Тендер - Поставка хозяйственных товаров (средства для стирки) во 2-м полугодии 2025 г. №298157623

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):238430, Российская Федерация, Калининградская обл., Багратионовский р-н, п. Долгоруково, ул. Молодежная, 23, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_о_проведении_ЗК_в_ЭФ - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДЕНО:

Директор

Государственного бюджетного стационарного

учреждения социального обслуживания

Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково»

_____________ Н.С. Шишкарева

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково» извещает о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

Приложение №3 – Проект договора;

Приложение №4 – «Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме»;

Приложение №5 – «Предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене Договора».
Подготовлено:
Специалист в сфере закупок ____________________Вензлицкая М.В.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хозяйственных товаров (средства для стирки)
во 2-м полугодии 2025 г. - Посмотреть таблицу с данными
Подготовлено:
Специалист в сфере закупок____________________Вензлицкая Мария Викторовна
Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»
Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
В целях обоснования установления начальной (максимальной) цены договора на поставку хозяйственных товаров (средства для стирки), был проведен сбор ценовых предложений от поставщиков товаров (исполнителей работ, услуг):

Коммерческое предложение (КП): входящее № 220 от 18.04.2025 г.;

Коммерческое предложение (КП): входящее № 231 от 22.04.2025 г.;

Коммерческое предложение (КП): входящее № 255 от 28.04.2025 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) определено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены договора, по указанной ниже формуле, был рассчитан коэффициент вариации:

, где

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена товара, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены товара;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации цены не превышает 33%, в связи с чем совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной (максимальной) цены договора, является однородной.

Расчет начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) на поставку хозяйственных товаров (средства для стирки), произведен из расчета минимальной цены за единицу измерения объекта закупки в соответствии с источниками информации:

НМЦД = ∑ Х min *V

где:

X – минимальная цена за единицу измерения объекта закупки (товара) в соответствии с источниками информации;

V – количество товара по каждой позиции.

Начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 60 копеек и включает в себя стоимость Товара с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Подготовлено:

Специалист в сфере закупок ____________________Вензлицкая М.В.

Приложение № 3 «Проект договора»

Договор № _____

Поставка хозяйственных товаров (средства для стирки) во 2-м полугодии 2025 г.

пос. Долгоруково «__» _______ 2025 года

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково», именуемое в дальнейшем, Заказчик, в лице директора Шишкаревой Натальи Семеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Основания заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме) единой комиссии по осуществлению закупок Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково» от____________ №_____ , согласно которому Поставщик признан победителем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на поставку хозяйственных товаров.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить хозяйственные товары (средства для стирки) (далее - Товар) в количестве и ассортименте в соответствии с условиями настоящего Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Технические характеристики товара должны соответствовать характеристикам технического задания, содержащего сведения о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях Товара), указанные в котировочной заявке Поставщика (далее – приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

При исполнении Договора по согласованию Заказчика и Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Заказчик обязуется осуществить приемку поставленного Товара и оплатить цену Договора, в пределах утвержденных внебюджетных источников финансирования, при условии соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором и техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.4. Количество и ассортимент поставляемого Товара, указаны в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.5. В рамках настоящего Договора под одной партией Товара Стороны принимают Товар, поставленный по одной товарно-транспортной накладной или товарной накладной.

1.6. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки поставок, объем поставок Товара, качество Товара.

Источники финансирования: Средства бюджетных учреждений.

ОКВЭД 2: 20.4

ОКПД 2: 20.13.43.119, 20.41.32.121, 20.41.32.129, 20.59.59.900, 20.41.32.125, 20.41.32.124

Единица по ОКЕИ: 112 (литр; кубический дециметр), 166 (килограмм)

2. Порядок, сроки и условия поставки, срок действия Договора

2.1. Поставка Товара осуществляется с даты заключения договора по 20 декабря 2025 года. Недопоставка Товаров в отдельном периоде поставки, должна быть восполнена Поставщиком с письменного согласия Заказчика в следующем периоде (периодах) в пределах срока поставки, установленного настоящим Договором.

2.2. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика с 9.00 часов до 16.00 часов, (с 13:00 до 14:00 обед) по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская обл, Багратионовский р-н, Долгоруково п, Молодежная ул, дом № 23

Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3. Поставщик производит собственными силами доставку Товара, а также его выгрузку в складское помещение Заказчика по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Договора.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика, представителем Поставщика товарно-транспортной накладной или товарной накладной (универсальный передаточный документ) и акта приема-передачи Товара.

2.5. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, уполномоченное (ответственное) лицо Заказчика ставит в товарно-транспортных накладных или товарных накладных, актах приема-передачи Товара подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать.

2.6. В конце каждого месяца Поставщик и Заказчик обязуются составлять акт сверки взаиморасчетов, в котором будет указан объем поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком Товара за месяц. К акту сверки взаиморасчетов прилагаются товарно-транспортные накладные или товарные накладные, акты приема-передачи Товара.

2.7. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.12.2025 г. включительно.

2.8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с ПП РФ № 1875 от 23.12.2024 г., не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2.9. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору, и не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения в ходе его исполнения.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет ____________ (___________________) рублей __ копеек (в том числе НДС/НДС не предусмотрен), включает в себя стоимость Товара с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи.

3.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в безналичной форме.

3.3. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счета/счета-фактуры (при наличии), товарно-транспортной накладной или товарной накладной (универсальный передаточный документ), акта приема-передачи товара, подписанных уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика и представителем Поставщика ежемесячными платежами в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Поставщиком и уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика указанных документов о приемке Товара.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика, и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

3.6. В случае если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

4.1.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.1.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;

4.1.5. Требовать у поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.

4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным Договором и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

4.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

4.1.8. Требовать расторжения Договора, если Товар не свободен от прав третьих лиц.

4.1.9. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору осуществить сверку расчетов совместно с Поставщиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.1.10. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по следующим основаниям:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

и иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Направлять Поставщику заявку на поставку Товара за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты поставки. Изменения заявки возможны в срок не менее чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты поставки.

4.2.2. Проверить количество и качество поставляемого Товара, и при условии соответствия условиям Договора и Описании предмета закупки (приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), принять поставленный Товар в срок, указанный в п.5.1 Договора.

4.2.3. Принимать и хранить поставленный Товар в условиях, соответствующих действующим нормам и правилам хранения групп продуктов.

4.2.4. Оплачивать поставленный Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором при условии соответствия поставленного Товара требованиям Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

4.2.5. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс оплаты и/или поставки Товара по настоящему Договору.

4.2.6. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

4.3.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов совместно с Заказчиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.3.3. Привлечь к исполнению настоящего Договора субпоставщиков.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставлять Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, указанном Заказчиком в заявке на поставку Товара.

4.4.2. Поставлять Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Договора.

4.4.3. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный свободный от любых требований третьих лиц.

4.4.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.4 Договора, устранить причины несоответствия Товара (либо его части) условиям настоящего Договора и передать Заказчику надлежащий Товар в согласованные с Заказчиком сроки, но в любом случае не позднее 1 календарного дня с даты уведомления Заказчиком об обнаруженных несоответствиях. При наличии убытков у Заказчика, вызванных предоставлением некачественного (некомплектного) Товара, компенсировать их в полном объеме по мотивированному требованию Заказчика.

4.4.5. Одновременно с поставкой Товаров передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- счет/счет фактуру (при наличии);

- товарно-транспортные накладные или товарные накладные (универсальный передаточный документ);

- надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения для скоропортящейся продукции, срок годности).

4.4.6. Предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию по исполнению договора, а также предъявлять для осмотра транспорт, используемые Поставщиком для транспортировки Товаров.

4.4.7. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Поставка Товара производится в таре Поставщика. Тара возвращается транспортом Поставщика обратным рейсом.

4.4.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

4.4.9. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

4.4.10. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со сведениями о стране происхождения поставляемого Товара, указанными в заявке на участие в закупке.

Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанной в составе заявки на участие в закупке.

Страна происхождения поставляемого Товара на основании сведений, содержащуюся в заявке Поставщика, указываются в приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

Данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара, предоставляются при поставке Товара.

4.4.11. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных Заказчика, переданных для обработки, обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком по настоящему Договору, не передавать их ни частично, ни полностью третьим лицам, или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

5. Упаковка, маркировка и качество Товара, порядок приемки поставленного Товара

5.1. Приемка Товара и подписание товарной накладной или товарно-транспортной накладной (универсального передаточного документа) производится Заказчиков в течение одного рабочего дня с даты поставки Товара на складе Заказчика.

5.2. Приемка Товара, предусмотренного к поставке Договором, осуществляется Заказчиком, по количеству, комплектности и качеству. При соответствии поставленного Товара требованиям Договора и описании предмета закупки (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и отсутствии претензий, Заказчик подписывает товарную накладную и иные документы на Товар, предусмотренные законодательством РФ и Договором.

5.3. При приемке Товара Стороны осуществляют визуальный осмотр Товара, проверяют ассортимент, комплектность и количество Товара согласно условиям Договора и товаросопроводительным документам, целостность упаковки Товара, срок годности Товара согласно данным на упаковке, наличие документов, предусмотренных п. 4.4.5 Договора.

5.4. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов.

5.5. О выявленных недостатках Товара Заказчик письменно уведомляет Поставщика в течение срока с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас, местного времени в день поставки Товара. Допускается извещение Поставщика по электронной почте, посредством факсимильной связи. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 3-х часов с момента получения извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок и/или отказе Поставщика от подписания акта Заказчик составляет акт в одностороннем порядке с указанием отказа Поставщика от его подписания и направляет его Поставщику. Составленный в указанном порядке акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

5.6. При всех случаях сроки замены некачественного Товара не могут превышать 1 (одного) календарного дня с даты уведомления Заказчикам об обнаруженном несоответствии с учетом п.4.4.4 и п. 5.5 Настоящего Договора.

Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям Договора и описании предмета закупки (приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) по ассортименту и количеству Товара несет Поставщик.

5.7. Датой приемки Товара считается дата подписания товарной накладной или товарно-транспортной накладной (универсального передаточного документа) на поставленный Товар Заказчиком. Одновременно с подписанием Заказчиком товарной накладной или товарно-транспортной накладной (универсального передаточного документа) Поставщик передает последнему счет/счет-фактуру на оплату партии Товара.

5.8. Переход рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Товара с Поставщика на Заказчика происходит с даты подписания накладных на поставленный Товар.

5.9. Принятие Заказчиком Товара без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков Товара и не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением выявленных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок после их обнаружения. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Поставщика о недостатках Товара не лишает Заказчика права ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков Товара.

5.10. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов, иностранного производителя – международным стандартам упаковки.

5.11. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.

5.12. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.13. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки Товара.

5.14. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствие с действующими в Российской Федерации стандартами, утвержденными на данный вид Товара и подтвержденными сертификатами, обязательными для данного вида Товара.

5.15. Качество Товара по настоящему Договору должно соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в описании предмета закупки (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) на поставку Товара.

5.16. Запас срока годности Товара на момент поставки должен быть не менее 70 %.

5.17. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить требование (претензию) об уплате неустойки в виде пени и/или штрафа.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей за каждый факт ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

6.4. Заказчик вправе при окончательном расчете вычесть неустойку, предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки, рассчитанной в соответствии с пунктом 6.3. Договора.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего Договора.

6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков, Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.

6.6. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Поставщик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Поставщик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

6.7. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора за действия субпоставщиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Договору.

6.8. Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Договора, а также ущерб, причиненный по вине Поставщика и его работников.

6.9. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых в качестве обеспечения исполнения Договора.

