Тендер - Право заключения договора на изготовление и поставка ГСО 7115-94 №319320104

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с проектом договора
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Мелкая закупка.

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А).

Закупка проводится с учетом положений и требований статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

Положения извещения о проведении закупки, закупочной документации, касающиеся товара российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Наименование заказчика: АО "Атомспецтранс".

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, проспект Мира, 81Б.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, проспект Мира, 81.

Контактное лицо: Сударушкина Наталия Рудольфовна (АО "Атомспецтранс").

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет договора: Изготовление и поставка ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Состав, объем и количество товаров: в соответствии со спецификацией (приложение №1 к проекту договора) и техническим заданием (приложение №3 к проекту договора).

Срок (период) поставки товара: до 20.12.2025.

Условия поставки товара: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора (приложение).

Место поставки товара: самовывоз со склада поставщика.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыреста девяносто девять тысяч двести) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

Соответствующие коды в соответствии с классификаторами ОКВЭД2, ОКПД2: ОКПД2 27.90.11.317, ОКПД2 27.90.11.316, ОКПД2 26.51.41.161, ОКПД2 27.90.11.311, ОКПД2 27.90.11.313, ОКПД2 27.90.11.315, ОКВЭД2 27.90, ОКПД2 20.13.13.110, ОКВЭД2 20.13, ОКПД2 20.13.61.190, ОКВЭД2 26.51

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора (приложение).

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата по договору осуществляется в следующем порядке: аванс 30% от стоимости поставки продукции осуществляется на основании счета, выставленного поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счёта покупателем; окончательный расчёт 70% за изготовленную и отгруженную продукцию осуществляется покупателем по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания покупателем товарной накладной ТОРГ-12.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): установленная цена договора включает в себя стоимость доставки, упаковочного транспортного комплекта, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: закупка проводится с учетом положений и требований статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и постановления № 1875, положения извещения о проведении закупки, закупочной документации, касающиеся товара российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: в соответствии с запросом ТКП, адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Мира пр-кт, 81 Б, дата начала: 26 ноября 2025 г., дата окончания: 8 декабря 2025 г.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Место рассмотрения заявок ЛК.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: цена.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Контрагент: Участник процедуры закупки №1.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложение, являющееся неотъемлемой частью: проект договора.

Проект_договора Договор №

г. Санкт-Петербург «____» __________ 2025 г.

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________________________-, с одной стороны, и

Акционерное общество «Атомспецтранс» (АО «Атомспецтранс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного филиала Федуловой Елены Валерьевны, действующего на основании доверенности № 48/221 от 30.08.2024, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор, о нижеследующем.

Общие условия Договора

1.1. Настоящий Договор заключается в целях поставки ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее – Товар/Продукция) на рынке Российской Федерации Покупателю, который является резидентом Российской Федерации.

1.2. Поставщик и Покупатель при выполнении взаимных обязательств по Договору руководствуются законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии, а также лицензиями и условиями действия лицензий, выданных Ростехнадзором Поставщику и Покупателю и иными документами, наличие которых прямо предусмотрено актами, нормами и правилами, обязательными к исполнению и применению Поставщиком и Покупателем, в том числе изданными органами государственной власти Российской Федерации, органами Таможенного союза, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Госкорпорацией «Росатом» (далее – Официальные требования).

1.3.Поставка Продукции производится на основании разрешительной документации:

Поставщика: Лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ___________________________________ - на эксплуатацию радиационных источников.

Покупателя: Лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЦО-(У)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть101 от 22.12.2022 на эксплуатацию радиационных источников, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям; № ГН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 от 06.07.2021 на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании.

1.4.Конечным потребителем (далее – Грузополучатель) является ПАО «ППГХО», которому фактически поставляется Продукция, на основании заключенного между Покупателем и Грузополучателем отдельного договора поставки.

Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Продукцию. Наименование и количество поставляемой Продукции определяется в соответствии со Спецификацией, оформленной в виде Приложения № 1 и являющегося неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация).

2.2. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется в срок, указанный в Спецификации.

2.3. Поставщик поставляет Покупателю Продукцию, свободную от прав третьих лиц.

2.4. Покупатель обязуется принять, оплатить заказанную Продукцию.

Цена Договора. Стоимость Продукции и порядок расчета

3.1. Цена Договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек включая НДС по ставке 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восеьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек.

• Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки, упаковочного транспортного комплекта, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

3.3.1. аванс 30% от стоимости поставки Продукции в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто сорок девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, на основании счета, выставленного Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счёта Покупателем;

3.3.2. окончательный расчёт 70% за изготовленную и отгруженную Продукцию в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста сорок девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, осуществляется Покупателем по факту поставки Продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика безналичным путем на основании счета Поставщика.

