Тендер - Поставка жидкого мыла и освежителей воздуха №314959796

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание_объекта_закупки.doc

Описание объекта закупки

Поставка жидкого мыла и освежителей воздуха

Жидкое мыло

со следующими характеристиками

Форма выпуска: жидкое

Состав: вода, сульфоэтоксилат жирных спиртов, натрий хлористый, диэтаноламид жирных кислот, перламутр, глицерин, парфюмерная композиция, триклозан, консервант, регулятор рН (лимонная кислота).

Наличие ароматической отдушки: Да

Объем тары: 5л

Значение pH: 4,5-5,5

Освежитель воздуха

со следующими характеристиками

Бренд Air Wick

Принцип работы ручной

Форма выпуска аэрозоль

Объем 290 мл

Состав 15% или более, но менее 30%: пропеллент (смесь бутана, пропана, изобутана); менее 5%: консервант, неионогенные ПАВ, ароматизатор, гексилциннамаль, линалоол, d-лимонен, бензилсалицилат, бутилфенил метилпропиональ, цитронеллол

Проект_контракта_жидкое_мыло_и_освежитель

Контракт № ________

на поставку жидкого мыла и освежителей воздуха

ИКЗ

г. Псков «___»__________ 2025 г

Государственное казенное учреждение здравоохранения Псковской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (ГКУЗ ПО «МИАЦ»), в лице директора Савина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в порядке, предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контакт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Поставщик обязуется поставить жидкого мыла и освежителей воздуха (далее - товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку товара на условиях настоящего Контракта. Цена контракта определена на основании протокола проведения закупки по потребности № ___________ на портале поставщиков (zakupki.mos.ru) от __.__.2025.
1.2.Наименование, количество и характеристики поставки товара указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3.Поставка товара производится по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 23.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.Цена Контракта составляет ______________ рублей 00 копеек. В цену Контракта включены расходы на поставку, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоговых сборов и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. Авансирование не предусматривается.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Поставка товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта Сторонами.

3.2.Расчет за фактически поставленный товар производится российскими рублями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, платежным поручением согласно выставленных Поставщиком счетов, товарных накладных или универсальных передаточных документов, предоставленных Поставщиком и подписанных Сторонами. Оплата по данному Контракту осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарных накладных или универсальных передаточных документов. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.3. Источник финансирования по Контракту средства учреждения из областного бюджета Псковской области.

3.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

4.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, условиями поставки. Поставляемый товар должен соответствовать по составу, наименованиям, количеству, характеристикам, указанным в Спецификации (Приложении №1) настоящего Контракта;

4.1.3. Обеспечить выполнение разгрузочных работ собственными силами или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или универсальных передаточных документов и счетов, подписанных Поставщиком.

4.1.5. Предоставить документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Устранить выявленные недостатки поставки товара, её некомплектность или, при невозможности их устранения, заменить на соответствующее по качеству и комплектности условиям настоящего Контракта в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков, их некомплектностью, заменой несет Поставщик.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней принять товар и подписать товарные накладные или универсальные передаточные документы (при отсутствии претензий относительно качества, состава, количества, и других параметров поставки товара) или в тот же срок направить мотивированный отказ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка поставленного товара осуществляются по месту поставки товара, указанному в п.1.3. настоящего Контракта, в соответствии с действующим законодательством РФ. Приёмка товара на соответствие условиям Контракта при ненарушенной упаковке осуществляется выборочно со вскрытием упаковки производителя не менее двух единиц из поставленного товара. В случае доставки товара в нарушенной упаковке (помята, порвана, раскрыта) проводится проверка всего такого товара на соответствие условиям Контракта.

5.2. Приемка поставленного товара производится в порядке, установленном действующим законодательством, в соответствии с п.4.2.2. настоящего Контракта.

5.3. Качество и комплектность товара должны соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации. Поставщик поставляет товар с относящейся к нему документацией (копиями сертификатов и т.п.) в оригинальной недеформированной упаковке.

5.4. В случае поставки некачественного товара (несоответствующего действующим стандартам, техническим характеристикам и условиям раздела 1 настоящего Контракта) или поставки товара, несоответствующего спецификации Контракта, недопоставки товара, поставки товара с нарушением срока, поставки товара в нарушенной упаковке Заказчик в письменной форме направляется мотивированный отказ от подписания товарных накладных.

Извещение об отказе направляется Поставщику одним или несколькими перечисленными ниже способами: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; телеграфом; по телефону, факсу или электронному адресу, указанным Поставщиком в Контракте. Подтверждением вручения извещения адресату являются соответственно почтовая расписка о вручении письма (телеграммы) или распечатка информации с сайта Почта России о вручении корреспонденции адресату; информация о принятии телефонограммы по телефону, указанному Поставщиком в Контракте; отчет об отправке факса; информация об отправке корреспонденции по электронной почте.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Псковской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

7.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

7.1.1. Снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

7.1.2.Увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема товара не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

8.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.5.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Поставщиком, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контрактом обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов от цены Контракта.

8.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек

8.8.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9.В случае неисполнения Поставщиком требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемого в соответствии с Федеральным законом, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате поставленного товара. 8.10.Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки(штрафа,пени). 8.11.Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Срок полной гарантии от Поставщика на товар 6 месяцев с даты подписания Заказчиком товарных накладных или универсальных передаточных актов.

9.2. Поставщик гарантирует бесплатный ремонт или замену товара в случае потери его работоспособности и невозможности использования по назначению в течение гарантийного срока. Срок гарантийного ремонта не более 5 рабочих дней.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 28.12.2025 включительно.

10.2.Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации исключительно по следующим основаниям:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

- в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством.

10.3.В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу и действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №_______ от « » ________ 2025 г.

на поставку жидкого мыла и освежителей воздуха

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными