Тендер - поставка жидкого антигололедного (противогололедного) реагента №308083107

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_НМЦД_подпис..pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.09.2025 по 09.09.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется извещение_ЗК_для_СМСП_для_размещения_ПРАВИЛЬН._▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Информационная карта извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок)

Предмет закупки - «Поставка жидкого антигололедного (противогололедного) реагента»

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Аэропорт города Пензы», утвержденным распоряжением Правительства Пензенской области от 19 августа 2025года №735-рП, постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора, а заказчик и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жидкого антигололедного (противогололедного) реагента

Требования к Товару (технические характеристики):

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________________

г. Пенза «_____»___________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Аэропорт города Пензы» (ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Осколкова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить жидкий антигололедный (противогололедный) реагент (далее по тексту – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее по тексту – Спецификация), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование Товара, страна происхождения, единица измерения, количество, цена за единицу Товара, сумма определяются в Спецификации.

1.3. Вид упаковки Товара: пластиковая емкость объемом 1000 л. Тара возвратная. Возврат Тары осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Поставка Товара, включая разгрузку на месте поставки, осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пенза, ул. Центральная,2.

1.5. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.6. Срок поставки Товара – 15 календарных дней с момента заключения договора.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее 2025 года.

2.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам.

2.3. Гарантийный срок на Товар указывается производителем в технической документации, а Поставщиком в выдаваемых гарантийных документах, и начинает действовать с момента передачи товара Заказчику. Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинить вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика. Если в период гарантийной эксплуатации Товара обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в определенные Заказчиком сроки, зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков, дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков, дефектов.

Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяцев с момента производства.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Передать Заказчику Товар по качеству, соответствующий обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Осуществить предпродажную подготовку Товара перед его передачей Заказчику.

3.1.4. Передать Заказчику Товар в срок, установленный настоящим Договором, по товарной накладной и Акту приема-передачи (по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору) или Универсальному передаточному документу (далее – УПД), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту - Акт приема – передачи).

3.1.5. Предоставить на Товар необходимую подтверждающую качество Товара документацию:

- Положительное заключение государственной экологической экспертизы (ст.10 ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995г.)

- Паспорта качества на поставляемую продукцию;

- Паспорт безопасности химической продукции;

- Заключение отраслевой аккредитованной лаборатории.

3.1.6. Организовать доставку Товара на условиях, оговоренных в разделе 5 настоящего Договора.

3.1.7. Передать Заказчику Товар, свободный от прав и притязаний третьих лиц, не находящийся в залоге, под арестом или иным обременением, в сроки, установленные Договором.

3.1.8. Произвести за свой счет оплату работы специалистов, а также услуг организаций, привлекаемых Поставщиком с целью выполнения своих обязательств по Договору.

3.1.9. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению обязательств, немедленно уведомить об этом Заказчика.

3.1.10. Выполнить обязательства гарантийного периода, установленные Договором.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обязательств по Договору.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.2. Заблаговременно, не позже чем за 1 месяц до намеченных изменений, письменно уведомить Поставщика о предстоящей реорганизации, ликвидации предприятия Поставщика, изменения его почтовых, банковских и иных реквизитов.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика выполнения обязательств по Договору.

3.4.2. Направлять Поставщику указания об устранении недостатков Товара.

3.4.3. Требовать замены Товара, если он не соответствует по качеству требованиям настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора включает стоимость Товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, в том числе на территории Заказчика, налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, прочие расходы и издержки Поставщика, возникшие в связи с исполнением Договора, и составляет _________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% – _________ (_________ ) рубля __ копейки.

4.2. Цена Товара на период действия Договора является твердой и пересмотру не подлежит.

4.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и получения Заказчиком от Поставщика оригиналов следующих документов:

а) счет;

б) счет-фактура;

в) товарная накладная или универсальный передаточный документ;

г) Акт приема-передачи.

4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.5. В случае подписания документов, указанных в п. 4.3. настоящего Договора представителем Поставщика, последний обязан предоставить документы, подтверждающие его полномочия, оформленные надлежащим образом.

4.6. Документы для осуществления расчетов, указанные в п. 4.3. настоящего Договора, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в которых, в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты настоящего Договора (номер и дата Договора). В случае предоставления ненадлежащее оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов, необходимых для осуществления расчетов, документы считаются не предоставленными.

4.7. В случае обнаружения Заказчиком каких-либо ошибок в документах, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки Товара и получения документов от Заказчика, привести их в соответствие и вернуть Заказчику.

4.8. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (сумму пеней) из суммы, подлежащей уплате за Товар.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Условия поставки Товара.

5.1.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется одноразово, в пределах количества, указанного в Спецификации, в течении срока действия договора.

5.1.2. Срок поставки Товара – 15 календарных дней с момента заключения договора.

5.1.3. Пунктом поставки товара по настоящему Договору является склад Покупателя: ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы», г. Пенза ул. Центральная, 2.

5.2.1. Поставщик заблаговременно, за 5 (пять) рабочих дней, уведомляет Заказчика о дате передачи Товара.

5.2.2. Поставщик предоставляет Заказчику при передаче Товара следующие документы:

Акт приема-передачи в 2 (двух) экземплярах, подписанный Поставщиком;

- счет;

- счет-фактуру (или Универсальный передаточный документ);

- товарную накладную (или Универсальный передаточный документ);

- документы, относящиеся к Товару (положительное заключение государственной экологической экспертизы (ст.10 ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995г., паспорта качества на поставляемую продукцию, паспорт безопасности химической продукции, заключение отраслевой аккредитованной лаборатории).

5.3. По поручению Поставщика поставка может осуществляться третьими лицами, являющимися грузоотправителями (перевозчиками), при этом ответственность за деятельность третьих лиц несет Поставщик. При осуществлении поставки Товара третьими лицами Поставщик обязан сообщить Заказчику наименование перевозчика, вид и номер транспортного средства, на котором будет поставлен Товар.

5.3.1. Датой поставки считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи и товарной накладной или УПД.

Приемка Товара по наименованию, количеству и качеству производится в рабочие дни в месте поставки, указанном Заказчиком, в день поставки. Если Товар передан Заказчику после 17:00 (в пятницу после 16:00), приемка Товара по количеству осуществляется на основании товарной накладной или Универсального передаточного документа и в остальной части осуществляется на следующий рабочий день.

5.4. При обнаружении несоответствия поставленного Товара наименованию, количеству, качеству, данным указанным в сопроводительных документах, Спецификации, условиям Договора, Заказчик обязан незамедлительно составить акт и письменно уведомить Поставщика о выявленных в ходе приемки несоответствиях условиям Договора.

Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика за свой счет обязан до поставить недостающие части Товара, либо заменить Товар, несоответствующий количеству, качеству либо иным требованиям Договора.

До момента замены и/или допоставки Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 7.4. настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.

5.5. Обязательства Поставщика по передаче Товара, его принадлежностей и относящихся к нему документов в собственность Заказчика считаются исполненными с даты подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной и Акта приема-передачи или УПД.

ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует:

а) что поставляемый Товар соответствует заявленным качественным и количественным характеристикам;

б) что поставляемый Товар изготовлен в полном соответствии с условиями Договора и Спецификации;

в) количество Товара соответствует требованиям, установленным в Спецификации Договора;

г) что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста, предметом иска третьих лиц или иного обременения.

6.2. Гарантийный срок на Товар составляет не не менее 24 месяцев с момента производства.

6.3. Гарантийное обслуживание (сопровождение) приобретенного по настоящему Договору Товара осуществляет Поставщик.

6.4. Если в течение гарантийного периода будут выявлены дефекты или недостатки Товара, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя обязательств, и /или будут выявлены несоответствия Товара требованиям, установленным Договором, то Поставщик устраняет эти недостатки за свой счет в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Поставщика, или заменяет за свой счет некачественный Товар новым в тот же срок. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или замены Товара, исчисляемый с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение, несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

7.2. Поставщик несет ответственность за поставку Товара ненадлежащего качества. При обнаружении несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным в Договоре, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

а) соразмерного уменьшения цены Товара;

б) безвозмездного устранения недостатков Товара в срок 14 (четырнадцати) календарных дней, с даты передачи Товара Поставщику для устранения недостатков.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены, Покупатель вправе по своему выбору:

а) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

б) потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующем условиям Договора.

7.3. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара Заказчик вправе применить к Поставщику пени в размере 0,01 % от цены Договора за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков (доукомплектования) или замены Товара.

7.4. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных настоящим Договором или Приложениями к нему, срока допоставки Товара, установленного уведомлением, Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от цены не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

7.5. При просрочке оплаты Товара против срока, установленного Договором, Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,01% от цены не оплаченного в срок Товара, за каждый день просрочки.

7.6. За нарушение срока представления документов, указанных в п.4.3. настоящего Договора, срока устранения допущенных ошибок в документах, относящихся к Товару (п. 4.7. настоящего Договора), Заказчик вправе применить к Поставщику пени в размере 0,01 % от цены Договора за каждый день просрочки. Пеня подлежит начислению до момента фактической передачи документов, относящихся к Товару. Ее начисление не прекращается с истечением срока действия настоящего Договора, если документы не переданы Заказчику.

7.7. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Заказчика на приобретение у других лиц Товара в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков Товара либо доукомплектовании Товара производится по правилам, предусмотренными ст. 520 и п.1 ст. 524 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества и некомплектных Товара.

7.8. Размер пени не подлежит изменению в арбитражном порядке. Поставщик обязан оплатить пени по первому требованию Заказчика.

7.9. Убытки, причиненные по вине Поставщика Заказчику и/или третьим лицам в ходе исполнения Договора, полностью возмещаются Поставщиком. Убытки возмещаются сверх пеней, установленных Договором.

7.10. Пени по Договору начисляются при условии выставления письменного требования виновной Стороне. Уплата пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

7.11. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за их нарушения.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору.

9.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна незамедлительно (не позднее трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.4. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.

9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются договориться о целесообразности исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора, решаются путем переговоров, при недостижении согласия споры решаются Сторонами в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии.

10.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, то они решаются в Арбитражном суде Пензенской области.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору, кроме указанных в п. 13.2. настоящего Договора, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Если иное не предусмотрено Договором, расторжение Договора допускается по Соглашению Сторон или решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Договора, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Односторонний отказ от исполнения условий настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения Договора Сторонами:

11.3.1. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

а) поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

б) просрочки в поставке Товара свыше 10 (десяти) рабочих дней, относительно сроков, установленных Договором.

11.3.2. Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случае:

а) просрочки в оплате Товара свыше 10 (десяти) рабочих дней, относительно сроков, установленных Договором.

11.4. Сторона, решившая отказаться от исполнения условий настоящего Договора полностью или в части, обязана направить письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего отказа от Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Направление юридически значимых сообщений:

13.1.1. Все запросы (уведомления, требования, претензии и иные обращения Сторон), а также ответы на них передаются Сторонами по электронной почте или по факсу с обязательным последующим направлением почтовым отправлением, либо передачей представителю Стороны под роспись (нарочным).

13.1.2. Датой получения запроса является дата его вручения представителю Стороны или отметка о доставке почтового отправления. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

13.1.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическими лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

13.1.4. Ответ на запрос (уведомление, требование, претензию), если иное не предусмотрено Договором, должен быть направлен в течение 5(пяти) рабочих дней со дня его получения.

13.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении наименования, организационно-правовой формы, путем направления письменного уведомления в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения не требуется, а письменное уведомление о произошедших изменениях с приложенными подтверждающими документами, признается Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

При изменении у Стороны наименования, организационно-правовой формы, указанные изменения вступают в силу с момента их изменения. После получения указанного уведомления оформление счетов, счетов-фактур, товарных накладных или УПД, Актов приема-передачи товара оформляются с учетом изменений.

13.3. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

13.3.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом) и не подано заявление о признании ее должником банкротом в Арбитражный суд.

13.3.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

13.3.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

13.3.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

13.3.5. Другая Сторона подтверждает и гарантирует свою добросовестность как налогоплательщика.

13.4. Взаимодействие Сторон:

13.4.1. От Покупателя: Маслов Валерий Александрович – Начальник АС, т. +7(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

13.4.2. От Поставщика: ____________________________________________

Указывается ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты

13.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.6. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.7.1. Приложение № 1 – Спецификация;

13.7.2. Приложение № 2 - Акт приема-передачи.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору поставки

№ _______________ от «___» _____________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору поставки

№ _______________ от «___» _____________ 2025 года

ОБРАЗЕЦ

АКТ

приема-передачи

«_____»_____________ 2025 г.

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Аэропорт города Пензы» (ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Осколкова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар по Договору поставки №_________ от «___»__________ 2025 г.:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение № _________ от «__»______ 2025 г. о проведении запроса котировок на

________________________________________________________________________________________

наименование предмета запроса котировок

мы ________________________________________________________________________________________

наименование (для юридического лица), Фамилия ,Имя, Отчество(для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________________________

Контактное лицо, курирующее выполнение Договора в случае признания участника размещения заказа Победителем (Ф.И.О): ________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________ ;

ИНН________________________ КПП________________________

ОГРН _______________________

ОКПО __________

Банковские реквизиты:

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

согласны поставить товар и исполнить условия Договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется в соответствии с инструкцией

Страна происхождения товара:______________

Должность ________________ /И.О. Фамилия/

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

При формировании заявки на участие в закупке на поставку товаров, участники закупки предоставляют информацию о предлагаемом к поставке товаре в следующем порядке:

1) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «не менее…», «не ниже…», «не хуже…», «не уже…», «≥», «от…» участник закупки в заявке обязан указать конкретное значение показателя, не менее установленного в описании объекта закупки минимального значения показателя товара без использования указанных слов/словосочетаний/символов.

2) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «не более…», «не выше…», «не превышает…», «не должен превышать…», «не шире…», «до…», «≤» участник закупки в заявке обязан указать конкретное значение показателя, не превышающее установленного в описании объекта закупки максимального значения показателя товара без использования указанных слов/словосочетаний/символов.

3) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «более…», «выше…», «свыше…», «больше…», «лучше…», «превосходит…», «должен превосходить…», «шире…», «>» участник закупки в заявке обязан указать конкретное значение показателя, превышающее установленное в описании объекта закупки минимальное значение показателя товара без использования указанных слов/словосочетаний/символов.

4) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «менее…», «ниже…», «меньше…», «уже…», «

5) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего минимального и максимального значения показателя товара, выражаемого как диапазон значений (требование к нижней и верхней границе диапазона значений), участник закупки в заявке обязан указать диапазон конкретных значений показателя товара (нижнюю и верхнюю границу диапазона значений), удовлетворяющий соответственно требованиям к минимальному и максимальному значению диапазона значений с учетом положений пунктов 1-4 настоящей Инструкции.

6) в случае установления требования к значению показателя в описании объекта закупки с применением слов/знаков «или», «либо», «/» участник закупки в заявке обязан указать одно из альтернативных значений показателя, а в случае использования «и/или» - одно или несколько значений через запятую.

7) в случае установления в описании объекта закупки нескольких значений показателя товара, перечисленных через «,» («…, …, …»), участник закупки в заявке обязан указать все перечисленные значения показателя, соответствующие установленным в описании объекта закупки требованиям к значению показателя товара.

8) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего значения показателя товара, для которого указаны допустимые минимальное и максимальное значения, с использованием слов/словосочетаний «более … менее…», «не менее … менее…», «более … не более…», «не менее … не более…», «не ниже … не выше…», «выше … не выше…», «выше … ниже…», «не ниже … ниже…», «менее… более…», «не более… более…», «менее… не менее…», «не более… не менее…», «ниже… выше…», «не выше… выше…», «ниже… не ниже…», «не выше… не ниже…», «более … и менее…», «не менее … и менее…», «более … и не более…», «не менее … и не более…», «не ниже … и не выше…», «выше … и не выше…», «выше … и ниже…», «не ниже … и ниже…», «менее… и более…», «не более… и более…», «менее… и не менее…», «не более… и не менее…», «ниже… и выше…», «не выше… и выше…», «ниже… и не ниже…», «не выше… и не ниже…», «не уже… не шире…», «шире …. не шире…», «не уже… уже…», «шире… уже…», «±» участник закупки должен указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям без использования указанных слов/словосочетаний с учетом положений пунктов 1-4 настоящей Инструкции.

9) При установлении в описании объекта закупки требований к одному показателю в разных единицах измерения, участник закупки вправе указать все или выбрать одну из представленных единиц измерения, в иных случаях участник закупки в своей заявке обязан указать все единицы измерения, установленные заказчиком.

10) Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «или», «должен» (и его производные), «и/или», «либо», а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в описании объекта закупки.