3.5. Обязанность по оплате Товара считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Покупатель обязан представлять Поставщику 2 (два) экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала по форме, представленной в приложении № 2 к Договору.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий (наименования сторон меняются в зависимости от предмета договора).

Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Обеспечить поставку Продукции по номенклатуре, количеству, активности и ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1), в установленном Договором порядке.

4.1.2. Предоставить на поставляемую Продукцию всю необходимую документацию, предусмотренную Договором.

4.1.3. Произвести замену некачественной Продукции, признанной таковой в установленном законом порядке, либо устранить за свой счет все выявленные Покупателем недостатки поставленной Продукции в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. До начала выполнения работ по изготовлению Продукции направить в адрес Покупателя на согласование Программу(ы) обеспечения качества выполняемых работ;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. С согласия Покупателя досрочно произвести поставку Продукции.

4.2.2. Потребовать от Покупателя принять Продукцию, если она была поставлена в соответствии с условиями Договора.

4.2.3. Требовать от Покупателя оплатить Продукцию на условиях, предусмотренных Договором, соблюдать иные обязательства в соответствии с условиями Договора.

4.3. Покупатель обязан:

4.3.1. Произвести оплату Продукции в порядке, сроки, в объемах и на условиях, определенных разделом 3 настоящего Договора.

4.3.2. Принять Продукцию по товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в месте её получения по количеству и качеству в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, Договором при условии отсутствия видимых несоответствий или недостатков Продукции. В случае обнаружения несоответствий или недостатков Продукции письменно уведомить Поставщика.

4.4. Покупатель вправе:

4.4.1. Потребовать замены некачественной Продукции, поставленной Поставщиком.

4.5. Покупатель обязан:

4.5.1. Принимать Продукцию в месте её получения, проверять количество и качество принятой Продукции в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, Договором, и о выявленных несоответствиях или недостатках Продукции письменно уведомлять Поставщика.

Условия заказа и поставки Товара

5.1. Продукция поставляется на основании Спецификации. Срок и место поставки продукции указан в Спецификации.

5.2. О невозможности выполнения поставки в срок, указанный в Спецификации, Поставщик обязан уведомить Покупателя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до срока поставки.

5.3. Одновременно с поставкой Продукции Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: паспорт на источник, сопроводительную накладную, товарную накладную (по форме ТОРГ-12), сертификат на УКТ (при необходимости), счет и счет-фактуру. Указанные документы направляются Покупателю вместе с отгружаемой продукцией.

Качество и количество Продукции

6.1. Каждая единица поставляемой Продукции должна соответствовать требованиям действующих технических условий Поставщика.

6.2. Качество Продукции удостоверяется паспортом, передаваемый Поставщиком вместе с Продукцией Покупателю.

6.3. Количество поставляемой Продукции по Договору должно подтверждаться сопроводительными товаротранспортными документами.

6.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного и назначенного сроков службы Товара, установленных для нее действующими техническими условиями, указанными в паспортах на Продукцию.

6.5. Рекламация по качеству Продукции за исключением потери активности в результате естественного радиоактивного распада, предъявляется Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Продукции с приложением обосновывающих документов, в которых указываются выявленные дефекты. Результаты рассмотрения рекламации Поставщик представляет Покупателю в течение 60 (шестидесяти) дней после ее получения с обязательным предоставлением заключения предприятия-изготовителя.

По результатам рассмотрения рекламации Стороны принимают соответствующее решение. В случае обоснованности претензий Поставщик принимает совместно с Покупателем решение о способе достижения требований технических условий, предусмотренных Договором или об изменении цены в соответствии с имеющимися отклонениями от технических требований.

Сдача-приемка

7.1. Сдача-приемка Продукции должна проводиться в соответствии с требованиями к передаче РВ между организациями «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

7.2. Поставка Продукции производится со склада Поставщика за счет Покупателя: Автотранспортом первого уполномоченного Покупателем перевозчика, и имеющего все необходимые для осуществления перевозки лицензии и разрешения.

7.3. При поставке Продукции со склада Поставщика приемка Продукции по количеству тарных мест и номенклатуре производится уполномоченным Покупателем перевозчиком на складе Поставщика в момент передачи Продукции уполномоченному Покупателем перевозчику посредством подписания сопроводительной накладной. Покупатель на основании подписанной уполномоченным Покупателем перевозчиком сопроводительной накладной подписывает товарную накладную ТОРГ-12.

7.4 Приемка Продукции по качеству и комплектности производится на складе Грузополучателя на основании предоставленных сопроводительных документов на Продукцию, удостоверяющих качество Продукции. Покупатель обязан включить в договор с Грузополучателем условия об обязательности проверки продукции по качеству и о направлении Покупателю претензии по качеству Продукции в течение 30 рабочих дней с даты поставки Продукции Грузополучателю. В случае получения претензии по качеству поставляемой Продукции Покупатель имеет право предъявить Поставщику претензии Грузополучателя в течение 15 рабочих дней с даты ее получения Покупателем, а Поставщик обязан рассмотреть ее и направить мотивировочный ответ в течение 15 рабочих дней с даты ее получения.

7.5. По результатам рассмотрения отрицательного Акта входного контроля Стороны принимают решение. В случае обоснованности претензий Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты, либо заменить некачественную Продукцию на Продукцию соответствующего качества за свой счет в согласованные Сторонами в решении сроки. Поставка Продукции осуществляется в место поставки.

7.6. Право собственности на Продукцию, а также риски, связанные с транспортировкой, переходят к Покупателю с даты поставки. Датой поставки считается дата передачи Продукции Поставщиком первому уполномоченному Покупателем перевозчику, что подтверждается сопроводительной накладной.

Упаковка, маркировка и транспортирование

8.1. Упаковка, маркировка и транспортирование Продукции должны отвечать требованиям «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и иным официальным требованиям.

8.2. Продукция, указанная в Спецификации поставляется в невозвратном УКТ.

Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Поставщик обеспечивает требования радиационной безопасности Продукции при временном хранении.

9.3. Поставщик несёт ответственность за обеспечение радиационной безопасности, аварийное реагирование и физическую защиту Продукции, а также за возмещение убытков и вреда от радиационного воздействия до даты поставки Продукции Покупателю.

9.4. За просрочку поставки Продукции Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.

9.5. За просрочку оплаты Продукции Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости, но не более 10% от стоимости не оплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки.

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

9.7. Уплата неустойки производится на основании письменного требования Стороны, права которой нарушены.

10. Форс–мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, остановка реактора (по независящим от обслуживающего персонала причинам), запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

10.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

10.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом Стороны полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

11.2. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, установленного в настоящем разделе, спор подлежит разрешению в следующем порядке.

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «Атомспецтранс: ____________;

____________________________________________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

12. Срок действия Договора

12.1. Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2025.

13. Противодействие коррупции

13.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по Договору.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

14. Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков

14.1 Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

14.2. Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

14.2.1. выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и убытки, причиненные таким нарушением;

14.2.2. выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии к качеству продукции по Договору и убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

14.2.3. судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

14.2.4. судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии Покупателя к качеству Продукции по Договору и возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

14.2.5. подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Продукции по Договору, нарушающей права третьих лиц;

14.2.6. подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

14.3. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

15. Условия конфиденциальности

15.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Стороны вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора с предварительного согласия Cторон.

Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

В случае передачи одной Стороной другой Стороне сведений, составляющих коммерческую тайну, Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, в противном случае такая информация не будет предоставлена.

16. Другие условия

16.1. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с использованием адресов, указанных в разделе 17 Договора с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты отправки документа посредством факсимильной связи либо электронной почты, в противном случае документ считается не направленным. В случае изменения адреса и реквизитов стороны незамедлительно уведомляют другую сторону в течение 2 дней с момента возникновения таких изменений.

16.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

16.3. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Покупателя.

16.4. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия Договора, разглашение которой может нанести убытки другой Стороне, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

В случае передачи Поставщиком Покупателю сведений, составляющих его коммерческую тайну, Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, в противном случае такая информация не будет предоставлена.

16.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

16.5.1. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

16.5.2. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

16.5.3. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.5.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

16.5.5. Заключая настоящий Договор, Поставщик гарантирует, что он не контролируется лицами, включёнными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» и постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252» (далее – Постановление), а также ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Поставщика, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением или в соответствии с любыми иными актами Президента и Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от имени Поставщика, или лиц, которые контролируют Поставщика, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно письменно информирует об этом Покупателя.

Факт включения Поставщика и/или иных лиц, указанных в настоящем пункте Договора, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с любыми актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16.6. Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 - Акт сверки взаиморасчетов (форма).

Приложение № 3 – Техническое задание

Приложение № 4 - Сведения о бенефициарах.

17. Место нахождения и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_________________

от «___» __________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №_______________

от «___» __________ 2025 г.

(ФОРМА)

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №________________

от «___» __________ 2025 г.

Техническое задание

на поставку товаров

Предмет закупки: Изготовление и поставка ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору № __________________

от 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия

(наименование организации, представляющей информацию/субподрядчика (соисполнителя))

№ п/п

Информация об контрагенте/субподрядчике (соисполнителе)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) *****

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№ п/п**

ИНН

ОГРН

Наименование / ФИО***

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководи-тель/ /участник/акционер/бенефициар****

Доля участия

Руководитель контрагента_____________________________________________ Ф.И.О.

(подпись, дата)