Тендер - Поставка хозтоваров для уборки (в соответствии со спецификацией) №289946172

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• снятие_показаний_с_теплового__счетчика_9828.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Астрахань « » 2025г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 54 «Полянка» (далее по тексту МБДОУ г. Астрахани № 54) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Гагуа Виктории Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директораКаберда Дмитрия Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1 В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги (далее – услуги) по снятию показаний с приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, изготовления на ПК месячных отчетов о потребляемой тепловой энергии, оформление срочного донесения о потребляемой тепловой энергии (в объемах и по ценам, указанным в приложении № 1 с учетом коэффициента сложности работы), на объекте: МБДОУ г. Астрахани № 54
1.2. Работы выполняются Исполнитель в соответствии с действующими на территории Российской Федерации государственными стандартами и техническими нормами.
1.3. Целью снятия показаний с узла учета тепловой энергии и теплоносителя и их предоставление в теплоснабжающую организацию для последующих расчетов.

Место выполнения работ. Условия и сроки выполнения работ. Срок, порядок сдачи-приемки работ.

2.1. Место выполнения работ: г. Астрахань, , ул. Комсомольская, 142

2.2.Срок начала работ: с даты подписания контракта

2.3.Срок окончания выполненных работ 31 декабря 2025 года.

2.4. Исполнитель представляет Заказчику акты выполненных работ ежемесячно.

2.5. Срок снятия показания с 20 по 25 число каждого расчетного месяца.

2.6. Выполнение дополнительных снятий показаний узла учета вне периода указанного в п.2.5., оплачивается дополнительно.

3. Качество, гарантии качества выполнения работ.

3.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем.

3.2. Все используемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Цена (стоимость) контракта, форма, сроки и порядок оплаты работ.

4.1. Цена контракта составляет 9828 (девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

В цену контракта включены все затраты, которые могут возникнуть у Исполнителя при исполнении контракта, а также расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Указанная цена (стоимость) контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных в Разделе 11 настоящего Контракта.

Оплата оказанных услуг по настоящему контракту, осуществляется по установленной им цене.

4.2. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме за фактически оказанные услуги, на основании выставленных Исполнителем счета и акта приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

4.3. Источником финансирования заказа являются:

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. беспрепятственного доступа к исправному узлу учета тепловой энергии и теплоносителя;

5.1.2. производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества выполненных работ, используемых по контракту материалов;

5.1.3. отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ при возникновении следующих ситуаций:

а) невыполнения в установленные сроки Исполнителем ранее данных Распоряжений;

б) при выполнении Исполнителем работ с ненадлежащим качеством и (или) с применением некачественных материалов и с нарушением технологий выполнения работ;

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. производить оплату за выполненные работы после подписания соответствующих актов выполненных работ, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.2.2. осуществлять контроль за выполнением работ (качеством, сроками выполнения работ и т.д.) в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.3. Исполнитель обязуется:

5.3.1. выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом;

5.3.2. обеспечить выполнение и качество выполняемых работ и в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством;

5.3.3. своевременно устранять дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов;

5.3.4. выполнить и сдать работы в сроки и в порядке, установленными настоящим контрактом;

5.3.5. немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения указаний от Заказчика при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

б) иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения ее в срок.

5.3.6. предоставлять достоверную информацию:

а) о ходе исполнения своих обязательств по контракту;

б) о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

в) о результатах выполненных работ к установленному контрактом сроку;

5.3.7. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5-ти календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10-ти календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения Подрядчиком предмета настоящего контракта.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему контракту, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 2-х календарных дней, с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

8.3. В случае не достижения Сторонами согласия, их споры и (или) разногласия по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

9. Срок действия контракта и условия его расторжения.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует до 31.12.2025 года. При этом окончание указанного срока не освобождает стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта.

9.2. Настоящий контракт расторгается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны Контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

10.2. Для исполнения Контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

10.3. В случае возникновения у стороны Контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону.

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Контракту соответствующая сторона должна сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков.

11. Заключительные положения.

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из единицы работы.

11.2. Уведомления (письма), связанные с исполнением настоящего контракта будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочным по юридическим (почтовым) адресам Сторон под роспись в получении соответствующими должностными лицами последних.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2-х календарных дней, с даты таких изменений.

11.6. Контракт составлен на русском языке, подписан усиленными электронными подписями Сторон на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, документацией и заявкой участника электронных торгов, с которым заключается контракт. Стороны вправе запросить экземпляры контрактов, на бумажном носителе заверенные и подписанные надлежащим образом.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

12.Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ____ от ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными