Тендер - Поставка хозтоваров №304837985

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Калуга, ул.Ленина, д.111
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.07.2025 по 31.07.2025Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: https://zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: https://torgi223.ru/)Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: https://zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: https://torgi223.ru/)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:23.07.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):31.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:05Порядок подачи заявок: Согласно документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Калуга, ул.Ленина, д.111Дата подведения итогов:31.07.2025Порядок подведения итогов: Согласно документации Информационная_карта_поставка_хозтоваров_ - Посмотреть таблицу с данными

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к информационной карте - Техническое задание (описание объекта закупки)

Поставка хозтоваров.

Хозтовары для нужд ГАУЗ КО КОКСП – 1 комплект. Состав комплекта поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 111

Погрузка товара и доставка товара осуществляется силами Поставщика.

3. Срок поставки: с даты заключения договора до 30 сентября 2025 года в течение 3 рабочих дней с даты направления Заказчиком Заявки.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

Главный врач _________________В.С. Цуканов

Приложение № 2 к информационной карте - Формы документов, подаваемых участником в составе заявки

Рекомендуемая форма.

На фирменном бланке участника закупки (при наличии).

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на запрос котировок в электронной форме

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

«______»_____________ 20___г.

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для индивидуальных предпринимателей, физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ____________,

- Посмотреть таблицу с данными

согласны исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия закупки, указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании, проекте договора).

Предложение участника закупки*:

- Посмотреть таблицу с данными

извещен о том, что несет ответственность за достоверность сведений указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об НДС:_____________________________________________________________________.

Предложение о цене договора, указано с учетом всех обязательных затрат и платежей.

Мы обязуемся, в случае признании нас победителями в проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок, подписать договор.

Мы извещены о включении сведений о

- Посмотреть таблицу с данными

(указывается наименование участника закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

_____________________ ___________________ _____________________

Должность подпись ФИО

МП

Пояснения по оформлению предложения участника закупки в отношении предмета закупки

Предоставляемые участником закупки сведения в отношении предлагаемого предмета закупки должны быть оформлены с учетом следующих положений: конкретные показатели – показатели, позволяющие определить соответствие поставляемых (используемых при выполнении работ, оказании услуг) товаров, установленным заказчиком требованиям. При описании характеристик товара, работы , услуги значения должны быть точными, конкретными и не сопровождаться словами, словосочетаниями, символами: «не более», «не менее», «не ниже», «не выше» (обозначает максимальное и минимальное значения, включает крайние значения параметра), символ « », слова «более» (конкретный показатель, более указанного значения); символ «≥», слова «больше или равно» (конкретный показатель, более указанного значения или равный ему); символ «≤», слова «меньше или равно», (конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему); «более» (конкретный показатель более указанного значения), «менее» (конкретный показатель менее указанного значения); «диапазон», «в пределах диапазона» (включает крайние значения ); «или», «должен, -а, -о, -ы», «или эквивалент». Перечисленные слова, кроме «или эквивалент», могут использоваться при описании характеристик товара, работ, услуги в случае, когда такое значение показателя предусмотрено техническими документами на товар или есть пояснения в описании объекта закупки. В заявке участник закупки должен применять обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных показателей) в соответствии с обозначениями, установленным в описании предмета закупки.

Для более детального и полного описания закупаемых товаров, работ, услуг, заказчик в описание предмета закупки включает информацию пояснения по товару, работам, услугам, по их характеристике (величине характеристики), которые участник обязан учитывать.

*Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок, несет участник закупки.

Наименование предлагаемого товара, указываемого участником закупки в заявке, рекомендуется указывать в соответствии с наименованием товара, указанным в регистрационном удостоверении, выданном Министерством здравоохранения (и социального развития) Российской Федерации или Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (и социального развития) Российской Федерации на предлагаемый товар, или уполномоченным органом референтного государства (в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 г. № 46).

Приложение № 3 к информационной карте - Формы документов, подаваемых участником в составе заявки

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Декларация

о соответствии участника закупки единым требованиям

(заполняется на бланке участника закупки)

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим требованиям:

Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом.

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

Отсутствие у участника закупки и его должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками Заказчика, специализированной организации, членами закупочной комиссии, экспертами

Обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора

___________________________ _____________ ________________

(Участник закупки) (подпись) (ФИО)

Приложение № 4 к информационной карте

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора формируется методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) исходя из коммерческих предложений, представленных Заказчику. К расчету принято коммерческое предложение с наименьшей ценой.

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,91 (Шестьсот семьдесят одна тысяча семьсот тридцать семь ) рублей 91 копейка

Главный врач _________________В.С. Цуканов

Приложение № 5 к информации - ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _________

Поставка хозтоваров.

г. Калуга « _____» _______ 202___ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Цуканова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам запроса котировок в электронной форме на основании протокола от «___» ________ 20_____ № _____, заключили между собой настоящий договор (далее – Договор).

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в установленный договором срок поставить хозтовары (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств); весь поставляемый товар должен быть упакован, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному пункту назначения; тара, упаковка и маркировка должны соответствовать условиям требований торгового оборота. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

1.2. Цена, количество Товара, подлежащего поставке в рамках настоящего Договора, указаны в спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________________ (Сумма прописью) рублей _________ копеек с НДС/НДС нет, и включает в себя стоимость Товара, затраты на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы до дверей склада, монтаж (ввод в эксплуатацию),обучение специалистов (инструктаж), страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей, прочие расходы, которые в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик при выполнении обязательств по Договору.

2.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

2.2.1. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2.2.2. Заказчик, по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги);

2.2.3. Заказчик вправе по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и с органом исполнительной власти, в ведомственном подчинении которого находится организация, изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги);

2.2.4. Цена договора может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

2.2.5. При исполнении договора допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2.2.6. Замена страны происхождения поставляемого товара, перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, осуществляется с учетом положений статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и раздела 30-1 Положения о закупках ТРУ Заказчика.

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Условия и сроки поставки товара

3.1. Способ доставки Товара должен соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать надлежащий температурный режим хранения.

3.2. Поставка товара производится средствами и за счет поставщика. Поставщик вправе по согласованию с заказчиком изменить форму и состав упаковки единицы поставляемого товара, при условии, что при пересчете количество поставляемого товара, цена договора не изменятся.

3.3. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленную товарно-сопроводительную и иную необходимую документацию:

- счет – фактуру (при необходимости) и счет;

- товарную накладную/УПД (Наименование товара, указывается в соответствии со спецификацией). В обязательном порядке в товарной накладной (УПД), кроме единицы измерения товара, в качестве характеристики указывается информация о форме и составе упаковки единицы поставляемого товара, артикул (размер). Поставщик вправе, по согласованию с Заказчиком, изменить форму и состав упаковки единицы поставляемого товара (и соответствующего изменения цены единицы товара), при условии, что при пересчете по количеству поставляемого товара, цена договора не изменится;

- документы, заверенные в соответствие с требованиями законодательства РФ, подтверждающие безопасность Товара - сертификат соответствия (декларация соответствия) (при необходимости);

- регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ (при поставке медицинских изделий и лекарственных препаратов),

- паспорт, аннотацию, инструкцию - все на русском языке

- гарантия поставщика

-акт приема-передачи оборудования ( в случае поставки оборудования)

-акт ввода в эксплуатацию оборудования (в случае поставки оборудования)

3.4. Поставщик обязуется известить Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за двое суток.

3.5. Датой поставки считается дата приемки Товара представителем Заказчика согласно товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон.

3.6. Поставка Товара производится по заявке Заказчика средствами и за счет Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком такой заявки. Заказчик подает заявку Поставщику любыми доступными способами: по факсимильной связи (по факсу), по электронной почте. Период поставки товара: до 30 сентября 2025 года. Если по окончании периода поставки товар не будет выбран в полном объеме, Стороны вправе продлить период поставки по соглашению сторон.

3.7. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.107, д.111 (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв рабочие дни).

3.8 Количество и ассортимент товара (размеры и артикулы), подлежащий поставке по указанным в п. 3.7 адресам, уточняется Заказчиком в заявке. Количество заявок не ограничено..

4. Гарантии качества товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующей НТД для данного вида Товаров и подтверждаться копиями паспортов качества завода-изготовителя.

4.2. Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока действия гарантии.

4.3. В случае поставки некачественного товара Поставщик по требованию Заказчика производит замену некачественного Товара на качественный в течение 10 дней. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара, не соответствующего требованиям, указанным в паспорте и инструкции по эксплуатации на товар.

4.4. Остаточный срок годности поставляемого Товара – не менее 80% основного срока годности на дату поставки товара.

5. Порядок приемки

5.1. Заказчик должен принять товар по количеству, качеству и комплектности. Вместе с товаром передаются надлежащим образом оформленные документы.

5.2. При поступлении товара через перевозчика, получение груза производится по товарно-транспортной накладной по количеству мест, без внутреннего пересчета. Внутритарная приемка производится в соответствии с п 5.3.

5.3. Приемка товара может производиться в присутствии представителя Поставщика или без него, по накладной или УПД, представляемому Заказчику. Товар, полученный Заказчиком на склад конечного получателя, должен быть принят у Поставщика по количеству единиц. В случае имеющихся расхождений между фактическим наличием и данными, указанными в накладной, отсутствия или ненадлежащего оформления товарно-сопроводительной документации, а также имеющихся повреждений упаковки, боя, Заказчик должен составить акт об обнаруженном несоответствии, повреждении упаковки, боя и т.д.

5.4. Акт должен быть передан Поставщику в течение пяти рабочих дней с момента составления сначала по факсу или по электронной почте, затем в оригинале.

5.5. Поставщик обязан предоставить надлежащим образом оформленные или недопоставленные документы в течение пяти календарных дней с момента получения Акта по факсу или по электронной почте.

5.5. В случае необходимости, представитель Поставщика имеет право произвести осмотр Товара, указанного в акте. Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара до письменного распоряжения Поставщика.

5.6. В случае какой-либо рекламации Поставщик рассматривает акт в течение пяти календарных дней с момента его получения по факсу.

5.7. Замена принятого по рекламации Товара осуществляется за счет Поставщика в течение пяти календарных дней от даты удовлетворения претензии.

5.8. Результатом приемки товара является товарная накладная либо УПД, на которой в течение 10 (Десяти) календарных дней, с даты поставки товара, а в случае если оформлялся Акт - после устранения всех замечаний и предоставления всех документов, ставится отметка о приемке товара Заказчиком.

5.9. Если по договору поставляется оборудование, то приемка считается осуществленной после его передачи Поставщиком, монтажа и ввода в эксплуатацию (при необходимости), обучения специалистов (при необходимости), а также подписания Заказчиком всех нижеперечисленных документов:

- товарная накладная или УПД;

- Акт приема-передачи оборудования (подписывается одновременно с товарной накладной или УПД);

- Акт ввода в эксплуатацию.

5.10. Услуги по сборке, установке и вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих оборудование, должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования в течение 10 рабочих дней. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода оборудования в эксплуатацию.

5.10. Товар, забракованный Заказчиком, считается недопоставленным.

6. Порядок расчетов

6.1. Оплата производится по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней, согласно предоставленных Поставщиком товарной накладной, УПД, счет-фактуры и (или) счета, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика

6.2. Оплата по настоящему Договору производится из средств фонда обязательного медицинского страхования в сумме ____________ и из средств от приносящей доход деятельности в сумме ___________.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Неисполнение Поставщиком условий договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора или расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе направить поставщику (исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем).

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором.

7.6. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5 процентов цены договора (этапа).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

7.8. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб. .

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Срок исполнения обязательств по настоящему договору приостанавливается на время, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

8. Обязательства Сторон

8.1. Поставщик обязуется:

8.1.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему Договору.

8.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, количества и комплектности, произвести установку, монтаж, работы по вводу в эксплуатацию Товара и обучить (провести инструктаж) специалистов (персонал, осуществляющий использование поставляемого товара), определенных Заказчиком.

8.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы (сертификат/декларацию соответствия, регистрационное удостоверение (оригинал или заверенную копию), гарантийный талон, гарантию Поставщика на поставленный Товар, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке и иные документы, предусмотренные договором и действующим законодательством). Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не восстановленным, поставляться комплектно, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

8.2. Заказчик обязуется:

8.2.1. Оплатить поставленный Товар, выполненные работы и оказанные услуги на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке Товара, произведенных работах оказанных услугах, определенных Заказчиком.

8.2.2. Проводить контроль качества поставляемого Поставщиком Товара, в том числе в случае необходимости проводить в установленном порядке экспертизу поставленного Товара.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2025г. В части исполнения обязательств - до полного исполнения обязательств каждой из сторон.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда, или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.2. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

10.3. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

11. Заключительные положения

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно только в случаях, определенных законодательством о закупках и настоящим Договором. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон. Вместе с тем, Стороны допускают обмен экземплярами приложений и дополнительных соглашений к настоящему договору, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе " Адреса, банковские реквизиты сторон " настоящего договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора по указанным адресам электронной почты.

11.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их путем переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Калужской области.

11.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору рассматриваются сторонами в десятидневный срок.

11.4. В части, неурегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

11.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон.

11.6. По согласованию Сторон настоящий договор дополнительно может быть составлен в письменной форме в двух экземплярах, подписан Сторонами, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.

12. Приложения

12.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 к настоящему договору – Спецификация.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

«Поставщик» «Заказчик»

______________________ /_______________ / ___________________/ В.С. Цуканов /

(подпись) (подпись)

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Приложение №1

к договору №___________от _____________ 20__ г.

Спецификация

Поставка хозтоваров.

- Посмотреть таблицу с данными

«Поставщик» «Заказчик»

____________________ /_______________/ __________________/В.С. Цуканов/

(подпись) (подпись)

МП МП

Главный врач _________________В.С. Цуканов

ЗАПРОС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Запрос на разъяснение

положений документации по извещению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39

Уважаемый заказчик!

В извещении не установлены конкретные меры по предоставлению Нац. режима, а на ЭТП указан только один ОКПД2. Просим установить конкретные меры - ограничение, запрет или преимущество или указать ОКПД 2 для каждой позиции технического задания

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Здравствуйте! В извещении на официальном сайте ЕИС установлено преимущество, на электронной площадке тоже. Документ, прикрепленный к закупке-Информационная карта запроса котировок.

Скриншоты прилагаю.

29.07.2025_ОТВЕТ_2_НА_ЗАПРОС_2_ОТ_28.07.2025

ОТВЕТ НА ЗАПРОС.

Описание закупаемых салфеток в извещении не противоречит вашему запросу.

"Количество штук в упаковке, не менее 100 " имеется ввиду количество салфеток в десяти пачках. Т.е.

в 1 пачке 10 штук салфеток, а в 10 пачках▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсалфеток, при условии "Количество пачек в упаковке: не менее 10".

Участник вправе в заявке предложить иную форму расфасовки (упаковки) при условии, что в пересчете общее количество предлагаемого участником товара будет не менее количества, указанного в извещении заказчика.

Приведенные ниже примеры салфеток по количеству салфеток в упаковке (пачке) соответствуют требованиям извещения.

ЗАПРОС.

Разъяснение положений документации по извещению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39

Уважаемый заказчик, в техническом задании допущена ошибка

Скорее всего вы имели ввиду 10 шт. в пачке и 10 пачек в упаковке.

- Посмотреть таблицу с данными

Исходя из вышеизложенного, просим внести изменения Либо указать как минимум 3-х производителей (либо товарный знак) (во избежание ограничения конкуренции), которые производят продукцию с запрашиваемыми характеристиками, по цене, не превышающей НМЦ по данной позиции.

Понимаем, что заказчик не обязан указывать наименование товара и производителей, но также заказчик не имеет право указывать характеристики несуществующего товара - это сведения с целью ограничения конкуренции.