Поставщик несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

6.12. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.

8. Расторжение, изменение Договора, порядок разрешения споров

8.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:

- если задержка в сроках поставки Товара Поставщиком, в соответствии с условиями договора составляет более 3 (трех) дней;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика по любым основаниям;

- систематическое нарушение (более 3-х случаев) Поставщиком требований по качеству Товаров;

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. При расторжении договора по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в количестве, определяемом итоговым актом взаиморасчётов, подписанным Заказчиком и Поставщиком. Заказчик оплачивает Поставщику фактически понесенные им расходы, а Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки.

8.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения договора Заказчик имеет право требовать от Поставщика причиненные убытки.

8.8. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

8.9. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8.10. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

8.11. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика предусмотренное договором количество Товара увеличиваются не более чем на 20 % или уменьшаются не более чем на 20 %; при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на 20% цены договора; при уменьшении предусмотренного договором количества Товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара; цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.

в) изменение срока исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно.

9. Прочие условия

9.1. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с момента наступления изменений, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника Договора, не известившего об этих изменениях.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.

9.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.4. Поставщик представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.5. Ответственными за исполнение настоящего Договора являются:

- со Стороны Заказчика – Заведующая складом, телефон 8(40156)6 4240, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- со Стороны Поставщика (указывается Ф.И.О. должностного лица, номер телефона, адрес электронной почты).

9.6. Во всем, что не было предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

Приложение к Договору:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – Спецификация.

Приложение № 3 – График и место доставки товара.

Приложение № 4 – Форма акта сдачи-приемки товара

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

№______________

от «___» _________ 2025 года

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров (средства для стирки) во 2-м полугодии 2025 г.

Включается информация о Товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанная в извещении на проведение запроса котировок цен в электронной форме Поставщика (пункт 292 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБСУСО КО «Специальный пансионат «Долгоруково»).

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору

№ ____________________

от «__» __________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хозяйственных товаров (средства для стирки) во 2-м полугодии 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору

№ ____________________

от «__» __________2025 г.

График и место доставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору

№ ____________________

от «__» __________2025 г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

по состоянию на ________ года

Поставщик ______ в лице _______, действующего на основании ________, с одной стороны, и Заказчик _________ в лице ________, действующего на основании ________ , с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

В соответствии с Договором от __________ г. № _____ Поставщик выполнил обязанности по поставке товара (далее - Товар).

- Посмотреть таблицу с данными

Соблюдение условий перевозки _____________ Товара.

Итого поставлено Товара на общую сумму _____, в том числе НДС ____/НДС

не облагается на основании _____.

Следует получить по настоящему Акту _____ ( ) рублей.

К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на __ листах.

Копии товарных накладных от ________

Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: ______.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

от _________ исх. № __________

Кому: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

На основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № _________________ от «___» __________ 20__ года настоящей заявкой выражаем свое согласие поставить товар на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

* Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

Предлагаемая цена Договора ______________ (______________________________ руб. ______ коп.).

(цифрами) (прописью)

с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и другие обязательные платежи, связанных с исполнением обязательств по Договору, и остается неизменной в течение всего срока поставки (срока действия настоящего Договора).

Подтверждаем достоверность представленной информации, осведомлены об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Согласны со сроками и порядком оплаты поставки товара.

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

ЭП

Декларирую соответствие участника запроса котировок в электронной форме _______________________________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

указанным требованиям, а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

От имени участника закупки подтверждаю отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

ЭП

Приложение № 5 «Предложение

участника запроса котировок в электронной форме о цене договора»

На основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № _________________ от «___» __________ 20__ года настоящей заявкой выражаем свое согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и готовы поставить указанные ниже товары по следующим ценам:

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена Договора ______________ (______________________________ руб. ______ коп.).

(цифрами) (прописью)

с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи, связанных с исполнением обязательств по Договору, и остается неизменной в течение всего срока поставки (срока действия настоящего Договора).

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы) м.п.