Тендер - поставка хоз.товаров №318682096

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.11.2025 по 28.11.2025Место предоставления документации:Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Плешаново, ул.Ленина 43Порядок предоставления документации:лично, нарочноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется проект_договора_28_ноября_хоз.товары

Договор поставки № _________

с.Плешаново «____»__________2025 года

________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________, действующего на основании ______, и

Государственное бюджетное учреждение «Красногвардейское районное управление ветеринарии» (ГБУ «Красногвардейское райветуправление»),именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Черных Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, заключили в соответствии c Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и с пунктом 21.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственного бюджетного учреждения «Красногвардейское районное управление ветеринарии» настоящий договор (именуемый в дальнейшем - Договор) о нижеследующем

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить в течение срока действия договора продукцию, именуемую в дальнейшем – Товар, в соответствии с приложением 1 к настоящему договору (Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.

Качество и комплектность товара

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров, образцам товаров, а также условиям договора.

Все товары должны быть снабжены соответствующим сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность товара.

Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров в течение гарантийного срока, указанного в паспорте, или ином документе, предусматривающем гарантийный срок применительно к данной продукции.

В случае поставки товара ненадлежащего качества поставщик производит его замену на качественный товар.

На товар, полностью или частично вышедшее из строя по вине Заказчика (нарушение правил хранения, условий эксплуатации и т. Д.), гарантийные обязательства не распространяются.

Цена договора и порядок расчетов

Цена договора составляет __________ (____________) рублей, в том числе НДС ___ % - руб.(в случае применения Поставщиком НДС)

Оплата Товара, осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) банковских дней после получения Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора.

3.4. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

• В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара, указанного в п. 3.2. настоящего Договора Поставщик вправе приостановить дальнейшую отгрузку (выборку) Заказчику Товара, подлежащего поставке по согласованной сторонами Заявке.

3.6.. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности.

Условия и порядок поставки.

Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Ленина, д.43.

Поставка Товара производится в количестве и ассортименте, указанными в Спецификации в срок: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора

Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующая документация на Товар:

- оригинал подписанной со стороны Поставщика Товарной накладной на поставляемый Товар в 2-х экземплярах;

- оригинал подписанного Поставщиком счета в 1-м экземпляре

- оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре (в случае применения Поставщиком НДС).

- документы которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром: принадлежности к товару, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами.

• Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
• Датой поставки считается дата получения Товара Заказчиком, указанная в накладной.

Обязательства сторон.

Поставщик обязуется поставлять товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене и/или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения и/или неправильного обращения.

Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Стороны не вправе в односторонем порядке передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

Действие непреодолимой силы

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. Уведомление направляется по адресу, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.

7. Порядок разрешения споров

7.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Оренбургской области.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 8.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 8.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1.Изменение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.3.По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй у Заказчика.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2025 г.

10. Юридические Адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 1

к договору № от «___»________2025.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными