Тендер - Поставка запасных частей для оборудования №319485324

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Рязанская облМесто поставки (адрес):Рязанская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.12.2025 по 10.12.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:10.12.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):10.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:390023, Российская Федерация, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Электрозаводская, 52, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:10.12.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Техническое_задание

Техническое задание

на поставку запасных частей для оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не арестованным, не являться предметом иска третьих лиц.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной документацией Российской Федерации и при поставке должно удостоверяться сертификатом соответствия, или декларация о соответствии, или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, оформленным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Гарантия на момент поставки Товара не менее 12 месяцев от гарантийного срока, установленного производителем.

Договор № _________________

на поставку запасных частей для оборудования

г. Рязань «__» ________ 2025 г.

Акционерное общество «Детское питание» города Рязани, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Жарова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________________, в лице ____________________, действующей на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

«Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять запасные части для оборудования (далее – товар) и оплатить в ассортименте и количестве, указанном в спецификации (приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, на общую сумму ______________________________________ в т.ч. НДС или НДС не облагается.

Качество товара

Качество поставляемых по настоящему договору товаров должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и прочей нормативной документации, установленной для каждого вида товара.

«Поставщик» гарантирует качество поставляемого товара.

«Поставщик» гарантирует, что поставляемый товар является новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не арестованным, не является предметом иска третьих лиц.

Претензии по качеству и количеству товаров принимаются «Поставщиком» в момент приемки товаров «Покупателем».

«Покупатель» обязан во время приемки товара проверить его качество и количество.

В случае обнаружения некачественного товара, «Покупатель» вправе отказаться от его приемки.

Условия поставки и расчетов за товар

Поставка товара осуществляется на склад Покупателя в рабочие дни с 09 ч 00 мин по 14 ч 00 мин (по московскому времени). Перевозка, отгрузка и условия хранения товара должны соответствовать требованиям производителя к данному виду товара. Поставка, погрузка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Поставка товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52.

Срок оплаты: в течение 7 (семь) рабочих дней с даты поставки товара, путём перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».

Имущественная ответственность и порядок разрешения споров

4.1. В случае нарушения сроков оплаты товара «Покупатель» уплачивает «Поставщику» пени в размере 0,5 % от стоимости товара за каждый календарный день просрочки.

4.2. В случае просрочки платежа товара «Покупателю» не отгружаются с его последующим уведомлением об этом. В случае непогашения долга в 10 (Десяти) дневный срок «Поставщик» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возвращения долга и пени в судебном порядке или иными способами.

4.3. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Размер неустойки (штрафов, пеней) составляет 10% от суммы Договора.

4.5. Разногласия, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются путём переговоров.

4.6. Спорные вопросы, по которым стороны не пришли к соглашению, разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заключительные условия

5.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2025 года.

5.2. Гарантийный срок на товар – не менее гарантийного срока, установленного производителем.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон на русском языке. Каждый из двух экземпляров является подлинным.

5.4. Факсимильный вариант договора, подписанный обеими сторонами, имеет юридическую силу до обмена оригиналами. Документы, опосредующие выполнение настоящего договора, переданные факсом, также имеют для обеих сторон силу подлинных. Стороны обязаны отправить подлинники документов, переданных факсом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их подписания, со своей стороны.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору № ___________________ от «__» ___________ 2025 г.

Спецификация

на поставку запасных частей для оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не арестованным, не являться предметом иска третьих лиц.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной документацией Российской Федерации и при поставке должно удостоверяться сертификатом соответствия, или декларация о соответствии, или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, оформленным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Гарантия на момент поставки Товара не менее 12 месяцев от гарантийного срока, установленного производителем.

- Посмотреть таблицу с данными