    FAR i = R i – BR i

    где:

    FAR i – Итоговый рейтинг заявки в баллах i-го участника закупки

    R i – Рейтинг заявки участника закупки в баллах, полученный по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев), i-го участника закупки

    BR i – значение деловой репутации в баллах i-го участника закупки, рассчитанное по формуле:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Re max

    5

    где:

    Re i – значение Индекса деловой репутации поставщиков i-го участника закупки на Официальном сайте рейтинга деловой репутации на дату открытия доступа к заявкам (вскрытия конвертов)

    Re max – максимальное значение Индекса деловой репутации поставщиков, опубликованное на Официальном сайте рейтинга на дату открытия доступа к заявкам (вскрытия конвертов), из значений Индекса деловой репутации поставщиков всех допущенных участников

    21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: в соответствии с информацией, указанной в ЦР «Бриф».

    22. Контрагент: определяется по результатам проведения закупки способом ЦР «Бриф».

    23. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

    Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    24. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

    - электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    - телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

    25. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

    Приложение 1: проект договора;

    Приложение 2: техническое задание.

    Проект договора

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ

    № ___________- Д

    г. Москва «___» ___________20__ г.

    Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»
    (АО «Эльконский ГМК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора – исполнительного директора Брука Михаила Львовича, действующего на основании доверенности от 04.10.2023 № 103/74-ДОВ, с одной стороны, и _____________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

    В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

    «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки.

    «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору.

    «Товар» - товарно-материальные ценности, поставляемые по Договору в количестве, определенном Спецификацией (Приложение № 1) и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение № 9).

  • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  • Предметом настоящего Договора является поставка Поставщиком Товара в количестве и ассортименте, по ценам и в сроки согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемка и оплата Покупателем Товара на условиях и в сроки, определенные Договором. Поставка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 9), являющимся неотъемлемой частью Договора.
  • Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц, не состоящий в залоге, не обременен иными правами.
  • Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), укомплектованным разработанной и согласованной документацией, соответствующей условиям Договора. Не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановительных узлов и агрегатов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
  • Качество Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору, должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ), требованиям Спецификации (Приложению № 1) и Технического задания (Приложение № 9) или другим общепринятым стандартам качества на данный вид Товара.
  • Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
  • На каждую часть Товара, отгруженную единицей транспортного средства, Поставщик обязан предоставить упаковочный лист с указанием наименования Товара и его количества.
  • Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.
  • Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в пунктах 1.1., 1.2., 2.1., 10.1., 10.2., разделе 12 настоящего Договора, являются существенными в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
  • ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
  • Поставка Товара осуществляется партиями в срок, предусмотренный графиком поставки Спецификации (Приложение № 1).
  • Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика/ транспортной компании на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Покупатель обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ согласно Спецификации (Приложение № 1).
  • Приемка каждой партии Товара осуществляется с 09:00 до 11:30 и с 12:30 до 16:00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, либо по согласованию Поставщика и Покупателя.
  • Поставщик одновременно с каждой партией Товара передает:
  • - товарную накладную (Форма № ТОРГ-12) в 2 (двух) экземплярах либо Универсальный передаточный документ (далее – УПД);

    - Акт приема-передачи Товара (Приложение № 4) в 2 (двух) экземплярах;

    - счет, счет-фактуру;

    - документы о сертификации Товара (сертификат соответствия требованиям Техническому Регламенту РФ, сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации) паспорт качества, гарантийный паспорт, инструкции и т.п.);

    - иную документацию, предоставление которой совместно с Товаром является обязательным в соответствии с Договором и действующим законодательством.

    • Товар является не поставленным, и его приемка не осуществляется без предоставлений в полном объеме документов предусмотренных п. 2.4. настоящего Договора.
    • Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки товара, способами связи, предусмотренными настоящим Договором не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до отгрузки Товара.
    • Товар поставляется в заводской упаковке (исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении), имеет необходимую заводскую маркировку в соответствии с действующими требованиями к упаковке Товара.
    • Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора, требованиям нормативной документации, а также требованиям, указанным в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение № 9).
    • Передача Товара Покупателю производится по Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо Универсальному передаточному документу (далее – УПД) и Акту приема-передачи Товара (Приложение № 4).
    • Поставщик передает Покупателю сопутствующие Товару документы, (сертификат соответствия требованиям Техническому Регламенту РФ, сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации) паспорт качества, гарантийный паспорт, инструкции и т.п.). Передача документов Покупателю фиксируется в Акте приема-передачи Товара (Приложение № 4)
    • Покупатель проверяет соответствие количества и ассортимента поставляемого Товара количеству, указанному в Спецификации, и представленной Поставщиком Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД, при передаче Товара Покупателю. По окончании приёмки по количеству поставленного Товара представители Поставщика и Покупателя подписывают Товарную накладную (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акт приема-передачи Товара (Приложение № 4) по одному экземпляру для каждой из Сторон. Наличие подписанной Покупателем Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД является подтверждением приемки Покупателем Товара по количеству и ассортименту.
    • Если при приёмке Товара будет выявлена недостача (несоответствие количества Товара количеству и/или ассортимента, указанному в Спецификации (Приложение № 1) и Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД, то Сторонами составляется двухсторонний Акт об установленном расхождении по количеству. Покупатель вправе предъявить Поставщику обоснованную претензию по количеству Товара в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, после дня передачи Товара Покупателя и подписания им Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД.
    • Покупатель вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Товара Покупателю и подписания им Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД, предъявить Поставщику обоснованные замечания и претензии по качеству поставленного Товара, не соответствующего условиям Договора. Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения таких несоответствий вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего Акта о несоответствии поставленного Товара по качеству. После составления Акта о несоответствии поставленного Товара по качеству Стороны согласовывают срок замены Товара с выявленными недостатками Товаром надлежащего качества или устранения его недостатков. В случае неприбытия либо отказа представителя Поставщику от подписания Акта о несоответствии поставленного Товара по качеству Покупатель составляет односторонний Акта о несоответствии поставленного Товара по качеству.
    • Поставщик осуществляет замену Товара с недостатками или устранение недостатков Товара за свой счет в случае, если недостатки возникли по вине Поставщика (до даты передачи Товара Покупателю или по основаниям, возникшим до этого момента).
    • Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества. Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.
    • Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
    • Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения использования Товара со стороны Покупателя.
    • В случае, если недостающая часть или некомплектные части Товара будут поставлены после окончания срока поставки, определенного настоящим Договором, то датой поставки Товара считается дата поставки его недостающей части и допущена просрочка в поставке.
    • Право собственности и риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акта приема-передачи Товара (Приложение №4).
    • Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.
  • ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  • Поставщик в течение гарантийного срока гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.
  • Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока, при условии соблюдения Покупателем условий хранения и эксплуатации Товара, установленных в отношении данного Товара.
  • Срок и объем гарантии качества Товара должны быть не менее срока и объема гарантии качества, установленным изготовителем указанном в гарантийном талоне (паспорте), либо установлен в Техническом задании (Приложение № 9). Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акта приема-передачи Товара (Приложение № 4).
  • В период гарантийного срока Товара Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные в Товаре дефекты, возникшие по вине Поставщика, либо заменить Товар с такими дефектами Товаром надлежащего качества.
  • ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  • Цена Договора составляет ___________ (_______________) рубля (ей) ___ коп., в том числе НДС (20%) ___________ (_______________) рубля (ей) ___ коп. (В случае освобождения от уплаты НДС, указывается основание со ссылкой на статью законодательства)
  • Цена Договора является твердой и не может быть изменена в течение срока действия настоящего Договора.
  • Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Поставщика в связи с надлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе стоимость Товара, расходы на доставку, погрузку, разгрузку транспортного средства в месте поставки, экспедирование, упаковки, комплект документов, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае поставки импортного Товара, в цену Договора также входят все расходы, связанные с таможенным оформлением Товара.
  • Валютой оплаты является рубль Российской Федерации.
  • Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
  • 4.5.1. Покупатель после приемки каждой партии Товара в период с 45 (сорок пятого) календарного дня по 60 (шестидесятый) календарный день, с даты подписания Сторонами Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акта приема-передачи Товара (Приложение № 4), на основании полученного счета на оплату, осуществляет оплату стоимости партии Товара.

    или

    в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания Сторонами Товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) либо УПД и Акта приема-передачи Товара (Приложение № 4), на основании полученного счета на оплату, осуществляет оплату стоимости партии Товара. (указанный срок оплаты применяется при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства)

    4.6. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По требованию Поставщика, Покупатель в подтверждение оплаты направляет в адрес Поставщика копию платежного поручения об оплате.

    4.7. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанные в разделе «Адреса, реквизиты, подписи сторон» настоящего Договора.

    • Поставщик осуществляет направление Покупателю счетов-фактуры в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счета-фактуры, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
    • Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате односторонним зачетом или удержанием своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки и (или) штрафа и (или) убытков.
    • Стороны обязаны ежеквартально производить сверку по имеющимся задолженностям, взаимным расчетам и обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. Поставщик предоставляет Покупателю подписанные Акты сверки взаиморасчетов, по форме Приложения № 3 (далее – Акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2 (двух) экземплярах.

    Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения Акта сверки, обязан подписать Акт сверки и возвратить Поставщику один экземпляр Акта сверки, либо, при наличии разногласий, направить в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий по Акту сверки.

  • ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  • Поставщик обязан:
  • Передать Покупателю Товар ранее не использованный, новый, отвечающий требованиям Покупателя к товару, указанным в Спецификации (Приложение № 1), качество и упаковка которого соответствует техническим требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными стандартами и техническими регламентами;
  • Предоставлять Покупателю документацию, предусмотренную договором в установленные Сторонами сроки.
  • Покупатель обязан:
  • Принять Товар в порядке, определяемом условиями настоящего Договора;
  • Оплатить поставляемые ему Поставщиком Товары в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
  • Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату Товара, поставляемого ему по настоящему Договору.
  • При исполнении настоящего Договора стороны обладают всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  • За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • В случае несвоевременного исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара Поставщик вправе предъявить (начислить) Покупателю пеню в размере 0,1 (одной десятой) процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы Цены Договора.
  • В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупатель вправе предъявить (начислить) Поставщику пеню в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от Цены Договора.
  • За просрочку поставки Товара Покупатель помимо пени, предусмотренной п. 6.3. Договора вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от стоимости несвоевременно поставленного Товара.
  • За неисполнение обязательств по поставке Товара либо недопоставке Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости не поставленного (не допоставленного) Товара.
  • В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств по Договору, за исключением нарушения сроков, Покупатель вправе в письменной форме потребовать уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от Цены Договора за каждый случай такого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения.
  • В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
  • Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения условий Договора в натуре.
  • Покупатель имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд удерживать с Поставщика начисленные санкции (пени, штрафы, проценты и т.п.) и/или суммы убытков и/или иные суммы, подлежащие возврату Поставщиком Покупателю (неотработанный платеж, неосновательное обогащение и т.п.) из причитающихся с Покупателя в пользу Поставщика платежей по настоящему Договору, в том числе, при окончательном расчете за поставленный Товар. При этом Покупатель обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление.
  • Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Договору Товара вне зависимости от того, кто является его производителем.
  • В случае перепоставки Товара относительно Спецификации (Приложение № 1) все расходы по хранению, погрузо-разгрузочным работам, возврату сверх поставленного Товара подлежат возмещению Поставщиком.
  • Некачественный Товар, обнаруженный Покупателем при приемке, либо после его приемки, подлежит возврату Поставщику. Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества, либо возместить Покупателю полную стоимость возвращенного Товара. Поставщик, за свой счет, производит вывоз некачественного Товара, либо Покупатель производит отгрузку некачественного Товара Поставщику при условии предварительной оплаты Поставщиком транспортных расходов.
  • Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
  • Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
    • выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
    • выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к поставке Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств;
    • судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
    • судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;
    • подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;
    • подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.
    • Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении настоящего Договора с ним.
  • ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
  • Все разногласия и спорные вопросы, возникшие при исполнении Договора, Стороны решают путем переговоров или путем переписки с направлением претензий в письменном виде. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
  • Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
  • К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.

    • Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

    7.4. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке все споры между Сторонами в связи с Договором подлежат рассмотрению.

    Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

    1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

    Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

    _____________________: адрес электронной почты;

    АО «Эльконский ГМК»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

    В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

    Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

    Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

    В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

    либо

    2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

    либо

    3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

  • СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  • Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
  • ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
  • При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
  • Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
  • РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
  • 10.1. Поставщик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, указанные в Приложении № 2 (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

    10.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента совершения таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, а также информацию (с учетом произошедших изменений) в виде подписанного уполномоченным представителем Поставщика документа по форме Приложения № 2.

    • . Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).
    • . Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
    • . В случае нарушения Поставщиком условий настоящего раздела Договора, включая непредставление, неполное или несвоевременное представление информации, представление недостоверной информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке в любое время до истечения срока действия Договора отказаться от исполнения Договора и потребовать от Поставщика возвращения того, что было исполнено им по обязательству до момента расторжения Договора.
  • ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    (ФОРС-МАЖОР)
  • Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
  • Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
  • Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
  • Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
  • В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
  • ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
  • Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
  • 12.1.1. заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

    12.1.2. стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

    12.1.3. на момент заключения Договора она обладает достаточными ресурсами, документами и информацией, в том числе необходимой компетенцией, квалифицированными специалистами, технологиями, оборудованием, Товаром, лицензиями, допусками и разрешениями, знанием применимого права, необходимыми для надлежащего исполнения Договора и гарантийных обязательств по нему. Сторона теряет право ссылаться в дальнейшем на недостаточность и несоответствие ресурсов, документов, информации, при обосновании невозможности исполнения обязательств по Договору.

    12.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

    12.3. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

    12.4. Если специальной нормой части второй ГК РФ не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    12.5. Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

    12.6. (выбирается требуемый вариант условия, текст курсивом и иные варианты удаляются)

    Вариант условия для случая, если в рамках договора не предполагается обмен информацией ограниченного доступа и договор заключается между организациями отрасли:

    В рамках настоящего Договора передается только общедоступная информация. В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами в соответствии с условиями договора о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях от 02.09.2016 № 1/10804-Д (далее – Договор о присоединении), который Стороны акцептовали в порядке, установленном Договором о присоединении. Если Сторонами Договор о присоединении не заключался, то обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, будет осуществляться только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну. В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться Сторонами в соответствии с условиями, установленными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.10.2018 № 1/1230-П, с которым Стороны ознакомлены на дату заключения Договора.

    Вариант условия для случая, если в рамках договора не предполагается обмен информацией ограниченного доступа и договор заключается с внешним контрагентом:

    В рамках настоящего Договора передается только общедоступная информация. В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну. В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования»).

    13. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

    13.1.1. по письменному соглашению Сторон;

    13.1.2. по решению суда по требованию одной из Сторон;

    13.1.3. по требованию одной из Сторон, при существенном нарушении условий Договора другой Стороной, а именно:

    - поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

    - нарушения срока поставки Товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней;

    - неоднократное нарушения сроков оплаты Товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней;

    - в случае если на момент действия Договора Поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом»;

    - в иных случаях, предусмотренных в Договоре;

    - при достижении расчетного размера неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, равного максимальному лимиту ответственности в 10 (десять) процентов от Цены Договора установленной п. 4.1. настоящего Договора.

    13.2. В случае расторжения Договора по решению суда, по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон, в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

    13.3. В случае расторжения Договора поставка по требованию одной из Сторон, в силу существенного нарушения условий Договора, Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной из Сторон уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.

    13.4. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору прекращаются.

    13.5. Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

    13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

    14.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора в соответствии с Приложением № 5.

    15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    15.1. Стороны обеспечат конфиденциальность информации, полученной друг от друга в рамках исполнения настоящего Договора или в связи с его исполнением.

    15.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, согласованные и принятые Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    15.3. Уступка прав и обязанностей третьей стороне по настоящему Договору от Поставщика не допускается без письменного согласия Покупателя.

    15.4. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе Договора «Адреса, реквизиты, подписи сторон», Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

    15.5. Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей Стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая Интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны. При этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление.

    15.6. Если уведомление, направленное Стороной-отправителем Стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, вернулось Стороне-отправителю, датой вручения уведомления Стороне-адресату будет считаться дата направления уведомления по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.

    15.7. Стороны договорились, что, если обязательство, в отношении исполнения которого настоящим Договором установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная Сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения.

    15.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика; один экземпляр Договора у Покупателя.

    15.9. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена в форме дополнений и изменений к настоящему Договору.

    15.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

    Приложение № 1 – Спецификация;

    Приложение № 2 – Форма информации об организации;

    Приложение № 3 – Форма Акта сверки взаиморасчетов;

    Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи Товара;

    Приложение № 5 – Обеспечение исполнения Договора;

    Приложение № 6 – Форма Банковской гарантии;

    Приложение № 7 – Форма Независимой гарантии;

    Приложение № 8 – Форма Договора поручительства;

    Приложение № 9 – Техническое задание.

    16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

    - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к договору поставки от «___» _________20__ г. № ________ (Форма информации об организации) Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с указанием долей участия

    _____________________________________________________________________

    (наименование участника/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя/ потенциального поставщика)

    - Посмотреть таблицу с данными

    ________________________________________________________ ________________________________________________

    (Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

    М.П. (при наличии)

    Форму согласовали:

    - Посмотреть таблицу с данными
    Приложение № 3 к договору поставки от «___» _________20__ г. № ________

    АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_____________

    - Посмотреть таблицу с данными

    Между_________________________________________________ и ____________________________________________________

    (наименование и реквизиты Стороны 1) (Наименование и реквизиты Стороны 2)

    Далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем

    Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «_____» ________________20_______

    - Посмотреть таблицу с данными

    Форму согласовали:

    - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4
    к договору поставки от «__» _______20__ г. № ______

    ФОРМА

    АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

    г. ___________ «___» __________20__г.

    Акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»
    (АО «Эльконский ГМК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _____________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в рамках исполнением Сторонами договора поставки от________ № ______ (далее – Договор) подписали настоящий Акт о нижеследующем:

  • Поставщик, поставил, а Покупатель принял следующий Товар:
  • - Посмотреть таблицу с данными
  • Общая стоимость Товара составляет _______ (______________________) рубля (ей) __ коп., в том числе НДС 20% __________ (__________________________) рубля (ей) __ коп. (В случае освобождения от уплаты НДС, указывается основание со ссылкой на статью законодательства)
  • По результатам осмотра у Покупателя отсутствуют претензии к поставленному Товару.
  • Вместе с Товаром Поставщиком переданы Покупателю следующие документы:
  • ______________________________________________________________;

    - Посмотреть таблицу с данными

    Форму согласовали:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 5

    к договору поставки от «__» _______20__ г. № ______

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

    1. Общие положения об обеспечении

    1.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора – обеспечивает надлежащее исполнение основных обязательств Поставщика по Договору.

    1.2. Обеспечение исполнения Договора.

    а) Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) дней с даты заключения Договора, если такое обеспечение не было предоставлено до заключения Договора.

    б) Размер обеспечения исполнения Договора должен составлять 5% цены Договора (с НДС, если применимо), указанной в пункте 4.1. Договора, а именно _____________ (_________) рубля (ей) ___ коп., в том числе НДС (20%) _______ (____________) рубля (ей) __ коп.

    Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены Договора, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора в этом случае составляет размер обеспечения, указанный в настоящем пункте настоящего Приложения, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза.

    в) Срок действия обеспечения исполнения Договора должен составлять срок исполнения всех обязательств Поставщиком по Договору установленный в п. 2.1. Договора плюс 60 (шестьдесят) дней.

    1.3. Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм по выбору Поставщика:

    а) банковской гарантии, выданной банком (далее – Банком-гарантом) по форме Приложения № 6 к Договору;

    б) договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя по форме Приложения № 8 к Договору;

    в) независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) по форме Приложения
    № 7 к Договору;

    г) денежных средств путем их перечисления Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

    1.4. Обеспечение должно соответствовать нормам законодательства РФ и требованиям настоящего Договора.

    1.5. Поставщик несет все расходы по получению, обслуживанию, продлению обеспечения, а также все прочие расходы, связанные с обеспечением.

    1.6. Покупатель имеет право предъявлять требования об уплате денежной суммы по обеспечению в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком любых обязательств, как денежных, так и неденежных, предусмотренных Договором и (или) вытекающих из него в силу требований законодательства, в том числе, но не исключительно, обязательств по компенсации затрат, выплате неустойки, возврату неосновательного обогащения, возмещению убытков.

    2. Требования к обеспечению и лицу его выдающему

    2.1. Лицо, выдающее обеспечение, должно соответствовать требованиям, указанным в приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.

    2.2. Обеспечение в форме банковской гарантии должно быть предоставлено в следующем виде:

    а) безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT или СПФС (или иные каналы передачи сообщений) в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию;

    б) безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT или СПФС (или иные каналы передачи сообщений) в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную банковскую гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;

    в) безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта;

    г) безотзывной банковской гарантии, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью в форме электронного документа, в виде подписанного файла электронного документа с приложением файла электронной подписи.

    В случае если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам а) и (или) б) настоящего Приложения.

    2.3. Обеспечение может быть предоставлено в форме безотзывной независимой гарантии, выданной коммерческой организацией, не являющейся банком или кредитной организацией (далее – Гарантом), на бланке Гаранта, подписанной уполномоченным лицом Гаранта, с печатью Гаранта.

    2.4. К обеспечению в форме договора поручительства, независимой гарантии или банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с подпунктом в) или г) пункта 2.2 настоящего Приложения, в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

    а) заверенные уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта либо нотариально заверенные копии действующих учредительных документов Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

    б) заверенная уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если договор поручительства, независимая или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта);

    в) подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности.

    Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный настоящим пунктом данного Приложения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

    2.5. Договор поручительства, независимая или банковская гарантия в обязательном порядке должны содержать следующие положения:

    а) указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, его предмет и цену, иные условия, предусмотренные законодательством;

    б) указание на согласие Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данному обеспечению;

    в) обязательство Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта выплатить Покупателю обеспечение не позднее 5 (Пяти) рабочих дней дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

    2.6. До предоставления обеспечения текст договора поручительства, независимой или банковской гарантии, а также лицо, его выдающее, и любые изменения к обеспечению должны быть письменно согласованы Поставщиком с Покупателем.

    2.7. Приемка независимой или банковской гарантии Покупателем у Поставщика производится на основании акта приема-передачи по форме, представленной Покупателем.

    2.8. В случае предоставления обеспечения в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю денежные средства перечисляются по реквизитам Покупателя, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

    В назначении платежа в зависимости от вида обеспечиваемых обязательств указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения возврата аванса/обеспечения исполнения обязательств по договору от ________ № _______, заключенному в соответствии с процедурой закупки № ________, НДС не облагается».

    Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения, считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

    Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязательств Поставщик по Договору.

    В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный платеж в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика по Договору с уведомлением об этом Поставщика.

    Во избежание сомнений Покупатель вправе при нарушении обязательства, в обеспечение которого было выдано обеспечение, удержать из суммы обеспечительного платежа суммы неустойки и (или) убытков, исчисленных Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации или Договором в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

    Удержание суммы задолженности по уплате неустойки и (или) возмещению убытков из суммы обеспечительного платежа считается погашением такой задолженности или ее соответствующей части. Удержание из обеспечительного платежа неустойки и (или) убытков возможно, если такая задолженность не была погашена Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

    Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после удержания полной или части суммы обеспечительного платежа направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с указанием суммы, которая удержана из обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть обеспечительного платежа к Покупателю.

    3. Отказ в приеме и изменение обеспечения

    3.1. Покупатель вправе отказать в приеме обеспечения в форме договора поручительства, независимой или банковской гарантии, если:

    а) такое обеспечение не обеспечивает обязательства, подлежащие обеспечению в соответствии с условиями Договора;

    б) лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и (или) Договором, и (или) представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства РФ и (или) Договора;

    в) получено уведомление от Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

    г) в результате приема обеспечения суммарный размер обязательств, выданных Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит максимальный лимит риска, установленный Госкорпорацией «Росатом» на Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

    д) договор поручительства, независимая или банковская гарантия не соответствуют требованиям Договора, включая случаи, когда предоставленное обеспечение не соответствует форме, согласованной Покупателем, и (или) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.4. данного Приложения, или представленные документы не соответствуют требованиям Договора.

    В случае мотивированного отказа Покупателя от принятия обеспечения по вышеуказанным основаниям Поставщик обязан заменить обеспечение в соответствии с условиями Договора. При этом срок предоставления обеспечения для замены может быть продлен Покупателем без применения санкций по мотивированному запросу Поставщика, но не более, чем один раз, на срок, идентичный ранее установленному в Договоре, за исключением случаев отказа, предусмотренных подпунктами а), в) настоящего пункта данного Приложения.

    3.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком, перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Поставщик, а равно в случае если обеспечение становится ненадлежащим (то есть обеспечение и (или) лицо, выдавшее обеспечение, более не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ и (или) Договора), Поставщик обязуется в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение, соответствующее нормам законодательства РФ и требованиям Договора.

    Покупатель также вправе потребовать от Покупателя предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

    а) если в отношении Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

    б) уменьшения кредитного рейтинга Поручителя, Гаранта или Банка-Гаранта;

    в) публикации Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в соответствии с законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

    3.3. В случае если Сторонами достигнуто согласие о заключении дополнительного соглашения к Договору в связи с изменениями условий Договора, влияющих на установленные Договором требования к обеспечению (в том числе увеличение сроков, объемов исполнения обязательств по Договору, цены Договора и др.), Поставщик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения (но в любом случае до окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения) предоставить Покупателю надлежащие обеспечение, которое будет соответствовать требованиям Договора и условиям, указанным в дополнительном соглашении к Договору.

    3.4. Поставщик вправе осуществить замену предоставленного им по Договору обеспечения с одной формы обеспечения на другую из перечня, предусмотренного пунктом 1.3. данного Приложения, при условии, что новое обеспечение соответствует требованиям Договора. При этом ранее предоставленное обеспечение не может быть возвращено Поставщику до предоставления им нового обеспечения.

    В случае замены обеспечения, предоставленного в форме обеспечительного платежа, на другую форму обеспечения, денежные средства возвращаются Поставщику по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном запросе Поставщика, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса, но не ранее предоставления нового обеспечения.

    3.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

    В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены), указанных в настоящем Приложении, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от цены Договора.

    В случае если просрочка предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены) составляет более 10 (Десяти) рабочих дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

    4. Возврат предоставленного обеспечения

    4.1. Независимая или банковская гарантия возвращается по запросу Поставщика в случае полного и надлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств по Договору при условии предоставления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств.

    Возврат независимой или банковской гарантии производится на основании акта приема-передачи по форме, представленной Покупателем.

    Если в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания срока действия независимой или банковской гарантии Поставщик не потребует от Покупателя ее возврата в письменной форме, то возврат Поставщику независимой или банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

    4.2. Денежные средства (обеспечительный платеж) возвращаются Поставщику Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено не ранее окончания срока действия обеспечения, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обеспечиваемых обязательств по Договору.

    Денежные средства возвращаются на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом данного Приложения.

    Датой возврата обеспечительного платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

    4.3. Обеспечение в форме договора поручительства не возвращается.

    5. Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в настоящем Приложении, являются существенными в соответствии со статьей 432 ГК РФ.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 6

    к договору поставки от «__» _______20__ г. № ______

    ФОРМА

    БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

    - Посмотреть таблицу с данными

    1. ____ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице ____, действующего(й) на основании ____, по просьбе ____ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем "Принципал", дает в пользу ____ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем "Бенефициар", обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах ____ (____) [российских рублей] 1 в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) N ____ от ______ на (указывается предмет договора) ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром

    либо по договору (наименование договора) на (указывается предмет договора) ________, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/основание для заключения договора с единственным поставщиком со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – «Договор»).

    2. Редакция данного пункта изменяется в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Договору.

    (Вариант 1) В случае предоставления гарантии надлежащего исполнения:

    Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

    - обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

    - обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

    - (иные обязательства, если предусмотрено Договором)

    (Вариант 2) В случае предоставления гарантии обязательств по возврату аванса:

    Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

    (Вариант 3) В случае предоставления гарантии исполнения гарантийных обязательств:

    Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

    3. Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо "____" ________ 20___ г.) и действует по "____" ________ 20___ г. включительно.

    4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее - Требование по Гарантии) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара, либо направлено в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений].

    Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

    При направлении Требования по Гарантии в письменной форме, Бенефициар одновременно направляет Гаранту следующие документы:

    [платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса)] 2;

    [документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока)] 3;

    документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (доверенность) (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

    Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

    Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту по адресу: ____________________ до окончания срока действия Гарантии.

    Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [или могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений] через банк Бенефициара на банковский адрес Гаранта ________________ (указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии, [подтверждение Бенефициара о перечислении аванса] 4, [подтверждение Бенефициара о невыполнении Принципалом гарантийных обязательств] 5. Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара. В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии и приложенных к нему документов не требуется.

    5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования по Гарантии осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

    Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

    В случае неисполнения требования об уплате по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

    Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

    Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

    6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

    7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

    8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. Применимым правом является право Российской Федерации.

    9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

    10. По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

    11. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".

    [12. Платеж по Гарантии будет осуществлен в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа по Гарантии (либо на дату ________ )] 6

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

    1 Указывается валюта, в которой номинирована гарантия

    2 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии возврата аванса

    3 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии гарантийного периода

    4 Применяется при предъявлении требования платежа по невыполнению обязательств по возврату аванса

    5 Применяется при предъявлении требования платежа по невыполнению гарантийных обязательств

    6 Данный пункт применяется при выдаче Гарантии в иностранной валюте, если Принципал и Бенефициар являются резидентами РФ (либо если это предусмотрено Договором).

    Форму согласовали:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 7

    к договору поставки от «__» _______20__ г. № ______

    ФОРМА

    НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

    Номер гарантии: _____________________

    Дата выдачи: ________________________

    Место выдачи: _______________________

    Гарант: _____________________ (указывается наименование организации), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________), в лице _________________, действующего на основании _______________.

    Исполнитель по Основному обязательству (далее - Исполнитель): ____________________ (указывается наименование должника, обязательства которого обеспечиваются), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________).

    Бенефициар: ____________________ (указывается наименование получателя платежа по гарантии), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________).

    Договор (далее - Основное обязательство): ________________ № ________ от __.__.20__г.

    Сумма гарантии: ____________________ (указывается цифрами и прописью).

    Валюта платежей: ___________________.

    Язык любых документов, указанных в гарантии: ______________________

    Форма представления требования: ______________ (бумажная/электронная, с использованием системы SWIFT, если гарантом выступает банк).

    Место представления требования: _____________________________________.

    Дата вступления в силу гарантии: __.__.20__.

    Дата истечения срока гарантии: __.__.20__.

    Гарантийное обязательство: Гарант настоящим дает в пользу Бенефициара обязательство уплатить по первому требованию Бенефициара, соответствующему условиям настоящей гарантии, любую денежную сумму, не превышающую Сумму гарантии, в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем следующих обязательств по Основному обязательству: _____________________________.

    Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара (при направлении требования по системе SWIFT подтверждение полномочий подписанта не производится/производится банком Бенефициара, направившим требование).

    Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено в форме, предусмотренной настоящей гарантией, до Даты истечения срока гарантии.

    Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей гарантии. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Исполнителем Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить требуемую Бенефициаром сумму.

    К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:

    - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (доверенность) (если требование по настоящей гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара) (при направлении требования по системе SWIFT подтверждение полномочий подписанта не производится/производится банком Бенефициара, направившим требование);

    - _________________________________________.

    Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования или требования с использованием системы SWIFT (если гарантом выступает банк) об уплате денежной суммы по настоящей гарантии выплатить ему денежные средства путем перечисления их на расчетный счет, указанный Бенефициаром в требовании.

    Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на счет банка Бенефициара, указанный в требовании.

    Настоящая Гарантия является переводной и Бенефициар вправе передать права по настоящей Гарантии другому лицу.

    Ответственность Гаранта не ограничена Суммой гарантии.

    В случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Бенефициар вправе потребовать от Гаранта уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по требованию Бенефициара, а Гарант обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара требования об уплате неустойки.

    Если Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования или требования с использованием системы SWIFT (если гарантом выступает банк) об уплате денежной суммы по настоящей гарантии не исполнил указанное требование Бенефициара, Гарант предоставляет Бенефициару право в бесспорном порядке списывать со счета Гаранта причитающуюся Бенефициару сумму, включая неустойку за неисполнение в установленный срок требования Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (данный абзац включается в текст независимой гарантии, если гарантом выступает российское юридическое лицо).

    Бенефициар вправе предъявлять требования по настоящей гарантии неограниченное количество раз, при этом совокупный объем денежных требований за весь срок действия настоящей гарантии не может превышать Сумму гарантии.

    Настоящая гарантия является безотзывной и безусловной.

    Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

    Настоящая гарантия выдана в соответствии с Унифицированными правилами для гарантий по требованию, установленными Международной торговой палатой (Париж, Франция) в последней редакции публикации МТП N 758, 2010 г.

    Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

    1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

    Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

    Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

    Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

    В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

    Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

    Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

    либо

    2) (вариант 2 для гаранта - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

    (вариант для гаранта, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является окончательным.

    либо

    3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

    Подпись ____________

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

    1 Текст, указанный курсивом, исключается при формировании итоговой версии гарантии

    2 Вариант пункта 2) выбирается при оформлении гарантии в зависимости от принадлежности Гаранта.

    Форму согласовали:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 8

    к договору поставки от «___» _________20__ г. №________

    ФОРМА:

    ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № __________

    - Посмотреть таблицу с данными

    __________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, __________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем «Должник», в лице ____________________________, действующего на основании ______________________, со второй стороны, и __________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________, с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поручительства (далее - Поручительство) о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется перед Кредитором нести субсидиарную / солидарную (выбрать необходимое, для внутриотраслевых кредиторов - субсидиарная ответственность, для внешних кредиторов - солидарная) ответственность с Должником за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.

    Основной договор - (указывается титульное название договора и дата): договор поставки / подряда / возмездного оказания услуг от __________, заключенный между Должником и Кредитором:

    на (указывается предмет): поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг,

    с общей ценой договора (только полная цена с НДС):___ (___) рублей __ коп. с учетом НДС.

    1.2. Основанием наступления ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать или удалить текст) в части возврата аванса / гарантийного обслуживания.

    Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере ___ (___) рублей __ коп.

    Поручительство действует с момента подписания до _________.

    1.3. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Основной договор, не освобождают его от обязательств по Поручительству и не требуют его согласия, если только такие изменения и (или) дополнения не влекут увеличения ответственности или иных неблагоприятных последствий для Поручителя (например, существенное изменение предмета или уменьшение цены Основного договора).

    1.4. Приложение № 1 к Поручительству - Условия выдачи поручительства - является его неотъемлемой частью.

    2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

    2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.2 Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее - требование).

    Поручитель обязан в течение ___ (___) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору требуемую сумму.

    2.2. Требование обязательно должно содержать:

    дату составления (предъявления) требования;

    основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

    расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

    все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе;

    документы, подтверждающие предварительное обращение за исполнением обязательства к Должнику до направления требования Поручителю, (при субсидиарной ответственности).

    Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности.

    Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

    2.3. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

    если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.2 Поручительства;

    если требование получено Поручителем по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Поручительства;

    если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью, Основной договор признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным или прекратил свое действие.

    2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Поручительству является дата списания денежных средств с расчетного счета Поручителя.

    2.5. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

    По исполнении Поручителем требования Кредитора Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

    3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    3.1. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своего наименования или места нахождения. Письменное уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

    3.2. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Поручительству, должно быть совершено в письменной форме.

    Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением по адресам, указанным в Поручительстве (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 3.1 Поручительства).

    Уведомление или сообщение Кредитора считается доставленным Поручителю надлежащим образом, если оно получено Поручителем, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) Кредитора в соответствии с условиями Поручительства, Поручитель не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Кредитора. Датой доставки уведомления или сообщения Кредитора считается дата его получения Поручителем, а при неявке Поручителя за получением уведомления (сообщения) с требованием Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления Кредитору о невручении Поручителю требования Кредитора.

    3.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации "Росатом":

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

    В случае обмена в рамках исполнения договора информацией, составляющей государственную тайну, споры по такому договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В таком случае вместо указанной оговорки в настоящем пункте следует использовать оговорку, представленную в пункте 6.3 раздела 6 Приложения № 1 к Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов (утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2016 № 1/1302-П).

    Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из Поручительства и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" по разрешению споров в атомной отрасли.

    Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

    Поручитель: [адрес электронной почты];

    Должник: [адрес электронной почты];

    Кредитор: [адрес электронной почты].

    В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другим Сторонам, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

    Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

    Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

    Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

    Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

    В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

    Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации "Росатом" и внешним контрагентом:

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

    В случае обмена в рамках исполнения договора информацией, составляющей государственную тайну, споры по такому договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В таком случае вместо указанной оговорки в настоящем пункте следует использовать оговорку, представленную в пункте 6.3 раздела 6 Приложения № 1 к Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов (утв. приказом Госкорпорации "Росатом" от 23.12.2016 № 1/1302-П).

    Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из Поручительства и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

    1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

    Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

    Поручитель: [адрес электронной почты];

    Должник: [адрес электронной почты];

    Кредитор: [адрес электронной почты].

    В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другим Сторонам, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

    Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

    Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

    В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража", Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

    либо

    2) (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

    Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента.

    (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

    либо

    3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

    3.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

    - сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

    - заключение и/или исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

    - стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

    3.4.1. Должник и Кредитор настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592", а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

    В случае включения Должника и/или Кредитора, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими- либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Должник и / или Кредитор незамедлительно информирует об этом Поручителя.

    Должник, Кредитор и Поручитель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Должником и/или Кредитором указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Поручителем соответствующей информации о включении Должника и/или Кредитора, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Поручителем от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Должником и Кредитором соответствующего письменного уведомления Поручителя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    Факт включения Должника и/или Кредитора, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Должника и/или Кредитора.

    (абзацы введены Приказом Госкорпорации «Росатом» от 26.02.2019 № 1/186-П)

    3.5. Настоящее Поручительство подписано в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

    4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    ПОРУЧИТЕЛЬ

    "______________________"

    Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

    ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

    р/с N _________________ в ____________________

    к/с N __________________, БИК ________________

    Телефон: ______________, факс __________________

    ДОЛЖНИК

    "______________________"

    Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

    ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

    р/с N _________________ в ____________________

    к/с N __________________, БИК ________________

    Телефон: ______________, факс __________________

    КРЕДИТОР

    "______________________"

    Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

    ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

    р/с N _________________ в ____________________

    к/с N __________________, БИК ________________

    Телефон: ______________, факс __________________

    - Посмотреть таблицу с данными

    Форму согласовали:

    - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое задание

    Приложение № 9

    к договору поставки от «___» _________20__ г. №________

    СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Техническое задание

    Предмет закупки: поставка едкого натра

    г. Алдан

    2024

    СОДЕРЖАНИЕ

    РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Подраздел 1.1 Наименование;

    Подраздел 1.2 ОКПД2

    Подраздел 1.3 Сведения о новизне.

    РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

    РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    Подраздел 4.1. Основные параметры и характеристики.

    Подраздел 4.2. Требования к маркировке

    Подраздел 4.3. Требования к упаковке

    РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ

    РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

    РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

    РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

    РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

    РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

    РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

    Подраздел 12.1 Порядок сдачи и приемки

    РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

    РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

    РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Главный обогатитель П.С. Варлаков

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Анализ цен
    #272680997
    1 день
    16.05.2024
    27.05.2024

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Единственный поставщик
    #267817662
    80
    Обеспечение заявки:
    80
    срок истек
    05.03.2024
    12.03.2024
    Запрос предложений
    #267817547
    срок истек
    05.03.2024
    02.04.2024
    Запрос котировок
    #267817483
    1 716 162
    срок истек
    05.03.2024
    15.03.2024
    Запрос котировок
    #267817446
    118 400
    срок истек
    05.03.2024
    15.03.2024
    Запрос цен
    #267817187
    4 445
    срок истек
    05.03.2024
    06.03.2024

    Тендеры из региона Алдан

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Анализ цен
    #267817350
    срок истек
    05.03.2024
    15.03.2024
    Анализ цен
    #267815107
    срок истек
    05.03.2024
    15.03.2024
    Анализ цен
    #267814753
    срок истек
    05.03.2024
    15.03.2024
    Анализ цен
    #267806567
    срок истек
    05.03.2024
    15.03.2024
    Анализ цен
    #267806461
    срок истек
    05.03.2024
    15.03.2024
    Показать больше информации о тендере