Тендер - Поставка жидкости стеклоомывания №318766411

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):Кемеровская обл
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.12.2025 по 02.12.2025Место предоставления документации:Электронная торговая площадка https://globaltender.ruПорядок предоставления документации:Не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 407_Извещение

ИЗВЕЩЕНИЕ

на проведение Закупки у единственного поставщика в электронной форме

- Посмотреть таблицу с даннымиШаблон_договора

ДОГОВОР № поставки товара

г. Кемерово «____» __________ 2024 года

Государственное предприятие Кузбасса «Пассажиравтотранс», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора Юдина Владимира Михайловича, действующего на основании Устава (Распоряжение Губернатора Кемеровской области № 6-рг от 14.01.2022г.), с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________________, при совместном упоминании именуемые - «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется передать запасные части, номерные агрегаты, аксессуары для автомобилей, инструмент и оборудование (далее- Товар) Покупателю в количестве, ассортименте, по ценам, в сроки и на условиях, указанных в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар. Прайс-лист Поставщика в актуальной редакции также считается неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ

2.1. Цена Договора определяется стоимостью Товара согласно Спецификации, исходя из суммы цен всех подписанных обеими сторонами спецификаций, и не может составлять более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть( ста тысяч) рублей, НДС не предусмотрен в связи с применением УСН или включая НДС 20% (прописать процент НДС размер в рублях). Цена единицы поставляемого Товара определяется Сторонами в Спецификации.

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в связи с поставкой Товара по настоящему Договору, в том числе: стоимость Товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, расходы на перевозку, все налоги, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

2.3. Оплата поставляемого по настоящему Договору Товара осуществляется с расчетного счета Покупателя, указанного в реквизитах Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, указанного в Договоре.

2.4. Окончательный расчет в размере 100 % от цены Спецификации Заказчик оплачивает в течение 14 дней при условии надлежащего получения продукции в полном объёме, подписания Сторонами товарной накладной (формаТОРГ-12) или УПД (Универсальный передаточный документ) и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату, оформленных надлежащим образом.

На всех документах обязательно указывается номер и дата договора. В случае оформления вышеуказанных документов с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных в настоящем пункте требований, счета Поставщику не оплачиваются, а документы считаются не представленными до устранения нарушений. При этом Покупатель не будет нести ответственность за просрочку платежа при несвоевременной передаче Поставщиком правильно оформленных счетов-фактур, счетов и актов сдачи-приемки.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком, если иное не предусмотрено Спецификацией в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Спецификации.

3.2. Товар доставляется силами и средствами Поставщика, если иное не предусмотрено Спецификацией. Адрес доставки товара указывается в Спецификации.

3.3. Поставщик гарантирует, что весь Товар, поставляемый по настоящему Договору, сертифицирован в Российской Федерации, является новым и ранее неиспользованным, серийно выпускаемым, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

3.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Тара и упаковка возврату не подлежат.

3.5. На Товаре не должно быть механических повреждений. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого Товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

3.6. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.7. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщикуна праве собственности, не заложен, не арестован, не обременен требованиями и правами третьих лиц, не является предметом судебных споров.

3.8. Неисполнение Поставщиком обязанности передать Товар свободным от любых прав третьих лицдает Покупателю право требовать по своему выборууменьшения цены Товара либо расторжения настоящего Договора и возврата Поставщиком выплаченных по Договору денежных средств в полном объеме.

3.9. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю полную стоимость Товара и понесенные им убытки в полном объеме.

3.10. Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю вместе с Товаром соответствующих сертификатов, технических паспортов, формуляров, эксплуатационной документации, в том числе инструкций поэксплуатации на русском языке, приих наличии и других документов, удостоверяющих качество Товара.

3.11. Передача Товара Покупателю (представителю Покупателя) осуществляется только при условии наличия у представителя Покупателя надлежащим образом оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей либо приказа, содержащего соответствующие полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом переданного и принятого Покупателем Товара на условиях, установленных Договором.

