Тендер - Поставка жидкого азота №302030888

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Жидкий-азот.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР № _________

на поставку жидкого азота

- Посмотреть таблицу с данными

г. Новосибирск « » ___________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________ № ______ от ________________.20___г., с одной стороны, и ________________________________________ ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), на основании итогового протокола ______________________ № _________________ от _________2025 г, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку жидкого азота (далее – Товар), согласно Спецификации прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1 к Договору) и являющейся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору)

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц, и несет ответственность перед Заказчиком в случае его изъятия в пользу третьих лиц, с возмещением убытков, понесенных Заказчиком.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора, составляет _____ руб. (_______ рублей ___ копеек), в том числе НДС – _____%, в размере _______ руб. (___________________________ рублей ___ копеек), / НДС не облагается на основании ________________________________.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара по адресу Заказчика, проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе Заказчика, расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.

2.5. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несёт Поставщик. Авансирование не предусмотрено.

2.7. Оплата по Договору за поставленную партию Товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки партии товара на основании выставленного счета, счет-фактуры (выставляется в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства), накладной на отпуск материалов на сторону, подписанной Сторонами (при условии полного соответствия характеристик поставленного товара требованиям, указанным в Спецификации).

2.8. Датой осуществления платежа Заказчиком является дата списания денежных средств на сумму, подлежащую уплате по настоящему Договору, с лицевого счета Заказчика.

2.9. Источник финансирования Договора: средства бюджетного учреждения на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в объеме, указанном в заявке Заказчика, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара или осуществлять соответствующую замену Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

• 3.1.6. в день отгрузки Товара передать Заказчику оригиналы счета, накладной на отпуск материалов на сторону в 2 экземплярах, счета-фактуры, документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии);

3.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.2. требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором;

3.2.3. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. обеспечить приемку Товара у Поставщика и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности, тары (упаковки) Товара и прилагаемых к Товару документов, своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора;

3.3.3. в случае несоответствия поставленного Товара Спецификации отказать Поставщику в приемке Товара и заявить об этом в письменной форме, путем составления акта, в котором указывается количество осмотренного товара и характер выявленных недостатков (дефектов);

3.3.4. обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара в месте поставки, в том числе: доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования площадку, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица;

3.3.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. требовать исполнения обязательств в натуре;

3.4.7. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.8. приостановить выполнение встречных обязательств по Договору в соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации и уведомить Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшей поставки Товара или расторжении Договора.

3.4.9. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4. Срок и условия поставки Товара

4.1. Срок поставки Товара с 01.07.2025 г. по 30.06.2026 г.

4.2. Товар поставляется Поставщиком по предварительной заявке Заказчика.

4.3. Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара по электронной почте ______ до 13-00. Поставщик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки, уведомить Заказчика о приеме заявки к исполнению. Если в течение 1 (одного) рабочего дня Поставщик не уведомил Заказчика о приеме заявки, заявка считается принятой и начинает идти срок поставки Товара.

4.4. Заявка включает в себя следующие сведения:

- заказ на поставку партии Товара;

- количество и ассортимент Товара в партии;

4.5. Поставщик осуществляет поставку Товара в объеме и согласно поданным заявкам Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи заявки, при условии, что заявка была направлена до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо указанному в п.4.3. адресу. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до места поставки Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Тимакова, 2 или Арбузова, 6 (по заявке Заказчика) (далее – место поставки). Досрочное исполнение обязательств по Договору допускается.

4.6. Поставщик поставляет Товар в адрес поставки своим или привлеченным транспортом. Разгрузка Товара в месте поставки осуществляется Поставщиком.

4.7. Поставка Товара Поставщиком производится в адрес Заказчика в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (суббота, воскресенье-выходной, а также праздничные дни, которые официально считаются выходными в Российской Федерации), обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.

4.8. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до определения им дня поставки Товара известить Заказчика о дате и точном времени поставки Товара по средствам электронной связи e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и телефонной связи тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.9. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

• счет;
• УПД;;
• Сертификат (паспорт) качества (копия);

4.10. Фактической датой поставки Товара считается дата, получения Заказчиком Товара и подписания Сторонами накладной на отпуск материалов на сторону или универсального передаточного документа.

4.11. Право собственности, риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара подписания Сторонами накладная на отпуск материалов на сторону или универсального передаточного документа.

4.12. Поставщик гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на Товар (накладная на отпуск материалов на сторону и счет-фактура)и гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о Товаре. В случае выявления Заказчиком в отгрузочных документах Поставщика несоответствий Спецификации Заказчик вправе не производить оплату Товара до момента предоставления Поставщиком документов, оформленных надлежащим образом.

5. Качество Товара

5.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать ГОСТ и (или) ТУ, удовлетворять требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

5.2. Товар, который Поставщик обязан передать Заказчику, должен соответствовать требованиям, предусмотренным в настоящем Договоре, в момент передачи Заказчику, и должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

5.3.Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Спецификации, Технического задания, ГОСТ, ТУ, указанным в паспорте и/или сертификате соответствия.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным настоящим Договором, приемке не подлежит и считается непоставленным.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара по количеству (комплектации) и первичная приемка Товара по качеству осуществляется на складе Заказчика в момент поставки Товара в присутствии представителя Поставщика.

6.2.Приемка Товара по количеству (комплектации).

6.2.1. В день поставки Товара Заказчиком сверяется количество (комплектация) Товара с количеством (комплектацией) Товара, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и в сопроводительных документах.

Проверка количества (комплектации) Товара проводится в тех же единицах измерения, которые указаны в товарно-транспортных и сопроводительных документах.

6.2.2. Если в момент приемки Товара будет выявлено, что количество (комплектация) Товара не соответствует количеству (комплектации) Товара, указанным в товарной накладной, Заказчик частично принимает Товар (о чем делается пометка на сопроводительных документах) и составляет акт (комиссионный) в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, в котором указывается фактическое количество (комплектация) поставленного Товара.

Акт подписывается членами комиссии и передается представителю Поставщика (либо направляется Поставщику) с претензией. Поставщик обязуется допоставить Товар.

6.2.3. Если в момент поставки Товара отсутствуют сопроводительные документы, Заказчик принимает Товар и составляет акт (комиссионный) в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, в котором указывается фактическое количество (комплектация) Товара. Акт подписывается членами комиссии и передается представителю Поставщика (либо направляется Поставщику) с претензией. Передача сопроводительных документов на поставленный Заказчику Товар осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта. Поступивший без сопроводительных документов Товар принимается Заказчиком на ответственное хранение до прибытия сопроводительных документов.

6.3. Приемка Товара по качеству.

6.3.1. Заказчик проводит контроль наличия/отсутствия внешних повреждений у поставленного Товара (комплектующих).

6.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик в одностороннем порядке составляет дефектный акт (комиссионный) в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, в котором указываются выявленные несоответствия по качеству.

Дефектный акт подписывается членами комиссии и направляется Поставщику. К акту прилагается претензия. Замена поставленного Товара Товаром надлежащего качества осуществляется Поставщиком в срок, указанный в претензии.

Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в срок, согласованный с привлеченным лицом (организацией). Расходы по проведению экспертизы несет Заказчик в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Заказчика будут признаны обоснованными

6.4. Обязательства Поставщика по Договору считаются исполненными в полном объеме с момента подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договора, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 9 Правил и составляет:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Заказчик вправе удержать суммы убытков, неустоек (пени, штраф), предусмотренных настоящим Договором, в том числе после его досрочного прекращения, из сумм, подлежащих уплате Поставщику по Договору.

7.12. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.2. настоящего Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продлятся более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 (две) недели до предполагаемой даты расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Просрочка исполнения обязательств по Договору Поставщиком

10.1. Если в период исполнения Договора возникнут обстоятельства, которые Поставщик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки, качества поставляемого Товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах) возникновения указанных обстоятельств. После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен в максимально короткие сроки оценить ситуацию и на свое усмотрение либо предложить продлить Поставщику срок выполнения обязательств по Договора с уплатой Поставщиком неустойки в соответствии с разделом 7 настоящего Договора (за исключением случая, предусмотренного разделом 8 настоящего Договора), либо расторгнуть Договор в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или Актом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. При разрешении споров между Сторонами применяется претензионный порядок. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней с момента ее получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, электронных писем.

11.4. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в судебном порядке в арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия Договора.

Основания и порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Настоящий Договора вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30 июня 2026 года.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

12.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договора количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

14. Прочие условия

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

14.4. Стороны допускают обмен экземплярами дополнительных соглашений и прочих документов во исполнение настоящего Договора (письма, уведомления, Акты, претензии, и другие документы) подписанных одной Стороной, сканированных и направленных другой Стороне по адресам электронной почты, указанным в пункте 14.9. Договора, признавая тем самым юридическую силу данных документов до обмена оригиналами и подлежащими исполнению. Последующая отправка оригиналов документов обязательна.

15. Декларация соответствия Поставщика

Подписывая настоящий Договор, Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом Договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) Поставщик в течение двух лет не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между Поставщиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Договорной службы заказчика, Договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) информация о Поставщике отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

16. Перечень приложений

16.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

17. Адреса и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от « » ___________ 2025 г.

№ _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными