Вход в личный кабинет

Тендер - Право заключения договора на гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта №319689546

Описание тендера: Право заключения договора на гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта (с результатом)
Сумма контракта: 1 057 855 366,15 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 12.12.2025
Окончание: См. док.
Тендер №: 319689546
Тип: Закупка во исполнение доходных договоров Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Регион: Центральный ФО / г. Москва
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Право заключения договора на Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта
Цена контракта: 1 057 855 366,15 RUB

Задать вопрос по тендеру: 
Документация
ИОИ ТЗ закупка ЛГО.pdf 116 КБ 12.12.25 12:34 Действующая
Извещение.pdf 94 КБ 12.12.25 12:34 Действующая
Договор РХ публ.docx 100 КБ 12.12.25 12:34 Действующая

Оглавление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

1. Способ закупки: Закупка во исполнение доходных договоров (ЕП)

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому

стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: в п. 3.2

ст. 7.12.3

3. Наименование заказчика: АО "Росатом Химия".

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва г, МО Москворечье-Сабурово

вн.тер.г, Каширское ш, 49, стр. 11.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва г, МО Москворечье-Сабурово вн.тер.г,

Каширское ш, 49, стр. 11.

Контактное лицо: Назаренко Мария Александровна (АО "Росатом

Химия"). .

Контактный телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Предмет договора: Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта.

6. Состав, объем и количество товаров, работ, услуг: В соответствии с

условиями проекта договора.

7. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В

соответствии с условиями проекта договора.

8. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В

соответствии с условиями проекта договора.

9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В

соответствии с условиями проекта договора.

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: максимальная

стоимость предложения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 366,15 (Один миллиард пятьдесят семь

миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей

15 копеек, в т. ч. НДС при этом НМЦ единицы товара определяется по

формуле (SMMMAX х 1,35)*▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть* 1,2 *К, где: SMMMAX – максимальное

значение биржевой цены карбоната батарейного сорта на Shanghai Metals

Market (SMM) за 4 (четыре) месяца (с 01.07.2025 – 31.10.2025),

предшествующих дате расчета (19.08.2025) = 11,93 $/кг - коэффициентучитывающий 5% импортную пошлину на ввозимый карбонат лития,

стоимость доставки карбоната лития, передела карбоната лития в гидроксид

лития, наценка поставщика, в т. ч. затраты, связанные с доставкой Товара

(гидроксида лития (моногидрата) батарейного сорта) до склада Подрядчика,

стоимость упаковки (тары), а также все налоги, пошлины, сборы и другие

обязательные платежи, которые Поставщик Товара должен выплатить в связи

с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством

Российской Федерации. - N – максимальное количество продукции(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кг); - К – курс доллара США к рублю по официальному курсу ЦБ РФ на дату

определения биржевой цены. -1,2 – ставка НДС, предусмотренная ст. 164

Налогового кодекса РФ. (SMM х 1,35) *К)*1,2 , в рублях с НДС за 1 кг, где: SMM – биржевая цена карбоната лития батарейного сорта на дату за 60

(шестьдесят) календарных дней до начала квартала поставки (для первого

квартала 2026 года – на дату подписания Договора), в долларах США.

Источник биржевой цены – Shanghai Metals Market (SMM),

https://www.metal.com/Lithium/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, SMM Lithium Carbonate Index

(Battery Grade) Price, ежедневные цены, в долларах США за 1 кг с НДС, (VAT

included); - 1,35 – коэффициент, учитывающий 5% импортную пошлину на

ввозимый карбонат лития, стоимость доставки карбоната лития, передела

карбоната лития в гидроксид лития, наценка поставщика, в т. ч. затраты,

связанные с доставкой Сырья (гидроксида лития (моногидрата) батарейного

сорта) до склада Подрядчика, стоимость упаковки (тары), а также все налоги,

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик Сырья

должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в

соответствии с законодательством Российской Федерации. - К – курс доллара

США к рублю по официальному курсу ЦБ РФ на дату определения биржевой

цены- 1,2 – ставка НДС, предусмотренная ст. 164 Налогового кодекса РФ.

11. Соответствующие коды товаров, работ, услуг в соответствии с

классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: 20.13, 20.12.19.130.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара,

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы и иные требования, связанные с определением

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой

услуги потребностям заказчика: в соответствии с условиями технического

задания.

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: В

соответствии с условиями проекта договора.

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и

других обязательных платежей): В соответствии с условиями проекта

договора.

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за

предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая

документация о закупке размещена на официальном сайте по закупкам

атомной отрасли, для данного способа закупки предоставление документации

о закупке иным способом не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке: не предъявляются.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в закупке: для данной закупки не устанавливается.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям:

Требования к участникам закупки

Перечень документов

1. участник закупки должен обладать предоставление документов,

гражданской

правоспособностью подтверждающих соответствие

в полном объеме для заключения и

исполнения договора по результатам указанным требованиям, не

закупки, в том числе:

требуется.

быть зарегистрированным в качестве

юридического лица в установленном

в РФ порядке (для российских

юридических лиц);

быть зарегистрированным в качестве

индивидуального предпринимателя в

установленном в РФ порядке (для

российских

индивидуальных

предпринимателей);

быть зарегистрированным в качестве

субъекта гражданского права в

соответствии с законодательством

государства по месту нахождения

(для иностранных участников);

если

исполнение

договора

предусмотрено на территории РФ:

иметь право на ведение деятельности

в соответствии с законодательством

РФ (для российских участников);

иметь право на ведение деятельности

в соответствии с законодательством

государства по месту нахождения

такого участника закупки и в

соответствии с законодательством

РФ (для иностранных участников);

либо

если

исполнение

договора

предусмотрено

на

территории

иностранного государства:

иметь право на ведение деятельности

в соответствии с законодательством

РФ (для российских участников);

иметь право на ведение деятельности

в соответствии с законодательством

государства по месту нахождения

такого участника закупки (для

иностранных участников);

иметь право на ведение деятельности

в соответствии с законодательством

государства по месту исполнения

договора

(для

российских

и

иностранных участников);

не находиться

в

процессе

ликвидации (для юридического

лица), не быть признанным по

решению

арбитражного

суда

несостоятельным (банкротом);

не являться

организацией,

на

имущество

которой

в

части,

необходимой

для

выполнения

договора, наложен арест по решению

суда, административного органа и

(или)

деятельность,

которой

приостановлена;

соответствовать

требованиям,

установленным

на

основании

постановлений

и

поручений

Правительства РФ:

- должен раскрыть информацию в

отношении

всей

цепочки

собственников,

включая

бенефициаров

том

числе

конечных);

участник

закупки,

его

субподрядчики

(соисполнители),

изготовители,

а

также

контролирующие

указанные

организации

физические

и

юридические лица не должны

находиться в перечнях физических

лиц, юридических лиц, в отношении

которых применяются специальные

экономические меры в соответствии

с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018

№ 1300 «О мерах по реализации

Указа

Президента

Российской

Федерации от 22 октября 2018 г. №

592»

и

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 11.05.2022 № 851 «О

мерах

по

реализации

Указа

Президента Российской Федерации

от 3 мая 2022 г. № 252»;

не

находиться

в

реестре

недобросовестных

поставщиков,

ведущемся

в

соответствии

с

положениями Федерального закона

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических

лиц».

2. иные требования, предъявляемые

к участникам в соответствии с

требованиями ЕОСЗ, в том числе

требования

в

соответствии

с

приложением 10 Стандарта.

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не устанавливаются.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрен.

23. Контрагент: Участник 1.

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в

котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика,

организатора закупки, закупочной комиссии:

Арбитражный комитет АО «ТВЭЛ» – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложения: Проект договора, техническое задание.

Договор_РХ_публ

Договор поставки №

город Москва «___» _______ 20____ года

Акционерное общество «Росатом Химия» (АО «Росатом Химия»), именуемое далее «Покупатель», в лице Генерального директора Метелкина Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  • ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  • 1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

    а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

    б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

    в) «Товар» - вещи, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Техническом задании (Приложение № 6 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

    г) «Твердый объем Товара» - согласованный Сторонами объем Товара, подлежащий обязательной поставке Поставщиком, в соответствии с условиями настоящего Договора. Твердый объем Товара, определенный в Договоре, может быть изменен только по согласованию Сторон путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

    д) «Опционный объем Товара» - дополнительный объем Товара, который может быть поставлен и выкуплен Покупателем в соответствии с условиями Договора. Опционный объем Товара, заказанный Покупателем в рамках соответствующей Заявки к Договору, становится Твердым объемом Товара и подлежит обязательному выкупу.

    е) «Заявка» – односторонний договорный документ, оформляемый Покупателем согласно п.2.2. и 6.2. Договора, по форме, установленной в Приложении № 7 к Договору, определяющий объем (количество) поставляемого Товара, его номенклатуру и сроки поставки, обязательный для исполнения Покупателем.

    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    2.1. Предметом настоящего Договора является поставка Лития гидроксида (моногидрата) батарейного сорта в обусловленные Договором сроки, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

    2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), графиком поставок (Приложение № 3 к Договору) и Заявками Покупателя, по форме, указанной в Приложении № 7 к Договору.

    При этом, установленное в Договоре максимальное количество Товара не налагает на Покупателя обязательств по выкупу Товара в полном объеме, соответствующем максимальному количеству Товара, указанному в Спецификации. Точное количество Товара, подлежащего выкупу по Договору, определяется Покупателем в Заявках

    2.3 Товар поставляется для его последующей переработки и поставки готовой продукции (лития хлористого марки ЛХ-1) Поставщику по отдельному договору.

    2.4. Отгрузка Товара производится транспортом Поставщика на склад с разгрузкой Покупателем с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

    2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и/или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

    3. ЦЕНА ДОГОВОРА

    3.1. Цена Товара на 2, 3, 4 кварталы 2026 года рассчитывается Сторонами по формуле, указанной в п. 3.2 Договора, на дату за 60 (шестьдесят) календарных дней до начала соответствующего квартала и фиксируется Сторонами не позднее чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до начала соответствующего квартала, путем подписания Сторонами двухсторонних писем к настоящему Договору.

    Цены Товара на период с даты подписания Договора до 31.03.2026 года будет рассчитана Сторонами по формуле, указанной в п. 3.2 Договора, на дату подписания Договора и зафиксирована Сторонами в двухстороннем письме, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора.

    3.2. Цена товара фиксируется по формуле:

    (SMM х коэфф.) *К)*1,2 , в рублях с НДС за 1 кг, где:

    - SMM – биржевая цена карбоната лития батарейного сорта на дату за 60 (шестьдесят) календарных дней до начала квартала поставки (для первого квартала 2026 года – на дату подписания Договора), в долларах США. Источник биржевой цены – Shanghai Metals Market (SMM), https://www.metal.com/Lithium/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, SMM Lithium Carbonate Index (Battery Grade) Price, ежедневные цены, в долларах США за 1 кг с НДС, (VAT included);

    - коэффициент- учитывающий 5% импортную пошлину на ввозимый карбонат лития, стоимость доставки карбоната лития, передела карбоната лития в гидроксид лития, наценка поставщика, в т. ч. затраты, связанные с доставкой Сырья (гидроксида лития (моногидрата) батарейного сорта) до склада Подрядчика, стоимость упаковки (тары), а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик Сырья должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - К – курс доллара США к рублю по официальному курсу ЦБ РФ на дату определения биржевой цены

    1,2 – ставка НДС, предусмотренная ст. 164 Налогового кодекса РФ.

    3.3. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в п. 2.4 Договора, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    3.4. Общая стоимость Договора установлена в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

    4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    4.1. Поставщик обязуется:

      • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
      • Соблюдать положение о добросовестности контрагента: приложение № 5 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.
      • Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
      • Предоставить обеспечение исполнения Договора в соответствии с Приложением №11 к Договору.

    4.2. Покупатель обязуется:

    4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

    4.2.2. Обеспечить принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

    5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

    • Упаковка герметичная в биг - бэгах, нетто не более 1 т.
    • Товар поставляется в таре, (упаковке), гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.
    • Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

    Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.4 Договора.

    6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

    6.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю отдельными партиями:

    - Твердый объем Товара – поставляется в соответствии с Графиком поставок (Приложение № 3 к Договору);

    - Опционный объем Товара – поставляется в соответствии с Заявками Покупателя по Договору.

    График поставок (Приложение №3 к Договору) может быть скорректирован путем согласования и подписания Сторонами двухсторонних писем, при условии, что такая корректировка не меняет Твердый объем Товара.

    6.2. Покупатель обязан в срок не позднее чем за 45 календарных дней до начала соответствующего квартала 2026 года подготовить и направить Поставщику для исполнения Заявку на Опционный объем Товара (по форме, указанной в Приложении № 7 к Договору), подписанную уполномоченным представителем Покупателя, либо сообщить об отсутствии необходимости поставки Опционного объема Товара в соответствующем квартале 2026 года.

    После получения Заявки от Покупателя Поставщик обязан осуществить поставку Товара на указанных в Заявке условиях, если они не противоречат условиям настоящего Договора в части максимального объема (количества), спецификации и цены Товара.

    6.3. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

    6.4. Фактической датой передачи Товара Покупателю в Месте поставки, является момент (дата) проставления представителем Покупателя (Грузополучателя) отметки о выдаче (передаче) Товара в транспортной накладной (далее – Фактическая дата передачи). Обязательства Поставщика по поставке Товара, считаются выполненными с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД уполномоченным представителем Покупателя в месте поставки (Далее – Дата поставки).

    6.5. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

    а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии паспортов, сертификатов качества, упаковочные листы);

    б) копия паспорта безопасности химической продукции на русском языке;

    в) Счет;

    г) счет-фактуру и товарную накладную в форме ТОРГ-12 в 2 экземплярах, либо Универсальный передаточный документ в 2 экземплярах;

    Кроме того, Поставщик обязан обеспечить предоставление Покупателю (Грузополучателю) надлежаще оформленную транспортную накладную.

    6.6. Риск случайно гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в Фактическую дату передачи.

    Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в Дату поставки, то есть в момент подписания Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД в месте поставки.

    7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

    • Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на Месте доставки.
    • Приемка Товара производится:

    - по качеству - согласно документам о качестве Товара, указанным в п. 6.5 настоящего Договора.

    - по количеству - согласно весу, указанному в паспорте качества и упаковочном листе.

    • В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 10 рабочих дней в письменной форме сообщает Поставщику о выявленных несоответствиях. Поставщик в течение 14 календарных дней с даты получения сообщения о выявленных несоответствиях от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с принятием некачественного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества, несет Поставщик.
    • Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
    • Подписание Покупателем (грузополучателем) УПД и/или транспортной накладной означает лишь фактическое получение Товара и не лишает Покупателя права заявлять требования относительно, качества и комплектности Товара.
    • Претензии в отношении качества Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока. В случае, если в течение гарантийного срока хранения Товара будут обнаружены несоответствия Товара требованиям Спецификации и Договора, которые невозможно было установить при приемке Товара, то Покупатель в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения таких несоответствий имеет право предъявить Поставщику претензию. Претензия может быть предъявлена только если Покупателем не были нарушены целостность упаковки и условия хранения Товара. В случае претензии касательно качества Товара вызов представителя Поставщика обязателен. От претензионной партии товара должно быть отобрано 3 образца-пробы Покупателем в присутствии представителей Поставщика. Пробы должны быть ими совместно опечатаны. Две пробы должны быть направлены для контрольного испытания компетентной нейтральной организацией, выбранной совместно Поставщиком и Покупателем. Результаты испытаний образцов, полученные компетентной организацией, будут окончательными и обязательными для всех участников. В случае неявки в согласованные Сторонами сроки представителя Поставщика по вызову Покупателя отбор проб осуществляется Покупателем с участием независимого сюрвейера. В случае уклонения Поставщика от выбора компетентной организации для испытания отобранных проб, такая организация выбирается по усмотрению Покупателя.
    • В случае установления несоответствия по качеству Товара Поставщик, в срок не более 14 календарных дней обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, в данном случае несет Поставщик.

    8. ГАРАНТИЯ

    8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские качества).

    8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

    8.4 Гарантийный срок хранения Товара – не менее 12 месяцев со дня изготовления продукта. Остаточный срок годности при поставке - не менее 80% от срока, установленного производителем.

    8.5. Остаточный срок годности исчисляется с даты подписания ТОРГ-12/УПД.

    8.6. Несоответствующий Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления некачественного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

    9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

    9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

    9.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки, определяемой согласно п. 6.4. Договора, при условии предоставления Покупателю документов, предусмотренных п. 6.5. Договора.

    9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные
    п. 6.5 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты Поставщика _______________.

    9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

    9.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Поставщик направит Покупателю подписанные акты сверки расчетов, по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

    9.7. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

    10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, определенных согласно п. 6.1 и 6.2 Договора, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости непоставленного/недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

    10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 5 % от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

    10.4. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 9.3 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки.

    10.5. Стороны вправе потребовать сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. Упущенная выгода не подлежит возмещению, совокупные убытки и неустойки не могут составлять более 20% от цены Договора.

    10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

    10.7. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по проведению сверки расчетов по п. 9.6. Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

    11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

    Руководствуясь частью 2 статьи 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации,

    11.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным погашением взаимной задолженности.

    11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

    11.3.1. По взаимному согласию Сторон.

    11.3.2. Покупателем в одностороннем порядке в случаях:

    - поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

    - неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

    11.3.3. Поставщиком в одностороннем порядке в случае:

    - неоднократного нарушения сроков оплаты Товара;

    12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

    СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

    12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть по форме, установленной в Приложении № 8 к Договору, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

    12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

    12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

    12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

    13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

    13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

    14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

    14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

    14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

    14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

    14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

    14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

    15. УВЕДОМЛЕНИЯ

    15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

    15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

    Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

    1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

    2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

    3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

    4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

    5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

    6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

    Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

    15.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

    16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    16.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

    Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

    К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

    Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

    16.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются арбитражным судом г. Москвы.

    16.4. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, определяющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

    16.5. Все документы к настоящему Договору могут быть переданы по факсу и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание передаваемого по факсу текста.

    16.6. После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.

    16.7. При подписании Договора каждая Сторона рядом со своей подписью проставляет дату подписания Договора, датой заключения Договора является наиболее поздняя дата подписания. При отсутствии одной из дат подписания Договора, датой заключения Договора является имеющаяся дата подписания Договора. При отсутствии обеих дат подписания Договора, датой заключения Договора является дата, указанная в верхней правой части на первой странице Договора.

    16.8. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 17 несет виновная Сторона.

    16.9. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    16.10. Заверения об обязательствах Сторон:

    16.10.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

    - Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

    - заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

    - Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе
    в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
    или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки
    с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

    16.10.2 Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

    В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

    Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса
    Российской Федерации не установлено иное, не предоставление
    Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом,
    является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

    16.11. В рамках настоящего Договора передается только общедоступная информация.

    В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, по форме, являющейся приложением № 9 к Договору.

    В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования"), по форме, являющейся приложением № 10 к Договору.

    16.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

    Приложение № 1: Форма Акта сверки расчетов;

    Приложение № 2: Спецификация на поставку;

    Приложение № 3: График поставок;

    Приложение № 4: Спецификация на Товар;

    Приложение № 5: Положения о добросовестности Контрагента;

    Приложение № 6: Техническое задание;

    Приложение № 7: Форма заявки на поставку Товара;

    Приложение № 8: Сведения о цепочке собственников. Форма;

    Приложение № 9: Форма договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну;

    Приложение № 10: Форма соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования");

    Приложение № 11: Обеспечение исполнения обязательств по договору.

    17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №1 к Договору

    №________________ от «__» _______ 20___г

    ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №. « »___________20___г.

    г. ____________ Между____________________________________________ и __________________________________________

    (наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

    далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

    Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на « »______20 г. По результатам сверки установлено:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 2 к Договору

    №_________________ от «___» ___________ 20__ г.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА И СТОИМОСТЬ

    - Посмотреть таблицу с данными

    1. Указанный максимальный объем (количество) Товара не налагает на Покупателя обязательств по выкупу Товара в полном объеме, соответствующем максимальному объему. Точное количество (объем) Товара, подлежащего выкупу по Договору, определяется Покупателем в Заявках.

    2.Общая Стоимость Договора (с учетом рисков колебания биржевых цен на карбонат лития (сырье для производства гидроксида лития), рассчитывается по формуле

    (SMMMAX х коэфф.)*N* 1,2 *К, где:

    SMMMAX – максимальное значение биржевой цены карбоната батарейного сорта на Shanghai Metals Market (SMM) за 4 (четыре) месяца (с 01.07.2025 – 31.10.2025), предшествующих дате расчета (19.08.2025) = 11,93 $/кг

    - коэффициент- учитывающий 5% импортную пошлину на ввозимый карбонат лития, стоимость доставки карбоната лития, передела карбоната лития в гидроксид лития, наценка поставщика, в т. ч. затраты, связанные с доставкой Товара (гидроксида лития (моногидрата) батарейного сорта) до склада Подрядчика, стоимость упаковки (тары), а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик Товара должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - N – максимальное количество продукции;

    - К – курс доллара США к рублю по официальному курсу ЦБ РФ на дату определения биржевой цены. Курс доллара по данным ЦБ РФ на 27.10.2025: К=80,97

    -1,2 – ставка НДС, предусмотренная ст. 164 Налогового кодекса РФ.

    и составляет:

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть366,15 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 15 копеек, в т. ч. НДС.

    В случае изменения ставки НДС, предусмотренной ст. 164 Налогового Кодекса РФ, изменения становятся обязательными с даты вступления в силу таких изменения в соответствии с федеральным законом, и учитываются при проведении взаиморасчетов, при этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 3 к Договору

    №_________________ от «___» ___________ 20__г.

    ГРАФИК ПОСТАВОК

    - Посмотреть таблицу с данными

    Указанное максимальное количество Товара не налагает на Покупателя обязательств по выкупу Товара в полном объеме, соответствующем максимальному количеству. Точное количество (объем) Товара, подлежащего выкупу по Договору, определяется Покупателем в Заявках.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 4 к Договору

    №_______________ от «___» ___________ 20___ г.

    Покупатель: АО «Росатом Химия»

    Поставщик:

    Спецификация Товара

    - Посмотреть таблицу с данными

    Упаковка: герметичная упаковка в биг-бэгах, вес-нетто не более 1т.

    С Товаром направляются следующие документы:

    1) Документы о качестве Сырья, установленные Договором

    2) Счет - фактура

    3) Накладная ТОРГ-12/УПД

    4) Счет

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 5 к Договору

    №_______________ от «__» _______ 20___ г.

    Положения о добросовестности контрагента.

    1. Контрагент по письменному требованию АО «Росатом Химия» в течение срока действия Договора, обязан предоставить АО «Росатом Химия» копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Контрагента, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

    При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Контрагент в тот же срок дополнительно представляет АО «Росатом Химия»:

    копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Контрагента не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

    копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Контрагента.

    Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Контрагентом документов, перечисленных в настоящем пункте, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Контрагента, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

    2. Контрагент гарантирует отсутствие признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с п.12 Приложения №2 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС РФ от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/3332.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 6 к Договору

    №_______________ от «__» _______ 20__ г.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Техническое задание

    на поставку сырья, материалов

    Предмет закупки

    Гидроксид лития (моногидрат)

    батарейного сорта

    Москва

    2025

    Техническое задание

    На поставку Гидроксида лития (моногидрата) батарейного

    сорта

    СОДЕРЖАНИЕ

    РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Подраздел 1.1 Наименование

    Подраздел 1.2 Сведения о новизне

    Подраздел 1.3 Код ОКПД2

    РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики товара

    Подраздел 3.2 Требования к маркировке

    Подраздел 3.3 Требования к упаковке

    РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

    Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

    Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

    РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

    РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

    РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

    РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

    РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

    РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

    РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

    РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

    - Посмотреть таблицу с данными

    РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 7 к Договору

    №_______________ от «___» ___________ 20__ г.

    ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ

    ЗАЯВКА № ___

    НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

    "__"________ 20__ г.

    В целях реализации условий договора поставки от _______ 20____ г. № ____________________ прошу поставить в ___ квартале 2025 года следующий Товар:

    - Посмотреть таблицу с данными

    - Посмотреть таблицу с данными

    ФОРМА СОГЛАСОВАНА

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 8 к Договору
    № _________ от «___» ___________ 20__ г

    ФОРМА. СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

    Лицо, с которым заключается договор: _________

    - Посмотреть таблицу с данными

    наименование контрагента, с которым заключается договор

    _________________________________ ___ ___________________________

    (Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

    М.П. (при наличии)

    ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 9 к Договору

    №_______________ от «___» ___________ 20__ г.

    Договор о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну

    (форма)

    ___________________ «___» _________ 20__ г.

    (место заключения)

    __________________________, именуемое в дальнейшем ________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и ______________________________, именуемое
    в дальнейшем ________________, в лице ______________, действующего
    на основании _____________________, с другой стороны, а вместе и далее
    по тексту – «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. Предмет Договора

    1.1. Передающей стороной или Принимающей стороной может являться каждая из Сторон настоящего Договора [1] .

    1.2. Поскольку Передающая сторона является обладателем информации, составляющей ее коммерческую тайну, а Принимающая сторона имеет намерение сотрудничать с Передающей стороной в рамках предполагаемых к заключению договоров, предметом Договора являются порядок, условия передачи Передающей стороной, получения и использования Принимающей стороной информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

    1.3. Информация, составляющая коммерческую тайну, фиксируется Передающей стороной на материальном носителе (в виде документа, массива данных на носителе информации для компьютеров или ином, по договоренности Сторон). На материальном носителе Передающей стороной проставляется гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования ее обладателя, места его нахождения и иных реквизитов, необходимых для идентификации носителя, что в совокупности является необходимым и достаточным условием для распространения условий Договора на информацию, зафиксированную на таком носителе.

    1.4. Содержание информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны и передаваемой Принимающей стороне в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п. (в дальнейшем именуемых «Совещание»), фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками Совещания. Об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, участники Совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться
    от подписания Протокола.

    2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну

    Право принятия решения на передачу информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит Передающей стороне.

    3. Использование информации, составляющей коммерческую тайну

    3.1. Принимающая сторона вправе использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, только для выполнения заключенных
    с Передающей стороной договоров ___________ [2] .

    Ни при каких обстоятельствах Принимающая сторона не может использовать полученную ею от Передающей стороны информацию, составляющую коммерческую тайну, для деятельности, направленной на извлечение прибыли, кроме как предусмотренной договорами с Передающей стороной.

    3.2. Принимающая сторона обязуется принять достаточные меры, чтобы не допустить несанкционированный доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или ее передачу третьим лицам
    с нарушением условий Договора, а также организовать контроль за соблюдением этих мер.

    3.3. Право раскрытия переданной информации, составляющей коммерческую тайну, и снятия грифа «Коммерческая тайна» с материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит исключительно Передающей стороне.

    3.4. Принимающая сторона обязана в минимально короткий срок с момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, уведомить об этом Передающую сторону и принять все возможные меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа.

    3.5. Передающая сторона соглашается и признает, что Принимающая сторона вправе изготавливать достаточное количество копий материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, для лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Договора.

    3.6. Принимающая сторона вправе сообщать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, своим работникам, имеющим непосредственное отношение к выполнению работ по договорам с Передающей стороной, и в том объеме, в каком она им необходима для реализации условий договоров.

    3.7. Принимающая сторона имеет право предоставлять информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Принимающая сторона обязуется уведомлять Передающую сторону о каждом таком факте предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, а также об иных событиях, приведших к получению информации, составляющей коммерческую тайну, представителями органов государственной власти, следствия и судопроизводства, субъектов оперативно-розыскной деятельности в течение одного рабочего дня после наступления такого события.

    Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности не распространяются на информацию, полученную от Передающей стороны в случаях если:

    она была известна на законном основании Принимающей стороне до заключения настоящего Договора;

    становится публично известной в результате любых действий Передающей стороны, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны;

    на законном основании получена Принимающей стороной от третьего лица без ограничений на ее использование;

    получена из общедоступных источников с указанием на эти источники;

    раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.

    3.8. Передающая сторона вправе требовать от Принимающей стороны возврата всех полученных материальных носителей информации, содержащей коммерческую тайну Передающей стороны, и их копии или предоставления акта об их уничтожении в следующих случаях:

    а) выявления нарушения Принимающей стороны требований охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну;

    б) при досрочном прекращении договорных отношений Сторон;

    в) при реорганизации или ликвидации Принимающей стороны.

    3.9. Передача по электронным каналам связи информации, составляющей коммерческую тайну, должна осуществляться с применением сертифицированных
    ФСБ России средств криптографической защиты информации.

    3.10. Обработка информации, составляющей коммерческую тайну, должна производиться на автоматизированном рабочем месте, оснащенным средствами защиты информации (антивирусные программы, средства защиты информации от несанкционированного доступа, межсетевой экран).

    3.11. Принимающей стороне известно, что она обязана сохранять конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, до прекращения действия режима коммерческой тайны в отношении данной информации, в том числе в период после прекращения действия Договора.

    4. Ответственность Сторон

    4.1. Принимающая сторона, допустившая разглашение информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или ее передачу (предоставление) третьим лицам с нарушением условий Договора, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить убытки Передающей стороны.

    5. Прочие условия

    5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в срок
    до __________ [3] .

    5.2. Настоящий Договор подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    5.3. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в Договор, рассматриваются Сторонами, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу с даты его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.

    5.4. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

    1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

    Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

    [наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

    [наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

    В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

    Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

    Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

    В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

    либо

    2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

    либо

    3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

    5.5. Права и обязанности по Договору не подлежат переуступке третьим лицам без письменного согласия Сторон.

    5.6. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

    5.7. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

    Адреса и реквизиты Сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 10 к Договору

    №_______________ от «___» ___________ 20__ г.

    Соглашение о конфиденциальности и неразглашении служебной

    информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования")

    (форма)

    г._________________ "____" _______________ 20 г.

    __________________________, именуемое в дальнейшем ________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны (Сторона, Передающая сторона) и ___________________________, именуемое в дальнейшем ________________, в лице ______________, действующего
    на основании _____________________, (Сторона, Принимающая сторона) с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования"), именуемое в дальнейшем "Соглашение", о нижеследующем:

    1. Предмет Соглашения

    1.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок передачи Передающей стороной Принимающей стороне служебной информации ограниченного распространения, зафиксированной на материальном носителе, имеющем пометку "Для служебного пользования" (далее - информация "Для служебного пользования"), и определяет обязательства Принимающей стороны по неразглашению полученных сведений на всех этапах договорных отношений Сторон.

    1.2. Передающая сторона, являющаяся обладателем прав по распоряжению информацией "Для служебного пользования", передает ее или обеспечивает в каком-либо виде доступ к ней Принимающей стороне.

    2. Информация "Для служебного пользования" и ее передача Принимающей Стороне

    2.1. В настоящем Соглашении под информацией "Для служебного пользования" понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и иная информация, переданная Передающей стороной Принимающей стороне на материальном носителе, имеющем пометку "Для служебного пользования".

    2.2. Информация "Для служебного пользования" может передаваться представителями Передающей стороны представителям Принимающей стороны либо из рук в руки в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов и нарушения ее целостности, либо направляться фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.

    2.3. Содержание информации "Для служебного пользования", Передающей стороны и передаваемой Принимающей стороне в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п. (далее - Совещание), фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками Совещания. Об обсуждении вопросов, содержащих информацию "Для служебного пользования", участники Совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания протокола.

    2.4. Передача по электронным каналам связи информации "Для служебного пользования" должна осуществляться с применением сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации.

    2.5. Обработка информации "Для служебного пользования" должна производиться на автоматизированном рабочем месте, аттестованном по требованиям безопасности информации на уровень не ниже 1Г или 3 ГИС.

    3. Обязательства Принимающей Стороны

    3.1. Принимающая сторона, получившая информацию "Для служебного пользования" от Передающей стороны, обязуется обеспечивать ее обращение с учетом требований, предусмотренных Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденным постановлением Правительства от 03.11.1994 N 1233.

    3.2. Принимающая сторона обязуется не разглашать информацию "Для служебного пользования", полученную ею от Передающей стороны, третьему лицу и не использовать ее в целях, не предусмотренных условиями договора (указать реквизиты основного Договора).

    3.3. К информации "Для служебного пользования" допускаются работники Принимающей стороны из числа российских граждан, имеющих в трудовом договоре условие о неразглашении такой информации.

    3.4. Принимающая сторона обязуется принять меры к ограничению доступа к информации "Для служебного пользования" и сообщать ее только тем работникам, которые имеют непосредственное отношение к выполнению работ по договору, указанному в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

    3.5. Принимающая сторона обязуется не передавать информацию "Для служебного пользования" третьей стороне, кроме как по письменному согласованию с Передающей стороной, при условии, что третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности не ниже установленных в тексте настоящего Соглашения, которые должны быть закреплены в виде соглашения, аналогичного настоящему Соглашению, и согласованы с Передающей стороной.

    3.6. Принимающая сторона может передать информацию "Для служебного пользования" государственным органам, включая судебные органы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Принимающая сторона:

    заблаговременно уведомит Передающую сторону о таком требовании,

    предоставит Передающей стороне данные о перечне, содержании и объеме информации "Для служебного пользования", подлежащей передаче.

    3.7. Принимающая сторона обязуется не вывозить и не направлять информацию "Для служебного пользования" за пределы Российской Федерации.

    4. Возврат информации "Для служебного пользования"

    4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, и расторжения настоящего Соглашения Принимающая сторона вернет Передающей стороне полученные от нее материальные носители информации "Для служебного пользования", а также сделанные с них копии. Возвращение материальных носителей информации "Для служебного пользования" и их копий не будет влиять на обязательства Принимающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации.

    4.2. По договоренности Сторон материальные носители информации "Для служебного пользования", переданные Передающей стороной Принимающей стороне, могут быть уничтожены по акту.

    5. Права на информацию "Для служебного пользования"

    5.1. Принимающая сторона не приобретает никаких дополнительных прав по распоряжению информацией "Для служебного пользования", а лишь получает право ее использования исключительно в порядке, определенном в настоящем Соглашении, и в целях исполнения договора, указанного в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

    5.2. Принимающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Соглашения любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию "Для служебного пользования" Передающей стороны.

    6. Ответственность

    6.1. Принимающая сторона, допустившая разглашение информации "Для служебного пользования" Передающей стороны или ее передачу (предоставление) третьим лицам в нарушение условий настоящего Соглашения, в том числе неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая возмещение причиненного Передающей стороне ущерба.

    6.2. Ответственность Принимающей стороны за обеспечение конфиденциальности информации "Для служебного пользования" не распространяется на случаи, когда она:

    стала публично известной в результате любых действий, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны;

    получена из общедоступных источников с указанием источников;

    раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.

    6.3. На Принимающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие пункта 6.2 настоящего Соглашения.

    6.4. Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности информации "Для служебного пользования", полученной от Передающей стороны, сохраняются до момента, пока Передающая сторона не снимет ограничения на распространение данной информации. При этом Передающая сторона обязуется проинформировать Принимающую сторону о снятии ограничений на распространение информации.

    7. Прочие условия и разрешение споров

    7.1. Настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.

    7.2. Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу в момент его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.

    7.3. В случае возникновения споров между Передающей и Принимающей сторонами, относящихся к Соглашению, Стороны приложат максимум усилий для урегулирования спора путем переговоров.

    7.4. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

    Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

    К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

    Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

    7.5. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Соглашения и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или

    недействительностью, разрешаются по выбору истца:

    1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

    Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных общедоступных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

    Передающая сторона: [адрес электронной почты]

    Принимающая сторона: [адрес электронной почты]

    В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

    Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

    Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

    В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража", Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

    либо

    2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово- промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

    либо

    3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

    7.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную силу, - по одному для каждой из Сторон.

    8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 11 к Договору

    №_______________ от «___» ___________ 20__ г.

    Условия предоставления

    обеспечения исполнения обязательств по договору

    1. Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение обязательств по Договору в одной из следующих форм:

    - безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

    - независимая гарантия;

    - поручительство;

    - в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю.

    Выбор формы обеспечения, из указанных в настоящем пункте, определяется Поставщиком самостоятельно.

    В случае выбора Поставщиком обеспечения в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства, независимой гарантии, они предоставляются Поставщиком по форме, представленной в приложениях №№ _-__ к настоящему Приложению №__ к Договору [4] .

    (Если Договор заключается по результатам конкурентной закупки в электронной форме, проводимой только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, то Поставщик предоставляет независимую гарантию по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации").

    2. Поставщик в срок не позднее __ дней с даты заключения Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере _____ (_____) _% от цены Договора, в сумме ___________ (____________) рублей ____ коп.

    Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены Договора, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора, предоставляемого согласно настоящему пункту Договора, составляет размер обеспечения, указанный в первом абзаце настоящего пункта, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза.

    Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору должен составлять срок исполнения обязательств по Договору плюс 60 дней*.

    *Пункт 2 Приложения применяется если по условиям Договора требуется предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств. Размер обеспечения устанавливается в процентном выражении от цены Договора, в соответствии с требованиями ЕОСЗ и условиями документации о закупке (при ее наличии).

    3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

    4. В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора.

    5. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие, перестало отвечать установленным настоящим Договором требованиям или гарант / поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным для них Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение.

    6. Обеспечение в форме денежных средств, перечисленных Покупателю, возвращается Поставщику Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. 2 настоящего Приложения №11 к Договору, соответственно.

    7. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара - Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору с приложением доверенности лица, подписавшего требование.

    8. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств.

    С целью снижения финансовых рисков Покупатель принимает от участников закупок и контрагентов банковские гарантии, выдаваемые Внешэкономбанком и банками, которые соответствуют следующим требованиям (в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией "Росатом" и действующих на дату принятия обеспечения договорных обязательств; проверка на наличие свободного лимита не производится при принятии гарантий обеспечения заявки на участие в закупке): Требования к банкам, выдающим банковские гарантии, в том числе основания для отказа в приеме банковской гарантии, установлены в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), размещенном на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Поставщик обязан предоставить банковскую гарантию, выданную банком, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на момент выдачи такой банковской гарантии.

    9. Требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение обязательств.

    Требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств в виде поручительств и независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) установлены в ЕОСЗ, размещенном на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Поставщик обязан предоставить поручительство/независимую гарантию (за исключением банковской), выданное поручителем/гарантом, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на дату заключения договора поручительства/ на момент выдачи такой независимой гарантии.

    Приложения: Формы безотзывной банковской гарантии, поручительства, независимой гарантии, утвержденные Приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2018 N 1/570-П (далее – Приказ) (в действ. редакции) [5] :

    1. Формы: Банковской гарантии исполнения обязательств (кроме гарантийных обязательств) ((приложение N 47 к Приказу)), банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств (приложение N 47.1 к Приказу) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

    2. Формы: Банковской гарантии (в рамках ЕОСЗ) (приложение N 48 к Приказу), независимой гарантии (в рамках ЕОСЗ) (приложение N 48.1), независимой гарантии (выдаваемой коммерческой организацией отрасли в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации) (приложение N 48.2 к Приказу), независимой гарантии (выдаваемой коммерческой организацией отрасли, ICC) (приложение N 48.3 к Приказу), независимой гарантии (выдаваемой сторонней организацией, ICC) (приложение N 48.4).

    3. Формы: Внутриотраслевого поручительства (трехстороннее) (приложение N 49 к Приказу), внутриотраслевого поручительства (двустороннее) (приложение N 49.1 к Приказу).

    4. Форма: Поручительства (для случаев, когда поручителем выступает не организация Госкорпорации "Росатом", кредитором является организация Госкорпорации "Росатом") (приложение N 50 к приказу).

    ПОДПИСИ СТОРОН:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 48

    к приказу Госкорпорации «Росатом»

    от 01.06.2018 № 1/570-П

    Настоящая форма банковской гарантии носит рекомендательный

    характер, применяется с учетом экономической целесообразности

    и уточняется в соответствии с документацией закупки, размещенной

    согласно требованиям Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

    Банковская гарантия N _____ 1

    - Посмотреть таблицу с данными

    1. ____ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ____, действующего(й) на основании ____, по просьбе ____ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ____ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара, соответствующему условиям настоящей гарантии, денежную сумму в пределах ____ (____) [российских рублей] 2 в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) N ____ от ______ на (указывается предмет договора) ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром

    либо по договору (наименование договора) на (указывается предмет договора) ________,

    заключенному / заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/реквизиты закупки, осуществляемой в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Договор).

    2. Редакция данного пункта изменяется в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Договору.

    (Вариант 1) В случае предоставления гарантии надлежащего исполнения:

    Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

    обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

    обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

    (иные обязательства, если предусмотрено Договором)

    (Вариант 2) В случае предоставления гарантии обязательств по возврату аванса:

    Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

    (Вариант 3) В случае предоставления гарантии исполнения гарантийных обязательств:

    Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

    3. Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо «____» ________ 20___ г., и действует по «____» ________ 20___ г. включительно.

    4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее - Требование по Гарантии) должно быть представлено в письменной форме на бумажном носителе и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в электронном виде в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС [могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений].

    Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

    При направлении Требования по Гарантии в письменной форме на бумажном носителе, Бенефициар одновременно направляет Гаранту (к Требованию должны быть приложены) следующие документы:

    [платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу по Договору, с отметкой банка, обслуживающего Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса)] 3 ;

    [документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока)] 4 ;

    доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

    Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

    Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту до окончания срока действия Гарантии по адресу: ____________________

    курьерской службой / нарочным по адресу: [____________];

    либо

    заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: [___________].

    Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС [или могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений] через банк Бенефициара на адрес Гаранта ________________ (указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии. Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии на бумажном носителе с приложением к нему документов не требуется.

    5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Требования по Гарантии, осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если Требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

    Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

    В случае неисполнения Гарантом своего обязательства по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию по Гарантии, соответствующему условиям Гарантии, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

    Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

    Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

    6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия.

    7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

    8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. Применимым правом является право Российской Федерации.

    9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

    10. По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

    11. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях».

    [12. Платеж по Гарантии будет осуществлен в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа по Гарантии (либо на дату ________ )] 5

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

    1 Банковская гарантия предоставляется одним из способов, из указанных в пункте 3.2 приказа Госкорпорации "Росатом" от 29.06.2023 N 1/1148-П "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по принятию обеспечения договорных обязательств в форме поручительств и независимых, в том числе банковских, гарантий при осуществлении закупок

    2 Указывается валюта, в которой номинирована гарантия

    3 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии возврата аванса

    4 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии гарантийного периода

    5 Данный пункт применяется при выдаче Гарантии в иностранной валюте, если Принципал и Бенефициар являются резидентами Российской Федерации (либо если это предусмотрено Договором).

    Приложение N 48.1

    к приказу Госкорпорации "Росатом"

    от 01.06.2018 N 1/570-П

    (Приложение N 48.1. введено Приказом Госкорпорации "Росатом" от 11.12.2018 N 1/1418-П)

    Настоящая форма независимой гарантии носит рекомендательный

    характер, применяется с учетом экономической целесообразности и

    уточняется в соответствии с закупочной документацией либо с

    Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке)

    Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

    (в ред. Приказа Госкорпорации "Росатом" от 26.02.2019 N 1/186-П)

    Независимая гарантия

    - Посмотреть таблицу с данными

    _______________________ (указывается наименование коммерческой организации, реквизиты, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП и пр.) * (далее - Гарант) в лице ________________________ (указывается должность, ФИО), действующего на основании _______________________ (указывается документ, предоставляющий полномочия на подписание, например, устав, доверенность), по просьбе _____________________________(указывается наименование организации, чьи обязательства обеспечиваются Гарантом, реквизиты, место нахождения) (далее - Принципал) дает в пользу _____________________________ (указывается наименование организации - кредитора, которой предоставляется гарантия) (далее - Бенефициар) обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара определенную настоящей независимой гарантией денежную сумму _______________________ (далее - Сумма гарантии) по договору (указывается наименование договора), заключаемому на основании __________________(указываются реквизиты протокола закупочной комиссии либо основание для заключения договора по результатам неконкурентной закупки со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом") (далее - Основное обязательство), На следующих условиях:

    1. Настоящая независимая гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом ____________________(указываются обязательства, которые требуется обеспечить в соответствии с закупочной документацией либо с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", если договор заключается по результатам неконкурентной закупки) перед Бенефициаром, предусмотренн Основным обязательством.

    _________________________________

    * Текст, указанный курсивом, исключается при формировании итоговой версии гарантии

    2. Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару Сумму гарантии независимо от действительности Основного обязательства.

    3. Сумма Гарантии составляет _____________________(указывается сумма цифрами и прописью) рублей.

    4. Сумма Гарантии должна быть выплачена _____________________ (указываются обстоятельства, при наступлении которых Бенефициару выплачивается сумма Гарантии).

    5. Передача Бенефициаром прав по Гарантии другому лицу допускается при одновременной уступке тому же лицу прав по Основному обязательству без согласия Гаранта.

    6. Гарантия не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке.

    7. Требование Бенефициара об уплате Суммы гарантии (далее - Требование) должно быть представлено Гаранту в письменной форме с приложением документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

    8. Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

    9. Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ___________________ до окончания срока действия настоящей Гарантии.

    10. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара.

    11. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его Требования, если это Требование не соответствует условиям Гарантии либо представлено Гаранту по окончании срока действия Гарантии.

    Гарант должен уведомить об этом Бенефициара и Принципала в срок, предусмотренный п. 10 Гарантии, указав причину отказа.

    12. Гарант несет ответственность перед Бенефициаром и Принципалом за необоснованное приостановление платежа.

    13. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой Суммы гарантии.

    14. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

    В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, необоснованного приостановления платежа Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Бенефициара, установленного п. 10 Гарантии.

    15. Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара, указанный в его Требовании.

    16. Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей Гарантии, несет Гарант.

    п. 17 исключен. - Приказ Госкорпорации "Росатом" от 04.12.2020 N 1/1463-П;

    18. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

    а) уплатой Бенефициару суммы гарантии;

    б) окончанием срока, на который выдана Гарантия;

    в) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

    г) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

    19. Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

    20. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

    1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

    Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

    Гарант: _____________ @____________.ru (указывается адрес электронной почты)

    Бенефициар: ______________ @___________.ru (указывается адрес электронной почты)

    В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

    Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

    Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

    либо

    2) (вариант * для гаранта - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

    (вариант для гаранта, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово- промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является окончательным.

    либо

    3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

    21. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

    22. Гарантия вступает в силу с " " __________ 20 ___ г. и действует до " " __________ 20 ___ г. включительно.

    - Посмотреть таблицу с данными

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

    * Вариант пункта 2) выбирается при оформлении гарантии в зависимости от принадлежности Гаранта.


    Приказ Госкорпорации "Росатом" от 01.06.2018 N 1/570-П (в ред. от 15.10.2024) "Об утверждении альбома типовых форм договоров" {КонсультантПлюс}

    Приложение N 50 к приказу

    Госкорпорации "Росатом"

    от 1 июня 2018 г. N 1/570-П

    (Приложение N 50 в ред. Приказа Госкорпорации "Росатом" от 23.06.2023 N 1/1157-П)

    Договор поручительства N ____________

    (используется в случае, если Поручителем выступает не организация Госкорпорации "Росатом", Кредитором является организация Госкорпорации "Росатом")

    - Посмотреть таблицу с данными

    (Не Госкорпорация "Росатом" / не организация Госкорпорации "Росатом"), именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице _______________________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и Госкорпорация "Росатом" / организация Госкорпорации "Росатом", именуемое в дальнейшем "Кредитор" в лице, ___________________________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор поручительства (далее - "Поручительство") о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение ______________________ (далее - Должник) его обязательств по Основному договору.

    Основной договор - _____________________________ (указываются реквизиты договора), заключенный между Должником и Кредитором:

    на __________________________________________________ (указывается предмет договора),

    с общей ценой договора _____________________________) рублей ________ копеек с учетом НДС.

    1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать).

    Поручительство действует с момента подписания до "___" ___________ 20__ г.

    1.3. Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях.

    2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

    2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.3. Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее - "Требование").

    Поручитель обязан по первому письменному обоснованному требованию Кредитора безоговорочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору в полной мере требуемую сумму.

    2.2. Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

    2.3. Требование обязательно должно содержать:

    дату составления (предъявления) требования;

    основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

    расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

    все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

    Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

    Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

    2.4. Для предъявления Кредитором требования к Поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обеспеченных обязательств по Основному договору, независимо от того, знал Поручитель о таком неисполнении или ненадлежащем исполнении или не знал. Право Кредитора на предъявление требования к Поручителю не обусловлено наступлением иных обстоятельств. Кредитор по письменному запросу Поручителя предоставляет Поручителю информацию о размере задолженности Должника по Основному договору, а также о порядке исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

    2.5. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

    если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.3 Поручительства;

    если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

    если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью.

    2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

    После исполнения Поручителем всех обязательств должника по Основному договору, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя.

    2.7. Поручительство остается действительным в случае признания основного договора недействительным в части возврата всего полученного Должником по недействительной сделке.

    2.8. В случае признания Основного договора незаключенной/недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату всего полученного по Основному договору.

    2.9. В случае неисполнения требования об уплате по настоящему Поручительству в установленный в п. 2.1. срок Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Кредитора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Кредитора.

    3. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

    3.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

    сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

    заключение и (или) исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

    Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

    3.2. Поручитель настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 N 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 N 592", а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

    В случае включения Поручителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поручитель незамедлительно информирует об этом Кредитора.

    Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поручителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Кредитором соответствующей информации о включении Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Кредитором от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    Факт включения Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поручителя.

    (абзацы введены Приказом Госкорпорации "Росатом" от 26.02.2019 N 1/186-П)

    4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    4.1. В течении _____ дней с даты заключения договора Поручитель должен предоставить Кредитору заверенные копии следующих документов:

    бухгалтерская отчетность за два последних отчетных года, с подтверждением представления в налоговый орган в установленном порядке;

    учредительные документы Поручителя.

    По письменному, с указанием обоснования, требованию Кредитора Поручитель обязан предоставить иные отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования или направить в адрес Кредитора мотивированный отказ.

    Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя.

    4.2. (выбирается требуемый вариант условия, текст курсивом и иные варианты удаляются)

    Вариант условия для случая, если в рамках договора не предполагается обмен информацией ограниченного доступа и договор заключается между организациями отрасли:

    В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

    В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами в соответствии с условиями договора 131 о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях от 02.09.2016 N 1/10804-Д (далее - Договор о присоединении), который Стороны акцептовали в порядке, установленном Договором о присоединении. Если Сторонами Договор о присоединении не заключался, то обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, будет осуществляться только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, по форме, являющейся приложением N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк Договору.

    В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться Сторонами в соответствии с условиями, установленными приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.10.2018 N 1/1230-П, с которым Стороны ознакомлены на дату заключения Договора.

    Вариант условия для случая, если в рамках договора не предполагается обмен информацией ограниченного доступа и договор заключается с внешним контрагентом:

    В рамках настоящего договора передается только общедоступная информация.

    В случае необходимости обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, такой обмен будет осуществляться Сторонами только после заключения ими договора о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, по форме, являющейся приложением N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк Договору.

    В случае необходимости обмена служебной информацией ограниченного распространения, обмен такой информацией будет осуществляться только после заключения Сторонами соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования"), по форме, являющейся приложением N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк Договору.

    Вариант условия для случая, если в рамках договора будет осуществляться обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, и договор заключается с организацией отрасли, которая акцептовала Договор о присоединении:

    В рамках настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей коммерческую тайну Сторон. Условия, связанные с обеспечением охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, регулируются договором 135 о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях от 02.09.2016 N 1/10804-Д (далее - Договор о присоединении), который Стороны акцептовали в порядке, установленном Договором о присоединении.

    Вариант условия для случая, если в рамках договора будет осуществляться обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, и договор заключается с организацией отрасли, которая не акцептовала Договор о присоединении, или с внешним контрагентом:

    В рамках настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей коммерческую тайну Сторон. Условия, связанные с обеспечением охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, регулируются договором о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, который заключается Сторонами по форме, являющейся приложением N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк Договору.

    Вариант условия для случая, если по договору предполагается передача служебной информации ограниченного распространения и договор заключается с внешним контрагентом:

    В рамках настоящего Договора осуществляется обмен служебной информацией ограниченного распространения. Условия передачи служебной информации ограниченного распространения регулируются Соглашением о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения ("Для служебного пользования"), которое заключается Сторонами по форме, являющейся приложением N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк Договору.

    Вариант для случая, если по договору предполагается передача служебной информации ограниченного распространения и договор заключается с организацией отрасли:

    Условия обмена Сторонами служебной информации ограниченного распространения регулируется приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.10.2018 N 1/1230-П. Стороны ознакомлены с указанным приказом на дату заключения Договора.

    Вариант для случая, если информация, связанная с исполнением договора, являются конфиденциальной информацией (не коммерческая тайна и не служебная информация ограниченного распространения):

    Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

    Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

    (п. 4.2. в ред. Приказа Госкорпорации "Росатом" от 23.06.2023 N 1/1157-П)

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

    131 Перечень организаций Госкорпорации "Росатом", акцептовавших Договор о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях, от 02.09.2016 N 1/10804-Д, размещен на портале в разделе "Защита коммерческой и служебной тайны". (https://portalgk.rosatom.local/helpinfo/Pages/zgti.aspx)

    132 В качестве приложения вводится форма договора, представленная в приложении N 5 к Методическим указаниям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 19.07.2016 N 1/656-П

    133 В качестве приложения вводится форма договора, представленная в приложении N 5 к Методическим указаниям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 19.07.2016 N 1/656-П

    134 В качестве приложения вводится форма, представленная в приложении к Методическим указаниям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.10.2018 N 1/1230-П

    135 Перечень организаций Госкорпорации "Росатом", акцептовавших Договор о присоединении к Единой отраслевой политике защиты информации, составляющей коммерческую тайну в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях, от 02.09.2016 N 1/10804-Д, размещен на портале в разделе "Защита коммерческой и служебной тайны". (https://portalgk.rosatom.local/helpinfo/Pages/zgti.aspx)

    136 В качестве приложения вводится форма договора, представленная в приложении N 5 к Методическим указаниям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 19.07.2016 N 1/656-П

    137 В качестве приложения вводится форма, представленная в приложении к Методическим указаниям, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 30.10.2018 N 1/1230-П

    4.3. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, направленные с адреса электронной почты Поручителя _________________ на адрес электронной почты Кредитора______________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

    При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

    Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

    (абзац в ред. Приказа Госкорпорации "Росатом" от 26.02.2019 N 1/186-П)

    Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    4.4. Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

    - об изменении своего юридического статуса, организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, других реквизитов;

    - о смене руководства, внесении изменений в учредительные документы и/или изменений в составе коллегиальных органов управления Поручителя;

    - о принятии Поручителем или иным лицом решения о предстоящей реорганизации или ликвидации Поручителя, о возбуждении в отношении поручителя дела о несостоятельности (банкротстве);

    - о наступлении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, и о мерах, принимаемых Поручителем для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего поручительства.

    4.5. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и направляться любыми из способов, перечисленных в п. 4.6 Поручительства. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если их направление будет иметь соответствующее подтверждение.

    4.6. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства считаются доставленными:

    - при направлении сообщений/уведомлений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений (в частности, DHL, EMS, FedEx) или с вручением под расписку:

    1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении сообщения/уведомления;

    2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии сообщения/уведомления при его вручении под расписку;

    3) в дату отказа Стороны-получателя от получения сообщения/уведомления;

    4) в дату, на которую сообщение/уведомление, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Поручительстве, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей сообщения/уведомления, не вручено в связи с отсутствием адресата;

    - при направлении посредством системы СВИФТ - с момента присвоения сообщению/уведомлению системой статуса "получено";

    4.7. Поручительство будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    4.8. Поручительство подписано в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора.

