Тендер - Поставка жидкости для стеклоомывателей автомобилей незамерзающей №299265683

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 20.05.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть002893

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Владимирская, г.о. город Владимир, г Владимир, ш Судогодское, д. 63,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1237.36 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Порядок предоставления и требования обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20286У18550

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Стеклоочиститель, антиобледенитель и антизапотеватель для транспортных средств и мотоциклов
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 29.31.23.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Штука 154.67 - Посмотреть таблицу с данными 12373.60 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 12373.60 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_содержанию_составу_заявки_и_инструкция_ЭА_Незамерзайкаxx

Приложение

к приказу Министерства

№ 72 от «22» января 2025 года

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), должна содержать:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_Приложение_проект_контракта_Незамерзайка25_(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Договор подряда № ____

Приложение 4 к извещению

ПроектКонтракта на поставку товара № ____

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице главного врача Дюжик Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и , далее именуемое«Поставщик», в лице , действующего (-ей) на основании , с другой стороны, руководствуясь ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее Федеральный закон о контрактной системе), в соответствии с протоколом _______________ от «___»__________ г. № ______, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаключили настоящий Контракт на поставку товара (далее контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить жидкости для стеклоомывателей автомобилей незамерзающей (ОКПД2 -29.31.23.120) (далее по тексту Товар) в ассортименте, количестве и по ценам согласно Приложению № к Контракту («Спецификация»), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

Качествотовара

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № к Контракту («Спецификация»).

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения.

Цена Контракта и порядок оплаты

Цена Контракта составляет ( ) рублей, в т.ч. НДС________(в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается "НДС не облагается") и включает цену поставляемого Товара с учетом расходов на перевозку, доставку, разгрузку на склад Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта , за исключением случаев указанных в п.9.1.2. настоящего контракта и требований действующего законодательства РФ.

Заказчик обязуется оплатить за поставленный товар в течение7ми рабочих дней с даты подписанияЗаказчикомструктурированного документа оприемке в ЕИС.

Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненнымс момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

Сумма Контракта подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Порядок поставки Товара

Срок поставки товара:в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов. Предварительное извещение о поставке.

Не позднее, чем за 2 дня до фактической поставки, Поставщик сообщает Заказчику о намерении осуществить поставку товара, а также о времени такой поставки поставки по телефонам: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Место поставки товара: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области«Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» (г. Владимир, Судогодское шоссе, 63).

Доставка Товара до склада Заказчика, разгрузка на складЗаказчика производитсясилами и средствами поставщика.

Если Поставщик не поставляет товар своевременно или поставляет не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта.

Если во время поставки товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта.

Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, если станет очевидным, что Поставщик не исполнит свои обязательства в срок.

Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров, а также за предоставление товаров, обремененных правами третьих лиц

Товар, не соответствующий требованиям Контракта в т.ч. требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1), считается непоставленным.

Обеспечение исполнения Контракта.

Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в сумме 1 237,36 рублей (10 % от начальной максимальнойцены контракта). В случае если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на15% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Исполнение Контракта может обеспечиваться независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

При обеспечении исполнения обязательств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель платежа: МФ ВО (ГБУЗ ВО ЦСФП, л/с 20286У18550) р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБанк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены ко взысканию во внесудебном порядке.

В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в срок не превышающий30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, при условии надлежащего исполнения Поставщиком исполненных обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

В ходе исполнения КонтрактаПоставщик вправе изменить способ обеспечения исполненияКонтракта и (или) предоставитьЗаказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполненияКонтракта новое обеспечение исполненияКонтракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом в соответствии с частью 7.3. статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается после направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по Контракту или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств в соответствующий реестр контрактов, предусмотренныйстатьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее реестр контрактов).

В случае, если обеспечение исполненияКонтракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требованиеЗаказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполненияКонтракта, рассчитанногоЗаказчиком на основании информации об исполненииКонтракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику вне позднее 30 (тридцати) дней, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполненияКонтракта, рассчитанныйЗаказчиком на основании информации об исполненииКонтракта, размещенной в реестре контрактов. Денежные средства возвращаются поКонтракту, в случае получения письменного Заявления от Поставщика об исполнении своих обязательств по настоящему Контракту.

Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего Контракта.

Приемкапоставляемого товара

6.1.Приемка поставленного Товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 63. 6.2. Поставщик обязан не ранее дня фактической передачи Товара Заказчику, но не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента фактической передачи товара Заказчику, сформировать с использованием ЕИС, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Факт передачи Товара в определенном наименовании, количестве подтверждается Актом приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту), который не является финансовым документом и документом о приемке, предусмотренным п.6.2 Контракта. 6.3. Датой поставки Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. Подписание Заказчиком документа о приемке Товара свидетельствует о переходе права собственности на поставленный Товар, но не означает отсутствие у Заказчика претензий по качеству поставленного Товара. 6.4.В срок не позднее20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днемразмещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Поставщиком,Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий: 6.4.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке; 6.4.2. формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 6.5.Для проверки, предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренныхКонтрактом, в части их соответствия условиямКонтракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренныхКонтрактомможет проводиться Заказчиком своими силами (ответственным лицом Заказчика, либо приемочной комиссией) или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 6.6.Ответственное лицо Заказчика или приемочная комиссия Заказчика обязаны осуществить с участием Поставщика приемкуТовара и оформление документа о приемке Товара в срок, предусмотренный п. 6.5 Контракта. 6.7.При приемкеТовараприемочная комиссия либо ответственное лицо Заказчика:

• проверяет соответствие Товара требованиям, установленным настоящимКонтрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
• проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящегоКонтракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.
• при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
• осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям настоящегоКонтракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.8.По решению Заказчика для приемкипоставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. 6.9.В случае создания в соответствии с п.6.9 Контракта приемочной комиссии не позднее20 рабочих дней, следующих за днем размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Поставщиком: 6.9.1.члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа; 6.9.2.после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п.6.10.1 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. 6.10.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемкеПоставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику повторно документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. 6.11.Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемомТоваре должно быть направлено Поставщику не позднее 3-х рабочих дней с момента их обнаружения. 6.12. Для проверки качества поставленного Товара, либо при возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленногоТовара, или их причин по требованиюили несогласие с результатами экспертизы, проведенной ответственным лицом Заказчика, либо комиссией, должна быть назначена экспертиза. 6.13.Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленногоТовара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 6.14.Поставщик обязан возместить Заказчику расходы, потраченные на экспертизу, если по результатам экспертизы будет установлено, чтоТовар не соответствует требованиям, установленным условиямиКонтракта.

Ответственность сторон

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Порядок исчисления штрафов устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (Далее Правила определения размеров штрафа).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (ч. 6,7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

. По итогам закупки предусматривается один из следующихвариантов условий Контракта об установлении Поставщику размера штрафа:

Вариант 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: ___________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Вариант 2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: _________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии сПравилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.2 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: ________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3 В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии спунктом 6.9 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного10.9 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренногоКонтрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального законао контрактной системе). 7.8.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии сПравилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности в случае, если невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта вызвано действием непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, не существовавших в момент заключения Контракта, наступление которых Стороны не могли предотвратить или преодолеть, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, авария на транспорте, военные действия. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно уведомить об этом другую Сторону. Отсутствие уведомления лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более пяти месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Изменение и расторжение Контракта

Изменение Контракта.

9.1.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.1.2.Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе внести следующие изменения в существенные условия Контракта:

• снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
• увеличить или уменьшить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем надесять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем надесять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара;
• в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменить предусмотренный Контрактом размер и (или) сроки оплаты и (или) объема товаров, подлежащих оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 БК РФ, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств - Заказчику, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
• Контракт считается измененным с момента подписания соглашения о внесении в него изменений.
• Расторжение Контракта.
• Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.
• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару; б) при определении поставщика поставщик) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.Односторонний отказ от исполнения Контракта поставки (полностью или частично) допускаются в случае существенного нарушения Контракта одной из сторон.
• Нарушение Контракта поставщиком предполагается существенным в случаях:
• неоднократного нарушения сроков поставки товаров более чем 2-х раз.
• поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок. (п. 2 ст. 523 ГК РФ);
• существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно).
• отказа поставщика передать заказчику товар, принадлежности или документы, относящиеся к товару (пункт 1 статьи 463,абзац второй статьи 464 ГК РФ).
• При одностороннем расторжении Контракта Заказчик руководствуется положениями частей8 - 11,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25статьи 95 Федерального законао контрактной системе.
• Нарушение Контракта Заказчиком предполагается существенным в случаяхнеоднократногонарушения сроков оплаты товара.
• Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Разрешение споров
• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороной, к которой они предъявлены всемидневный срок со дня их получения.
• Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта осуществляется также с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Исполнителя, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
• В случае не достижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, а также по исполнению условий независимой гарантии, в случае выбора Поставщиком такого способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации
• Заключительные положения
• Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с использованием электронно-цифровой подписи уполномоченных контрактом лиц.
• Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон, но не позднее 31.12.2025 года.
• Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
• При исполнении контракта допускается замена товара (с учетом особенностей, предусмотренныхчастью 7 статьи 95 Закона) исключительно на товар российского происхождения, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения. (пп. в) п.3 ч.4 ст.14 Закона).
• Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами всоответствии с действующим законодательством, подписаны уполномоченными на то лицами.
• Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, юридического адреса и фактического местонахождения.
• Перечень приложений к Контракту
• Приложение № 1 Спецификация.
• Приложение № 2. Акт приема-передачи Товара.
• Адреса и реквизиты сторон
- Посмотреть таблицу с данными

от ___.___.2025 г. № ___

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

№ ____ от «____» ___________ 2025 г.

Акт приема-передачи Товара

от «___»___________2025 г.

1. В соответствии с п. 6.2 Контракта Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего, наименования и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Настоящий акт не является финансовым документом и документом о приемке (п.6.2 Контракта), подтверждает лишь факт передачи Поставщиком Заказчику Товара определенного наименования и количества.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта, заключенного между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение_№_1_Обоснование_НМЦК_Незамерзайка - Посмотреть таблицу с данными