4.1.2. По согласованию с Покупателем досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для досрочной оплаты Покупателем переданного Товара.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и

здоровья, охраны окружающей среды, а также иным требованиям сертификации, безопасности (государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и настоящим Договором.

4.2.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при передаче Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.3. Покупатель вправе:

4.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков переданного Товара в рамках гарантийного периода.

4.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии поставки Товара и передачи Товара.

4.3.4. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору после согласования с Покупателем принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.4. Покупатель обязан:

4.4.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки-передаче Товара, в течение 5(пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.4.2. Своевременно принять и оплатить надлежаще поставленный Поставщиком Товар в соответствии с требованиями и на условиях, установленных Договором.

4.4.3. Обеспечить допуск Поставщика к месту передачи Товара, расположенному в месте нахождения Получателя.

4.4.4. Принять и оплатить надлежаще поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Факт приемки Покупателем от Поставщика Товара по количеству оформляется товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (Универсальный Передаточный Документ), которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя в момент передачи Товара Покупателю. Датой поставки Товара является дата подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.

5.2. Приемка Товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, указанному в Спецификации. В случае наличия недостатков Покупатель составляет Акт о недостатках.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего количества и комплектности, Покупатель имеет право потребовать допоставку Товара в согласованный в Акте о недостатках сторонами срок, при этом такой срок должен составлять не более 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Покупателем Акта о недостатках. Допоставку и доукомплектование Товара Поставщик обязан произвести в сроки и в объеме согласно указанному в настоящему пункте Акту.

5.4. Приемка Товара по комплектности и качеству производится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты передачи Товара Покупателю.

5.5. При выявлении в Товаре недостатков по его качеству и комплектности составляется соответствующий Акт с участием представителя Поставщика, который обязан прибыть для составления указанного Акта в течение 2 дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. Уведомление направляется по адресу

электронной почты Поставщика указанному в разделе 11 Договора и считается доставленным после его отправки с адреса электронной почты Покупателя, указанного в разделе 11 Договора, либо заказным письмом по юридическому адресу Поставщика, указанному в разделе 11 Договора. В случае неявки/несвоевременной явки представителя Поставщика, Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 в одностороннем порядке. Акты, составленные по форме ТОРГ-2, являются юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику по качеству отгруженного Товара. 5.6. Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества в течение указанного в п. 5.4 Договора срока вправе в соответствии с действующим законодательством предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный Товар денежных сумм. Срок замены Товара Поставщиком не должен превышать 5 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. Забракованный Товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно, за счет средств Поставщика.

5.7. В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренного п. 3.10 настоящего Договора, или ненадлежащего оформления отгрузочных/отчетных документов, сопровождающих поставку Товара, товарные накладные или УПД Покупатель вправе не подписывать до устранения данных недочетов.

5.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели, повреждения, утраты Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной или УПД в отношении Товара без замечаний Покупателя.

5.9. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, если хотя бы 10% (десять процентов) Товара окажется ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или в указанный Покупателем срок, а также в случае нарушения сроков поставки Товара. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.Поставщикгарантирует:

- поставку Товара соответствующего требованиям Покупателя и условиям настоящего Договора;

- что Товары маркированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- что качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует техническим условиям, ГОСТам, требованиям, нормативной документации и подтверждается сертификатами соответствия и инымидокументами, выданными заводом-изготовителем;

- что маркировка Товара обеспечивает полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара, необходимую при его приемке Покупателем.

6.2. Гарантийный срок на Товар, поставляемый Поставщиком по настоящему Договору, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД в отношении Товара и не менее установленного гарантийного срока заводом-изготовителем. Поставщик несет все расходы по ремонту поставленного Товара, в том числе связанные с транспортировкой Товара до места расположения сервисного центра Поставщика и после ремонта или замены обратно – в место расположения Товара. Срок ремонта согласуется Сторонами дополнительно, но в любом случае не должен превышать 10 календарных дней с момента уведомления Поставщика о неисправности

Товара.

6.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.), Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Покупателем срок. Для участия в составлении Акта о выявленных недостатках, фиксирующего недостатки Товара, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного извещения от Покупателя. Извещение направляется по адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе 11 Договора и считается доставленным после его отправки с адреса электронной почты Покупателя, указанного в разделе 11 Договора, либо заказным письмом по юридическому адресу Поставщика, указанному в разделе 11 Договора.

В случае неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный срок, а равно в случае отказа Поставщика от участия в составлении или подписании Акта о выявленных недостатках, Покупатель составляет и подписывает Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке. В случае несогласия с выводами, изложенными в Акте о выявленных недостатках, несогласная Сторона вправе привлечь экспертную организацию.

6.4. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.) Товара и/или нарушения срока их устранения Покупатель вправе устранить соответствующие недостатки(дефекты, неисправности ит.п.) собственными силамии/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости расходов по такому устранению недостатков Товара Поставщиком.

Гарантийный срок на Товар в таком случае продлевается соответственно на период устранения недостатков Товара.

6.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения в период гарантийного срока неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно (более двух раз) либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;

- отказаться от исполнения Договора и/или потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.Стороны несут ответственность занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, и устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости не исполненного обязательства, до полного исполнения обязательств, но не более 5 (пяти) % от стоимости не исполненного обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения обязательств Покупателя по оплате за поставленный Товар, согласно п. 2.4. настоящего Договора Покупатель оплачивает неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости не исполненного обязательства за каждый день просрочки обязательств по оплате.

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

7.6. В случае невыполнения Поставщиком гарантий на Товар, предусмотренных в настоящем Договоре и законодательстве РФ, Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки, понесенные Покупателем. Вся полнота ответственности за качество Товара, а также возникшие дополнительные расходы, затраты, убытки, понесенные Покупателем в связи с заменой, ремонтом, устранением дефектов, неисправностей и т.п. Товара, поставленного Поставщиком, возлагается на Поставщика.

7.7. Покупатель оставляет за собой право удерживать из подлежащей оплате стоимости Товара суммы причитающихся ему неустоек, штрафов и пени, установленных настоящим Договором, а также суммы причитающихся Покупателю возмещений, задолженности, штрафных санкций по другим договорам, заключенным между Сторонами.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.

8.2. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Кемеровской области при обязательном соблюдении претензионного порядка. В случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок 10 (десяти) календарных дней с момента направления претензии сторона может обратиться в суд.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача

илиполучение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

-поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

-все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверные;

-поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора; -поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Покупателя авансы и реализацию товаров (работ, услуг) в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Покупателем в составе цены поставки;

-в случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить требование в течение пяти дней со дня его получения.

10.2. Поставщик обязуется самостоятельно выполнить обязательства по настоящему Договору.

10.3. Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком, указанных в Договоре гарантий и обязательств.

10.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до « » ___________ 2024г.,(прописать срок действия договора), а в части расчетов до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

10.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в одностороннем порядке по инициативе Покупателя с уведомлением Поставщика за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения.

10.6. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическуюсилу: один экземпляр -для Поставщика, второй экземпляр -для Покупателя.

10.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде в пятидневный срок. В случае отсутствия уведомления ответственность несет Сторона, не уведомившая о таких изменениях.

10.8. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.9. Стороны признают, что условия Договора и любая информация, полученная в соответствии с настоящим Договором, является конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не разглашать (не передавать, не сообщать, не размещать в открытом доступе, иным образом не распространять) конфиденциальную информацию в

течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока его действи я.

10.10. Документы, связанные с заключением, исполнением и изменением Договора, подписанные Сторонами и переданные факсимильно или посредством электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригинала.

10.11. Стороны также договорились, что проставление оттиска печатей на Договоре обязательно.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

Государственное предприятие Кузбасса «Пассажиравтотранс»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Юридический и почтовый адрес:

650055, Кемеровская область -Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, пр-кт. Кузнецкий, д. 81.

Р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г.Новосибирск

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1241

Эл. адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Генеральный директор

_____________________ В.М. Юдин

(подпись)

Поставщик:

Директор

______________________ А.В. Иванов

(подпись)