Тендер - Поставка жидкого азота №302019524

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«САНАТОРИЙ «ЭЛЛАДА» ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФБЛПУ «Санаторий

«Эллада» ФНС России»

______________ Мегрелидзе В.И.

«___» ___________ 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

на поставку жидкого азота

Анапа, 2025 г.

Извещение

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: 1. Приложение № 1 к Извещению "Проект договора".

Приложение № 1 к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 223-

г. Анапа « » __________2025 г.

Федеральное бюджетное лечебно профилактическое учреждение «Санаторий «Эллада» Федеральной налоговой службы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мегрелидзе Виталия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель МАКСИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, далее именуемый «Поставщик», действующая на основании свидетельства о внесении сведений в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с п. 27.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Эллада» Федеральной налоговой службы», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществлять по заявкам Заказчика поставку жидкого азота (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Максимальная цена договора складывается из сумм отдельно поставляемых партий Товара за весь период действия договора и не может превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьсот тысяч) рублей 00 коп., без НДС. Цена единицы товара составляет 100 (сто) рублей 00 копеек.

2.2. Цена Договора формируется с учетом стоимости Товара, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочих расходов Поставщика связанных с исполнением настоящего Договора.

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется заказчиком в рублях Российской Федерации.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Заказчик осуществляет оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней, от даты утверждения Акта приемки по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Авансирование не предусмотрено.

2.6. Обязанность по оплате считается исполненной с момента перечисления денежных средств по указанным Поставщиком в договоре или счете на оплату платежным реквизитам. Поставщик несет риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с неверным указанием своих платежных реквизитов.

2.7. Оплата осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке. Отпускаемая лечебная грязь по своему качеству должна соответствовать кондициям и иметь бальнеологическое заключение.

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1.1. Исполнение обязательств по настоящему Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав заказчика и третьих лиц.

3.2.1.2. Товар будет поставлен заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям и обеспечивающим сохранность Товара от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении.

3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

4.1. Поставка Товара осуществляется силами Заказчика. Поставщик производит отгрузку Товара в срок не позднее 2 рабочих дней с момента поступления Поставщику заявки от Заказчика. Заказчик направляет Поставщику заявку по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-11-81. Отпуск Товара производится в емкости Заказчика по адресу: г. Анапа, Новороссийское шоссе, 1Е.

4.2. Порядок приёма-передачи Товара:

4.2.1. Приём Товара по наименованию, качеству и количеству производится заказчиком путем его визуального осмотра и иными необходимыми способами в месте нахождения Поставщика. Заказчик подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ (далее-УПД) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения товара Заказчиком.

4.2.2. При приеме-передаче Товара заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- товарную накладную или УПД и другие документы, необходимые для оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- документы, предусмотренные пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Договора.

4.3. Согласно Приказу Министерства финансов РФ от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» Заказчик применяет в целях оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, унифицированную форму первичного учетного документа Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее-Акт приемки).

4.4. Документы о приемке: товарная накладная или УПД, Акт приемки, формируемый Заказчиком на основании товарной накладной или УПД, оформляются в форме документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием системы электронного документооборота (ЭДО).

Поставщик использует оператора ЭДО: Калуга Астрал.

Заказчик использует оператора ЭДО: Контур Диадок.

4.5. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется в исключительных случаях (при временной технической невозможности отправки документов посредством ЭДО.

4.6. В случае удовлетворительного результата приемки товара, в срок, не превышающий три рабочих дня, Заказчик на основании подписанного сторонами товарной накладной или УПД, формирует в электронном виде Акт приемки, подписывает его электронными цифровыми подписями (ЭЦП) членов приемочной комиссии, ответственным за приемку товара лица, и направляет через систему электронного документооборота (ЭДО) Поставщику. Поставщик в течение одного рабочего дня с момента получения Акта приемки, подписывает его ЭЦП.

4.7. В течение одного рабочего дня с даты получения от Поставщика подписанного Акта приемки, Акт приемки утверждается ЭЦП руководителя Заказчика.

4.8. Датой приемки работ считается дата утверждения Акта приемки руководителем Заказчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:

5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Договора.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик по настоящему Договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком Товара.

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик по настоящему Договору обязан:

6.2.1. Обеспечить наличие Товара при получении заявки от Заказчика.

6.2.2. В срок, установленный в письменном запросе заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные подпунктом 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 настоящего Договора.

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность в виде пени, составляющей 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

7.3. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: пожар, стихийные бедствия, война, военные действия всех видов и др. возможные обстоятельства непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

8.3. Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору, причем ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8.5. В случае нарушения договорных обязательств по причинам, не являющихся обстоятельствами непреодолимой силы, но объективно затрудняющих сроки выполнения обязательств, Стороны вправе не применять меры ответственности при наличии соответствующих обращений от контрагента.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней с момента получения претензии. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с нормами гражданского законодательства.

10.2. При заключении и исполнении договора изменение его условий возможно исключительно по соглашению Сторон и в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Изменения условий договора действительно при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Уведомления и сообщения по исполнению договора, направляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении, доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон, либо направляются по официальным адресам электронной почты.

11.2. Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям к участникам закупки, установленным пунктом 34 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Эллада» Федеральной налоговой службы».

11.3. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

11.4. Срок действия договора: с даты заключения до 31.12.2025г.

11.5. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1- Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № 223-

от « » _________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными