Тендер - поставку углекислоты №307501368

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКопия_НМЦК_-_187_(2025) - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора_поставки_9478_(187)

ДОГОВОР № 11.10-Р-1.4-9478/2025

на поставку углекислоты для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

г. Москва _________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _____________ № _____________, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ _______________, действующего на основании ____________ от _____________ № ____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику углекислоту (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять надлежаще поставленный (переданный) Товар в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 1.1. Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Количество, ассортимент, характеристики Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение № 2).

Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

ЦЕНЫ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации. Общая стоимость поставки Товара по Договору в соответствии со Спецификацией составляет __________ (_________) рублей _ копеек, в том числе НДС __ - _________ (_____________) рублей ___ копеек либо НДС не облагается в соответствии с ____________________.

Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе непосредственно стоимость Товара, расходы на его упаковку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем и занос в помещение Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов, расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также стоимость гарантийного обслуживания Товара в соответствии с условиями, содержащимися в Договоре и совершение иных операций, действий и процедур, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять общую цену Договора в течение срока действия Договора.

Оплата Товара производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее - товарная накладная) )/ универсального передаточного документа по форме, утвержденной в приложении № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (далее – УПД) и акта сдачи-приемки Товара, по форме приведенной в приложении № 2 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки Товара) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара согласно представленному Поставщиком счету на оплату.

Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Договора, за фактически поставленный и принятый Заказчиком Товар, в порядке установленном Договором.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик.

• Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и дополнительно содержать информацию о номере и дате заключения Договора.
• Обязательства Заказчика по оплате будет считаться исполненным с момента соответствующего списания денежных средств в размере, составляющем цену поставленного (переданного) Товара, с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 14 Договора.
• В случае неправильного оформления Поставщиком документов, предусмотренных п. 2.5 Договора, Заказчик вправе отложить оплату по Договору до момента устранения Поставщиком ошибок, неточностей.
• Положения Договора о НДС и счете(ах)-фактуре(ах) не применяются в случае, если Поставщик применяет специальный режим налогообложения согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в соответствии со Спецификацией в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Миусская площадь, д. 9, корпус 1, лаборатория 77.

3.3. Доставка, разгрузка, подъем, занос Товара в помещение осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Миусская площадь, д. 9, корпус 1, лаборатория 77. Допустимое время для поставки Товара, если иное время не будет согласовано Заказчиком с Поставщиком: будние дни, с 10:00 по 16:00.

3.4. Срок поставки Товара: в течение в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

3.5. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку, предварительно согласовав время поставки с ответственным лицом Заказчика. В случае досрочной поставки Товара Заказчик вправе досрочно принять и оплатить его.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ТОВАРА.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставляемый Поставщиком по Договору Товар должен соответствовать по качеству, ассортименту и количеству требованиям, указанным в Техническом задании и Спецификации.

• Общие требования к поставляемому Товару:
• Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов;
• Товар должен поставляться в комплектации, обеспечивающей предусмотренную производителем функциональность.
• Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до места, указанного Заказчиком.

4.3. Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, санитарных и гигиенических норм, а при отсутствии таковых – целям использования Товара. Соответствие качества Товара требованиям, установленным Договором, подтверждается документами о сертификации Товара, о государственной регистрации Товара, а также иными документами о соответствии качества Товара установленным требованиям. Указанные документы (их удостоверенные копии) передаются Поставщиком Заказчику при передаче Товара.

4.4. На момент передачи Заказчику весь поставляемый Товар не должен состоять под залогом и обременением, не иметь обременений третьих лиц.

• К Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты интеллектуальной собственности, связанных с использованием Товара или любой его части.
• Прием передаваемого Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика на основании товарной накладной/УПД. Представители Сторон при приемке Товара обязаны иметь надлежаще оформленную доверенность, подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью Стороны (при наличии печати).
• При передаче Товара Поставщик обязан передать уполномоченному представителю Заказчика товарную накладную, универсальный передаточный документ (УПД), два экземпляра Акта сдачи-приемки товара (по форме Приложения № 3 - к Договору), необходимую документацию на Товар (в том числе документы, подтверждающие качество и комплектность товара, счет на оплату, а также предусматривающие надлежащее гарантийное обслуживание товара, передаваемые в соответствии с требованиями Договора и законодательства Российской Федерации при поставке (передаче) такого товара), а также иные документы, без которых использование поставляемого Товара будет невозможно или затруднено. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной свидетельствует только об отпуске Товара.
• В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты передачи Товара и отчетной документации, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору на предмет соответствия переданного Товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям Договора.
• При приемке Товара Заказчик:
• проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора, приложений к нему и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;

4.9.2. проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет соответствия условиям Договора;

4.9.3. проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

4.9.4. проводит анализ документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленных документов, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;

• • при необходимости запрашивает у Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
• Для проверки соответствия переданного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
• По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по Договору Заказчик составляет мотивированное заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Договору.
• В случае выявления при приемке исполнения обязательств несоответствия требованиям Договора, Заказчик составляет акт выявленных недостатков (несоответствий) или мотивированный отказ с указанием в нем выявленных недостатков (несоответствий) и, при необходимости, сроков устранения таких недостатков (несоответствий) или замены Товара (посредством возврата Товара и поставкой нового Товара, соответствующего условиям Договора). Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен заменить его на Товар надлежащего качества или допоставить Товар, если иной срок не установлен в акте выявленных недостатков (несоответствий) или мотивированном отказе. При этом товарная накладная/УПД, подписываются Заказчиком после устранения Поставщиком несоответствий (недостатков) товара, указанных в соответствующем акте (мотивированном отказе).
• Если в процессе приемки Товара была обнаружена его порча вследствие некачественной или ненадежной упаковки, тары и транспортировки, а также недостача (некомплектность) указанного в товарной накладной Товара, препятствующая его приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, с указанием повреждения, характер выявленных дефектов и точное количество недостающих или некомплектных изделий и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков Сторонами оформляется акт устранения недостатков.
• В случае поставки Товара ненадлежащего качества или отсутствия части Товара, Поставщик в срок, установленный Заказчиком, должен заменить его на Товар надлежащего качества или допоставить Товар.
• Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия некомплектного Товара, если поставка Товара просрочена.
• Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара от Поставщика переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами товарной накладной/УПД.
• Проверка Товара после устранения Поставщиком выявленных недостатков осуществляется Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора.
• После получения Товара Заказчик принимает одно из следующих решений:

4.18.1. О возможности принять исполнение обязательств по Договору и подписать Акт сдачи-приемки Товара по Договору. В этом случае не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты передачи Товара, Заказчик передает Поставщику экземпляр Акта сдачи-приемки Товара по Договору;

4.18.2. О невозможности принять исполнение обязательств по Договору и направлении Поставщику акта выявленных несоответствий (недостатков) или мотивированного отказа от принятия исполнения обязательств по Договору. Мотивированный отказ направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Товара Заказчику.

• Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки Товара по Договору подтверждает исполнение Поставщиком обязательств по Договору.
• В случае выявления скрытых дефектов в ходе использования Товара Заказчик составляет акт выявленных скрытых недостатков с указанием замечаний и передает его Поставщику. Поставщик обязан в трехдневный срок произвести замену Товара с выявленными дефектами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Поставщик обязан:
• поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями Договора;
• одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, гарантийный талон (паспорт));
• не менее чем за 1 (один) рабочий день перед доставкой Товара передать Заказчику по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или курьером информацию с указанием: количества и наименования Товара, массы и объема Товара с упаковкой, государственных регистрационных знаков, моделей и марок автомобилей, доставляющих Товар, количества представителей Поставщика, сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара). Данная информация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии печати);
• уведомить Заказчика по адресу электронной почты, указанной в пункте 5.1.3 Договора о дате и времени прибытия в РХТУ им. Д.И. Менделеева представителей Поставщика. Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории РХТУ им. Д.И. Менделеева, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• обеспечить условия гарантийного обслуживания Товара;
• При передаче товара передать Заказчику документы, предусмотренные Договором.
• Заказчик обязан:
• своевременно принять поставленный Поставщиком Товар;
• оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных Договором.
• Заказчик вправе, наряду с другими правами, предоставленными ему Гражданским кодексом Российской Федерации как кредитору по обязательствам, вытекающим из поставки Товара, осуществлять следующие права:
• приобрести непоставленный Поставщиком Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок;
• отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а в случае их оплаты, потребовать возврата уплаченных сумм вплоть до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены.
• в соответствии с пунктом 6.3,6.4, 6.7 Договора уменьшить сумму, причитающуюся выплате Поставщику за поставленный Товар, на сумму начисленной Поставщику неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им своих обязательств по Договору;
• отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок.
• привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставленного Поставщиком Товара требованиям, установленным Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Договором.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• За нарушение сроков поставки Товара (партии Товара) и/или его замены и/или сроков устранения недостатков Товара, установленных Договором, Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Договора за каждый день просрочки по дату фактического исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
• В случае нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплату штрафа Поставщиком в размере 10 % (десяти процентов) от общей цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.
• В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной Банком России на день оплаты неустойки за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

