Тендер - Поставка жидкого азота №290454662

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_на_азот.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 Просмотр сведений о закупке «Поставка жидкого азота» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7720

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка жидкого азота

Описание объекта закупки: Поставка жидкого азота

Полная стоимость закупки (руб.): 9 000.00

Дата размещения закупки: 10.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:48

Срок завершения подачи оферт: 11.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:47

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно контракту

Срок исполнения контракта: 15.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ш. Санкт-Петербургское, 101 а

Источник финансирования: внебюджетные средства, СГЗ, КОСГУ 341

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Нет

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 3 рабочих дней

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: ТН

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 3 рабочих дней

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ОГОНЁК"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Стрельна п, Ш. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ, Д. 101А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Стрельна п, ШОССЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 101А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5593

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Глазкова

Имя Виктория

Отчество Алексеевна

Дополнительная контактная информация электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт №

на поставку жидкого азота

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий для детей «Огонёк», далее именуемое "Заказчик", в лице ВрИО главного врача Арсеньева Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Контрактом срок в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар – азот жидкий ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс изм. 1-3 согласно спецификации к данному контракту.

Документы на товар
2.1. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:
- сертификат соответствия (копия) в количестве 1 экземпляра (для каждого вида товара) - при наличии;
- регистрационное удостоверение - при наличии;
санитарно-эпидемиологическое заключение в количестве 1 экземпляра (для каждого вида товара) - при наличии;
счет-фактуру в одном экземпляре в случае отгрузки товара - при наличии;
товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах на каждую партию товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания).
2.2. Счет-фактура передается Заказчику в течение 5-ти дней с момента отгрузки товара. Накладная и другие документы, передаваемые Заказчику, подлежат передаче ему одновременно с товаром.

Качество товара и гарантийный срок
3.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый товар не был в употреблении и недостатков не имеет.
3.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара.
3.3. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет__________________

Цена и порядок оплаты
4.1. Цена товара составляет ______________________________________________________
4.2. Цена товара включает в себя стоимость товара, налоги, сборы, страховки и прочие расходы Поставщика, а также стоимость доставки и разгрузки товара по местонахождению Заказчика.
4.3. Цена товара не может быть изменена соглашением сторон.
4.4. Источник финансирования: субсидии на госзадания, КОСГУ 341.
4.5. Заказчик обязуется полностью оплатить товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи ему товара.
4.6. Расчеты по Контракту осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.
4.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Срок и условия поставки
5.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 (трех) календарных дней с даты подачи заявки Заказчика.
5.2. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику.
5.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.
5.4. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку).
5.5. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.
5.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

Приемка товара
6.1. Приемка товара осуществляется согласно обычно предъявляемым требованиям.
6.2. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки в течение трех рабочих дней с момента доставки товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

Ответственность сторон
7.1. Взыскание неустойки с Поставщика.
7.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.1.2. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.1.3. В соответствии с ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.1.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленный товар. При этом Поставщик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки в срок пятнадцать дней.
7.2. Взыскание неустойки с Заказчика
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Изменение и расторжение Контракта, срок действия Контракта
8.1. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.2. Контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 15 декабря 2025 года.

Разрешение споров
9.1. Все споры, вытекающие из Контракта, подлежат рассмотрению арбитражным судом в установленном законодательством РФ порядке.

Заключительные положения
10.1 Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается одним из следующих способов:
с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
заказным письмом с уведомлением о вручении;
электронной почтой с подтверждением получения;
факсом с подтверждением получения.
10.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
10.4. Контракт заключен в электронном магазине АИСГЗ и подписан ЭЦП сторон.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № _______

от __________ 2025 г.

Санкт-Петербург ______________ 2025 г.

________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________ действующего на основании ____________, с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий для детей «Огонёк» (далее - СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Огонёк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВрИО главного врача Арсеньева А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», пришли к соглашению к согласованию объема и цены поставляемой продукции о следующей спецификации продукции:

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными