Тендер - Праймер активатор для стекол Temix PU 8519 250мл №270076218

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 Извещение Форма аутентификации
- Посмотреть таблицу с данными




Добавление (авторизация) новой ЭП/ нового пользователя Проект_договора_БПз-_праймер

Договор поставки № ______

г. Казань «___»____________2024г.

Муниципальное Унитарное Предприятие г. Казани «Пассажирское Автотранспортное Предприятие №2» (МУП «ПАТП № 2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мухаметшина Альберта Ахатовича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатами закупки, проведенной на биржевой площадке в электронной форме № _________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Товар.

1.2.Предметом Договора является поставка праймера (далее – Товар), для нужд МУП «ПАТП №2» г. Казани.

1.3. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, информация о стране происхождения товара, а также срок поставки Товара определяются в согласованной Сторонами спецификации (Приложение №1 настоящего Договора), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет ___________ (______________________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС.

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Товарной накладной.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения .

2.6. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.7. Финансирование закупки осуществляется из собственных средств Заказчика.

2.8. Оплата расходов по Договору производится с лицевых счетов Заказчика.

2.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.10. В случае, если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.11. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.12. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленного Товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком счета.

3. Срок поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика со дня заключения Договора по 31.08.2024г. включительно. Товар поставляется по заявкам Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения заявки Поставщиком. Заказчик направляет заявку по электронной почте.

3.2. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной, акта приема-передачи.

3.3. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4. Место, количество, ассортимент и порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: РТ, г.Казань, ул.Крылова 3. Поставка включает в себя доставку, разгрузку Товара по месту нахождения Заказчика.

4.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением сопроводительных документов, относящихся к Товару, том числе, но не исключительно, гарантийной книжки, инструкции, сертификата качества, паспорта устройства, либо иных документов, подтверждающих фирменное наименование товара, качество товара, гарантию на товар, содержащих сведения о правилах надлежащего использования (эксплуатации) товара, документы, подтверждающие полное соответствие технических характеристик Товара условиям Договора.

4.2.1. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, в том числе, должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, голограммы иные отличительные (защитные) знаки, а также давать возможность определить количество и наименование содержащегося в таре товара (опись, упаковочный ярлык) и обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при его транспортировке с учетом нескольких перегрузок в пути.

4.2.2. Упаковка Товара не должна содержать следов вскрытий и повреждений. Этикетки и наклейки, голограммы и иные отличительные (защитные) знаки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

4.3. В случае поставки Товара с нарушением условий п.4.1.-4.2.2. Договора, Заказчик вправе приостановить приемку Товара до устранения Поставщиком соответствующих нарушений в сроки, установленные Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

4.4. В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе требовать от Поставщика доукомплектования товара в сроки, установленные Заказчиком, в противном случае, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 4.5. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в срок, не превышающий 14 дней со дня получения товара, а в случаях проведения экспертизы (лабораторных исследований) товара, срок приемки Товара продлевается на время, необходимое для проведения данных действий.

4.6. В случае если Заказчиком выявлено несоответствие качества Товара и качества выполненных работ условиям Договора, либо возникли сомнения в надлежащем качестве, Заказчик вправе произвести экспертизу Товара своими силами, либо направить Товар на экспертизу (лабораторное исследование) в соответствующую экспертную организацию (лабораторию), о чем незамедлительно уведомляет Поставщика.

4.6.1. Экспертиза Товара силами Заказчика проводится в присутствии Поставщика, либо его представителя, либо в отсутствии поставщика (представителя), при условии, что он был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения экспертизы.

4.6.2. В случае направления Товара на экспертизу (лабораторное исследование) в экспертную организацию (лабораторию), в присутствии Поставщика, либо его представителя, производится отбор проб (образцов) Товара для направления на экспертизу (лабораторное исследование). Отбор проб (образцов) также может быть произведен в отсутствии поставщика (представителя) при условии, что он был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения отбора проб (образцов) Товара.

4.6.3. В случае, указанном в п.п. 4.6. – 4.6.2 Договора, приемка Товара приостанавливается, а Товар остается у Заказчика на хранении.

4.7. Уведомления в адрес Поставщика составляются Заказчиком в письменной форме и направляются Поставщику по почте (заказным письмом с уведомлением), факсу, телеграммой, по электронной почте, нарочным, либо иным другим доступным средством. В случае направления уведомлений и иной корреспонденции, обмена сообщениями между Сторонами в электронном виде, юридическую силу будет иметь адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть со стороны Заказчика и _________________________со стороны Поставщика.

4.8. По вызову Заказчика представитель одногороднего поставщика обязан явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова, представитель иногороднего поставщика обязан явиться не позднее, чем в трехдневный срок после получения вызова. 4.9. Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы, связанные с хранением товара, иные расходы (убытки), возникшие у Покупателя в связи с поставкой товара, несоответствующего требованиям к качеству товара и иным требованиям настоящего Договора, при наличии таковых.

4.10. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика, последний продолжает приемку Товара самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

4.11. На время замены некачественного товара поставщик обязуется предоставить заказчику аналогичный подменный Товар в необходимом количестве и в сроки, согласованные Заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

5.1.2. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;

5.1.3. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора;

5.2.2. по согласованию с Поставщиком изменить количество Товара в соответствии с пунктом 14.3. Договора;

5.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации;

5.2.4. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;

5.2.5. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора;

5.2.6. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации;

5.2.7. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

5.2.8. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Договора;

5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;

5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.3.5. произвести поставку и ввод в эксплуатацию Товара на условиях настоящего Договора, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 настоящего договора);

5.3.6. при наличии предоставить Заказчику документацию и инструкции, необходимые для работы с Товаром;

5.3.7. подписать Товарную накладную;

5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в спецификации;

5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Договора;

5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:

5.3.11.1. товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

5.3.11.2. товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.3.13. обеспечить заявленный заводом-изготовителем гарантийный срок на Товар;

5.3.14. обеспечить ремонт и техническое (сервисное) обслуживание Товара в течение гарантийного срока со дня подписания Товарной накладной.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара.

6. Гарантия, качество и комплектность Товара

6.1. На Товар устанавливается заводом-изготовителем соответствующий гарантийный срок товара, который составляет 12 (двенадцать) месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в руководстве (инструкции) по его эксплуатации.

6.2. Гарантия по выбору Заказчика включает в себя ремонт, замену дефектных частей, либо полную замену Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантийный бесплатный ремонт: в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6.3. Гарантия утрачивает силу, если Товар был изменен третьими лицами или путем установки на нем деталей чужеродного происхождения, а возникший дефект имеет причинно-следственную связь с таким изменением. Кроме того, гарантия утрачивает силу, если Заказчик не соблюдает предписания по обращению с Товаром (руководство (инструкцию) по эксплуатации), использует Товар не по обычному назначению.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

6.5. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и спецификации.

6.6. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от невыплаченной суммы.

7.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

9.3. При наступлении указанных в пункте 9.1.-9.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного его исполнения.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 10.4. Договора.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

11.2. Заказчик заявляет и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Договором.

11.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

11.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других его условий или всего Договора в целом.

12.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.8. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Спецификация (Приложение).

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ______

от «___» __________ 2024г.

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

______________ / А.А.Мухаметшин/ ________________/ ________________ /

М.П. М.П.