    4.9. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

    1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

    Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

    Поручитель: [адрес электронной почты]

    Кредитор: [адрес электронной почты]

    В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

    Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

    Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

    В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража", Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

    либо

    2) (вариант 1 для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

    1 Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента.

    (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

    либо

    3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

    4.10. Рекомендуемые положения о внесении сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков"

    Поручитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

    Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

    1) выставленные Кредитором и принятые Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

    2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

    3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поручителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

    Поручитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Кредитором при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним".

    4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    ПОРУЧИТЕЛЬ

    ________________________________________

    Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

    ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

    Расчетный счет ____________________,

    в ___________________

    кор. счет N ______________________

    БИК __________________________

    Телефон: __________________________,

    e-mail: _______________________________

    КРЕДИТОР

    ________________________________________

    Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

    ИНН __________________, ОГРН _______________, КПП _______________, ОКПО _________________

    Расчетный счет ____________________,

    в ___________________

    кор. счет N ______________________

    БИК __________________________

    Телефон: __________________________,

    e-mail: _______________________________

    - Посмотреть таблицу с данными


    Приказ Госкорпорации "Росатом" от 01.06.2018 N 1/570-П (в ред. от 15.10.2024) "Об утверждении альбома типовых форм договоров" {КонсультантПлюс}

  • Пункт указывается в случае двустороннего обмена информацией, составляющей коммерческую тайну. ↑

  • Указываются типы договоров, в рамках выполнения которых Сторонами будет осуществляться обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, например, оказания услуг, выполнения работ, кредитования, проведения аудита и т.п. ↑

  • Указывается срок календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно наступить. ↑

  • К Приложению прикладываются формы банковской гарантии, поручительства и независимой гарантии, утвержденные Приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2018 N 1/570-П. ↑

  • Прилагаемые формы документов копируются исполнителем из приложений к действующей редакции Приказа Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2018 N 1/570-П. ↑

  • ИОИ_ТЗ_закупка_ЛГО

    УТВЕРЖДАЮ

    Генеральный директор

    АО «Росатом Химия»

    Коммерческий директор А.А. Масько

    «

    »

    Техническое задание

    на поставку сырья, материалов

    Предмет закупки

    Гидроксид лития (моногидрат)

    батарейного сорта

    Москва

    2025

    2025 г

    Техническое задание

    На поставку Гидроксида лития (моногидрата) батарейного

    сорта

    СОДЕРЖАНИЕ

    РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Подраздел 1.1 Наименование

    Подраздел 1.2 Сведения о новизне

    Подраздел 1.3 Код ОКПД2

    РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные

    характеристики товара

    Подраздел 3.2 Требования к маркировке

    Подраздел 3.3 Требования к упаковке

    РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

    Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

    Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

    документов при поставке товара

    РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

    РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

    РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

    РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

    РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

    РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

    (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

    РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

    ИНФОРМАЦИИ

    РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Подраздел 1.1 Наименование

    Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта (технические характеристики,

    которым должен соответствовать товар, указаны в разделе 3.1)

    Подраздел 1.2 Сведения о новизне

    Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

    употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были

    восстановлены потребительские качества)

    Подраздел 1.3 Код ОКПД2

    20.12.19.130

    РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта используется в качестве сырья для

    производства лития и других его соединений

    РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

    товара

    По физико-химическим показателям Гидроксид лития (моногидрат) батарейного сорта

    должен соответствовать нормам:

    1. Массовая доля гидроокиси лития (LiOH), %, не менее – 56,7;

    2. Массовая доля примесей, %, не более:

    карбонаты (CO3) – 0,35;

    натрий (Na) – 0,008;

    калий (K) – 0,0025;

    кальций (Ca) – 0,01;

    железо (Fe) – 0,0007;

    хлориды (Cl) – 0,003;

    сульфаты (SO4) – 0,02;

    нерастворимые в HCl – 0,005

    Подраздел 3.2 Требования к маркировке

    Транспортная маркировка по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением манипуляционного знака «Беречь

    от влаги», «Верх», «Не кантовать», а также знак опасности класса 8 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    «Едкое вещество». «Гидроокись лития шифр группы 8212» (при ж/д перевозках – 8012).

    На тару наносится маркировка:

    1. Наименование производителя

    2. Наименование продукта

    3. Номер партии

    4. Масса нетто

    5. Масса брутто

    6. Дата изготовления

    Подраздел 3.3 Требования к упаковке

    Упаковка герметичная в биг-бэгах, нетто не более 1 т.

    Товар поставляется в таре (упаковке), гарантирующей его сохранность при погрузке,

    перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.

    РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

    Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

    Производится входной контроль по количеству и качеству по сопроводительным

    документам (сертификаты качества и упаковочные листы), а также целостность

    упаковки

    Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

    документов при поставке товара

    С товаром должны поставляться паспорта, сертификаты качества, упаковочные

    лист, сертификаты происхождения товара, паспорт безопасности химической

    продукции

    РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

    Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки

    опасных грузов, действующими на данном виде транспорта

    РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

    Продукт хранится в упакованном виде в крытых сухих складских помещениях, в условиях,

    исключающих конденсацию влаги на поверхности упаковки

    РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

    Гарантийный срок хранения продукта – не менее 12 месяцев со дня изготовления продукта.

    Остаточный срок годности при поставке – не менее 80% от срока, установленного

    производителем

    РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

    Избегать попадания на влажную кожу, слизистые и в глаза. Не вдыхать (раздражающее

    действие), исключать проглатывание (умеренное токсическое действие)

    РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

    С продуктом должны быть предоставлены сертификаты качества на каждую партию

    продукта, подтверждающие соответствие характеристик требованиям раздела 3

    настоящего технического задания

    РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

    (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

    Требования к количеству, месту и срокам поставки в соответствии с условиями Договора

    РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

    ИНФОРМАЦИИ

    При поставке Товара на каждую партию продукции предоставляется следующая

    документация:

    а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные

    копии паспортов, сертификатов качества, упаковочные листы);

    б) копия паспорта безопасности химической продукции на русском языке;

    в) Счет;

    г) счет-фактуру и товарную накладную в форме ТОРГ-12 в 2 экземплярах, либо

    Универсальный передаточный документ в 2 экземплярах;

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Отбор
    #279155934
    363 дня
    30.08.2024
    12.12.2026
    Электронный аукцион
    #298553649
    19 550
    6 дней
    13.05.2025
    19.12.2025
    Запрос котировок
    #318124262
    511 297
    3 дня
    21.11.2025
    16.12.2025
    Запрос цен
    #318441312
    2 785 938
    6 дней
    26.11.2025
    19.12.2025
    Запрос предложений
    #318535396
    2 дня
    27.11.2025
    15.12.2025

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Малая закупка
    #319689229
    247 990
    срок истек
    12.12.2025
    12.12.2025
    Единственный поставщик
    #319689225
    6 525
    2 дня
    12.12.2025
    15.12.2025
    Запрос предложений
    #319689029
    5 дней
    12.12.2025
    18.12.2025
    Единственный поставщик
    #319688858
    800
    срок истек
    12.12.2025
    -
    Запрос предложений
    #319688796
    66 792
    2 дня
    12.12.2025
    15.12.2025

    Тендеры из региона г. Москва

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #319689537
    9 708 000
    38 дней
    12.12.2025
    20.01.2026
    Электронный аукцион
    #319689519
    8 136 000
    38 дней
    12.12.2025
    20.01.2026
    Малая закупка
    #319689430
    48 077
    2 дня
    12.12.2025
    15.12.2025
    Малая закупка
    #319689428
    50 200
    2 дня
    12.12.2025
    15.12.2025
    Тендер №319689427
    Телевизор Hisense 75A6BG 75"
    Малая закупка
    #319689427
    70 000
    срок истек
    12.12.2025
    12.12.2025
    Показать больше информации о тендере