6.5.1. Заказчик не несет предусмотренную настоящим пунктом ответственность в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из источника финансирования.

• • Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
• Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
• Заказчик вправе уменьшить сумму, причитающуюся к выплате Поставщику за поставленный Товар, на сумму неустойки (штрафа, пени), начисленной Поставщику за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.

Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика о начислении неустойки (штрафа, пени) с указанием размера неустойки (штрафа, пени), порядка ее расчета и основания применения путем направления уведомления в порядке, указанном в разделе 13 Договора, за исключением случая, если соответствующие условия были указаны Сторонами в товарной накладной.

В соответствии с частью 3 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство Заказчика перед Поставщиком по оплате поставленного Товара прекращается в части, равной начисленной неустойке (штрафу, пени), с даты получения Поставщиком уведомления о начислении неустойки (штрафа, пени) или с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, в который включены условия о начислении неустойки, ее размере, порядке расчета, основании применения, об уменьшении суммы, причитающейся к выплате Поставщику за поставленный Товар (в зависимости от того, какое из условий наступит раньше).

Уменьшение суммы, причитающейся к выплате Поставщику за поставленный Товар, на сумму неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим пунктом Договора, не является зачетом в значении статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

• Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
• Все возникающие претензии по Договору между Сторонами должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления, в т.ч. по факсимильной связи или электронной почте.
• Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Поставщик в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика о том, что:

он обладает необходимой право-и дееспособностью, а равно и всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора; им выполнены все процедуры и получены одобрения, необходимые для заключения и исполнения Договора; лицо, осуществляющее подписание Договора от его имени, обладает необходимыми и достаточными для этого полномочиями;

поставляемый Товар не является контрафактным по смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, передача Товара в собственность Заказчика не нарушает исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а Поставщик обладает всеми необходимыми полномочиями и разрешениями, полученными от правообладателей;

он, его взаимозависимые лица, привлекаемые им для исполнения Договора, соисполнители не являются лицами, взаимозависимыми с Заказчиком, и не имеют с ним конфликта интересов; Заказчик не имеет возможности искусственно создавать условия для использования налоговых преференций;

он является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора действия, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды;

заключая Договор, он преследует деловые цели, имеет кадровые, имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору.

При недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в пункте 7.1 Договора, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы, возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

Указанные в пункте 7.2 Договора убытки, в том числе расходы, подлежат уплате Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны по Договору обязуются соблюдать конфиденциальность информации до момента отмены режима конфиденциальности обладателем соответствующей информации. К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся персональные данные физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и обрабатываются в процессе исполнения Договора, а также любые сведения, в отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем указания на материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо путем направления другой Стороне соответствующего письма.

8.2. Стороны обязуются обеспечивать обращение с конфиденциальной информацией с той же степенью заботливости и осмотрительности, с какой получающая информацию Сторона обращается со своей собственной конфиденциальной информацией, но ни в коем случае не ниже уровня разумной осторожности.

8.3. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, конфиденциальная информация может быть передана третьим лицам только по предварительному письменному согласованию Сторон. В случае раскрытия конфиденциальной информации по законному требованию государственных органов, Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию другой Стороны, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

8.4. В случае, если в составе конфиденциальной информации Сторонами передаются друг другу и обрабатываются персональные данные физических лиц, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, обеспечивать безопасность и защиту персональных данных при их обработке и принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Такая обязанность действует бессрочно.

8.5. В целях Договора не признается конфиденциальной следующая информация:

8.5.1. информация, ставшая общедоступной не по вине или не вследствие нарушения условий Договора Стороной, получающей информацию;

8.5.2. информация, независимо полученная или разработанная Стороной на законном основании без использования какой-либо конфиденциальной информации разглашающей Стороны.

8.6. В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению конфиденциальности информации допустившая нарушение Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные таким нарушением.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

• Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или частичное невыполнение своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажорных обстоятельств.
• Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, в противном случае она лишается права ссылаться на них в дальнейшем.
• К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, возникшие помимо их воли, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, включая, в частности, стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, нормативные акты органов государственной власти, препятствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору и т.п.
• В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

• Все споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны обязуются урегулировать путем переговоров в претензионном порядке.
• В случае возникновения спора по качеству товара каждая Сторона вправе за свой счёт произвести независимую экспертизу. Надлежащее уведомление второй Стороны о месте, времени и дате проведения независимой экспертизы обязательно. Уведомление направляется в порядке, определенном п. 10.4. Договора заблаговременно, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня проведения независимой экспертизы. Вторая Сторона не должна препятствовать проведению независимой экспертизы.
• При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
• Все претензии по выполнению условий Договора или в связи с ним должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой Стороне заказным письмом на почтовый адрес или вручаться лично под расписку, или на электронный адрес, указанный в реквизитах сторон по Договору.
• Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю претензии о результатах рассмотрения претензии в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается лично под расписку.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам заведомо для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений предыдущего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений предыдущего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты отправки письменного уведомления. Сторона, получившая уведомление, обязана провести соответствующую проверку и о результатах сообщить контрагенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.11.1 Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный в предыдущем пункте Договора срок подтверждения о том, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор по основаниям, установленным настоящим пунктом Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до «31» декабря 2025 г., а в части исполнения обязательств по оплате, обязательств по уплате неустойки (пени, штрафа) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) в случае необходимости изменения реквизитов Сторон;

в) в случае поставки товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены Договора;

г) в случае поставки товара с аналогичными качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены Договора, при условии, что поставка Товара, указанного в Договоре, невозможна вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных документально;

д) по соглашению Сторон на основании положений статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.4. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

12.5. При исполнении Договора не допускается замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного товара поставляются российский товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанных в Договоре.

12.6. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.7. Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения от нее ответа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения ею предложения изменить или расторгнуть Договор или с момента, когда документ, содержаний предложение изменить или расторгнуть Договор, считается доставленным по правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.8. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа и действующим законодательством в сфере закупок.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Для мониторинга исполнения Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Договора, с указанием их контактных телефонов и адресов электронной почты. Со стороны Заказчика – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; со стороны Поставщика - + ___________, _________________. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.

13.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в разделе 14 Договора, либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны.

13.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 14 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 14 Договора.

13.6. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается доставленным принимающей Стороне по правилам, установленным статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная любым способом;

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 14 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата.

13.7. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.

13.8. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю принимающей Стороны под подпись.

13.9. В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об указанных изменениях путем направления соответствующего письменного сообщения способами, предусмотренными пунктом 13.4. Договора.

13.10. Документы, фиксирующие исполнение обязательств по Договору, финансовые документы, предусмотренные Договором, передаются Заказчику с сопроводительным письмом через общий отдел университета по адресу: Москва, Миусская площадь, д. 9, стр.1, для присвоения письму внутреннего входящего номера. Документы, переданные иным образом, к рассмотрению не принимаются и считаются недоставленными.

13.11. Стороны вправе заключить Договор, создавать и обмениваться документами через систему электронного документооборота Контур.Диадок, сайт https://www.diadoc.ru/, СБИС оператора ЭДО ООО «Компания «Тензор», сайт https://online.sbis.ru/ При этом последующая отправка другой Стороне документов на бумажном носителе не потребуется.

13.12. Ответственным лицом за взаимодействие по Договору со стороны Заказчика является Чеботарева Марина Леонидовна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, со стороны Поставщика – _______________, _____________, ______________.

13.13. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение 2 – Техническое задание;

Приложение 3 – Форма акта сдачи-приёмки Товара.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к договору поставки № 11.10-Р-1.4-9478/2025

от _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость поставки Товара по Договору составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, в том числе НДС __ - _________ (_____________) рублей ___ копеек либо НДС не облагается в соответствии с ____________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к договору поставки № 11.10-Р-1.4-9478/2025

от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку углекислоты в баллоне (обменном) для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

Общие требования к условиям поставки

Поставщик поставляет углекислоту (далее – Товар) согласно п. 2 Технического задания.

Поставляемый Товар должен быть произведен не ранее 2025 года и полностью соответствовать техническим требованиям, указанным в п.3. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья людей, соответствовать требованиям экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Техническая документация (паспорт на поставляемый товар) должна быть выполнена на русском языке. Каждый баллон должен сопровождаться паспортом, удостоверяющим качество Товара.

Поставка осуществляется в баллонах, допускается поставка газа в баллонах, бывших в употреблении, при условии обязательной аттестации б/у баллона. Тара является обменной.

Наименование и характеристики Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Технические требования

Товар должен соответствовать указанным в п.2 характеристикам и классификаторам международных и Российских стандартов. Товар по своим характеристикам должен соответствовать требованиям Заказчика.

3.2. Основные требования к Товару:

- требования к качеству: обязательно наличие паспорта на поставляемый Товар;

- требования к техническим характеристикам: указаны в п.2 Технического задания;

- требования к функциональным характеристикам: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; должен полностью соответствовать своим потребительским свойствам;

- требования к упаковке: Товар доставляется в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Поставка осуществляется в баллонах, допускается поставка газа в баллонах, бывших в употреблении, при условии наличия переосвидетельствования б/у баллона. Баллон должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество Товара. Гарантия качества устанавливается в объёме, предусмотренном производителем товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

5. Сроки, место, условия поставки.

5.1. Поставка товара осуществляется в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после заключения Договора. Доставка товара осуществляется Поставщиком специализированным транспортом собственными силами (собственным транспортом или с привлечением специализированной организации).

Поставщик обязан проинформировать Заказчика о готовности Товара к отгрузке не менее чем за два рабочих дня посредством телефонной связи или по электронной почте.

5.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Миусская площадь, д. 9, корпус 1, лаборатория 77.

5.3. Поставщик осуществляет поставку Товара до заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение товара, занос в помещение, находящееся на 1 этаже.

5.4. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены Товара.

Ведущий инженер кафедры ПАХТ М.Л. Чеботарёва

Приложение 3

к договору поставки № 11.10-Р-1.4-9478/2025

Форма акта сдачи-приемки товара

АКТ

сдачи-приемки Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании __________________, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт к договору поставки от ___ № ___ (далее соответственно – Акт, Договор) о нижеследующем.

Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее – Товар):

- Посмотреть таблицу с данными

2. Акт является основанием для оплаты Заказчиком Товара, поставленного по Договору.

3. Согласно условиям Договора Заказчик провел проверку исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

В ходе приемки товара Заказчик:

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;

- провел выборочные испытания отдельных единиц товара, отражающие процессы их полнофункционального использования.

4. По результатам проверки установлено следующее:

Вариант I: Поставленный товар, указанный в п. 1 Акта, по качеству и объему отвечает требованиям, которые предусмотрены Договором.

Вариант II: выявлены следующие факты неисполнения и ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору:

_____________________________________________________________________________.

(перечисляются установленные факты нарушений обязательств по договору)

5. Установленный Договором срок поставки Товара: «____» _____________20__ г.

Товар фактически поставлен: «__»_____________20__ г.

6. Сумма штрафов и неустоек, начисленных в соответствии с частью 6 Договора, составляет _____ рублей _____ копеек.

Данный пункт исключается из Акта, если отсутствуют штрафы, неустойки.

7. Общая стоимость поставленного товара по Договору составляет ___ рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) -_____________ руб. ______ коп.

8. Размер выплаченного аванса по Договору ____ рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) -_____________ руб. ______ коп.

Данный пункт исключается из Акта, если Договором не предусмотрена выплата аванса.

Просрочка по поставке составляет: ____ дней.

9. Вариант I:

Поставленный Товар подлежит оплате в порядке, указанном в пункте ___ Договора, и на основании данного Акта в сумме ___ рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) -_____________ руб. ______ коп.

Вариант II:

Поставленный Товар подлежит оплате в порядке, указанном в пункте __ Договора, и на основании данного Акта, за вычетом суммы причитающихся Заказчику штрафов и неустоек согласно п. __ Акта в сумме ___ рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) -_____________ руб. ______ коп.

10. Результаты приемки товара, приведенные в Акте, не распространяются на возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

11. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после подписания Акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные Договором.

12. Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах одинакового содержания - по одному для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма акта сдачи-приемки товара

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ - Посмотреть таблицу с данными