Тендер - Поставка жидкого мыла №313457097

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_мыло_жидкое

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Брянск « » 2025 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская городская поликлиника №4» (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2770, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Лицензия № Л▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 05.07.2018г., выданная Департаментом здравоохранения Брянской области (241019, Брянская область, г.Брянск, пер.Осоавиахима, д.3 корп.1, тел. 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Карпенко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется своевременно принять и оплатить товар на условиях, указанных в настоящем Договоре.

Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого Товара определяются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет: (НДС)
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе, расходы на подготовительные мероприятия, расходы на заработную плату (расходы на заработную плату не увеличиваются при выполнении работ в праздничные или выходные дни), расходы по перевозке, доставке, отгрузке-погрузке, переноса Товара до места назначения (хранения),установку и ввод в эксплуатацию осуществляются силами и транспортом «Поставщика», командировочные расходы, расходы на оборудование, используемое для выполнении работ, затраты на расходные материалы, необходимые для выполнения работ, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
Источник финансирования: средства ОМС.

Покупатель оплачивает стоимость Товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения товара Покупателем

Датой оплаты Товара по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По требованию Поставщика Покупатель обязан информировать Поставщика о реквизитах платежного документа (дата, номер платежного поручения, сумма платежа).

В платежных документах Покупатель обязан указывать номер товарной накладной, по которой производится оплата.

Настоящим Стороны договариваются, что поставленный по настоящему Договору Товар до момента его оплаты Покупателем не признается находящимся в залоге у Поставщика в целях ст. 488 ГК РФ.

Стоимость товара остается неизменной на весь период действия Договора.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

Поставщик обязан отгрузить, а Покупатель принять Товар в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора.

Поставщик передает Покупателю Товар на основании товарных накладных. Право собственности, а также риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент вручения Товара Покупателю или указанному им лицу Поставщиком по следующему адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 40А, подвальное помещение (время поставки с 9 до 15 часов), что подтверждается соответствующей отметкой Покупателя в товарной накладной. Доставка Товара производится за счет Поставщика.

Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара Покупателю.

Претензии о несоответствии количества и/или ассортимента, и/или комплектности, и/или срока годности Товара, и/или внешним дефектам Товара могут быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки Товара.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не восстановленным, поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставщик поставляет Покупателю Товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке до Покупателя.

Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего срока годности Товара.

Покупатель не вправе без согласия Поставщика использовать Товар, по которому была заявлена претензия по качеству. Поставщик вправе по своему запросу получить образец Товара, по которому заявлена претензия по качеству, и провести повторную экспертизу.

В случае признания Поставщиком обоснованности претензии Покупателя, поставка Товара взамен некачественного производится за счет Поставщика на условиях, предусмотренных в ст.4 настоящего Договора.

Гарантия Поставщика на Товар: не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.

Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, заводских номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 10 дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества.

Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению товаросопроводительных документов.

При поставке товара Поставщик представляет следующую документацию:

- товарно-транспортную накладную (накладную), счет-фактуру в трех экземплярах (при применении ОСНО) или универсальный передаточный документ (УПД);

- Регистрационное удостоверение (копия) в одном экземпляре;

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке;

- гарантию Поставщика на товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на товар.

- Иные документы, если их предоставление одновременно с Товаром является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Возможно предоставление универсального передаточного документа (УПД), содержащего данные товарно-транспортной накладной и счет-фактуры. В таком случае предоставление товарно-транспортной накладной и счет-фактуры не требуется.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим Договором обязанностей Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

За просрочку поставки Товара по причинам, по которым он несет ответственность, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2 % от стоимости не поставленного Товара за каждый календарный день просрочки до полного исполнения своей обязанности.

За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты.

Требование об уплате пеней и санкций иного рода должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем заявляющей Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, войны, забастовки, вступление в силу нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и проч.). В этом случае сроки выполнения обязательств, указанные в настоящем Договоре, увеличиваются на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента, когда первой Стороне стало или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств.

Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, и срок их действия должен быть подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Договора, либо компетентного государственного органа.

Если указанные в п. 7.1 Договора обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон вправе предложить второй Стороне внести в настоящий Договор соответствующие изменения, либо расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив об этом вторую Сторону.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Возникшие разногласия по данному Договору Стороны обязуются разрешать в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна ответить на нее в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента ее получения.

Все споры между Сторонами, которые не были разрешены в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением соответствующего письменного документа, подписываемого обеими Сторонами, и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки, ассортимента Товара, поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с уведомлением Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. Под неоднократным нарушением понимается нарушение условия договора два раза и более.

Договор будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. С уведомлением о расторжении договора должен быть направлен Акт сверки взаиморасчетов с указанием сроков рассмотрения и урегулирования расчетов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до ___________________________________________.

В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, Сторона, испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск возникновения вызванных этим неблагоприятных последствий.

Любое уведомление, необходимое или допускаемое по настоящему Договору, делается в письменной форме, и направляется адресату по факсу либо по электронной почте, с обязательным последующим вручением лично в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, либо посредством почтовой связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.

Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В части, не урегулированной Договором, правоотношения Сторон, вытекающие из настоящего Договора, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору от «__»___________2025г. №__

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_-_мыло_жидкое

Описание объекта закупки

Поставка жидкого мыла

для нужд ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»

- Посмотреть таблицу с данными

Указать страну происхождения товара (наименование страны происхождения товара)

ОКПД2 20.41.31.130

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, 40А, подвальное помещение, в рабочее время: понедельник – пятница – с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

Сроки поставки: в течение 5 календарных дней после подписания контракта.

Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара:

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товар, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товар, а также надлежащее качество Товар.

Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на Товар составляет не менее 12 месяцев.

Дополнительное описание: Товар должен быть новым товаром, ранее не находящимся в использовании у Поставщика или у третьих лиц. Не допускается поставка товара бывшего в употреблении или восстановленного.

Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

Упаковка должна предотвращать (в том числе при поставке) порчу товара, загрязнение, механические повреждения, обеспечить защиту от сырости.

Доставка, погрузка, разгрузка производится за счет сил и средств Поставщика.

При обнаружении Заказчиком некачественного Товара (брак, производственный дефект), Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком.