Тендер - Поставка хозяйственных товаров №319894439
Описание тендера:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №80 "СВЕТЛЯЧОК" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 80 «Светлячок», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Гасымовой Светланы Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп.5, п.8.5, р. VIII Положения о закупках МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок», заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем:
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее по тексту – товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте, согласно спецификации (приложение №1) и качества в срок, указанный в разделе 4 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить этот товар в соответствии с условиями настоящего договора.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями настоящего договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках настоящего договора является новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование Поставщика, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
Место (места) поставки товара: индекс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, дом 47 «Б», ул. 60 лет Октября, дом 58, ул. 60 лет Октября, дом 49 «Б», ул. Дружбы Народов 15Б.
2. Цена договора и порядок расчетов
Общая цена договора составляет _______________ рублей _____ копейка, в том числе НДС Стоимость единицы товара указана в спецификации (приложение № 1 к договору). Цена договора включает все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
Расчеты по договору производятся в следующем порядке:
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.
Оплата производится в рублях Российской Федерации.
Авансовые платежи по договору не предусмотрены.
Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД) на данный товар, на основании представленных Поставщиком счета или счета-фактуры.
При ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по договору Заказчик вправе произвести оплату за поставленный товар за вычетом начисленной Поставщику в соответствии с разделом 6 настоящего договора неустойки, при этом в адрес Поставщика направляется письменное требование, в котором указываются: цена договора в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора; размер неустойки, подлежащей взысканию; основания применения и расчет неустойки; сумма, подлежащая оплате.
В случае уменьшения Заказчику соответствующими муниципальными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по договору, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о цене и (или) количеству товаров.
Права и обязанности сторон
Заказчик имеет право:
Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).
По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 10.1 настоящего договора.
Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.
Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
Отказаться от приемки товара в случае поставки товара ненадлежащего качества.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку поставляемого по договору товара в соответствии с условиями настоящего договора.
Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Поставщик обязан:
Поставить товар в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего договора.
Поставить товар в количестве и ассортименте согласно спецификации к договору. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.
Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). Копии указанных документов, заверенные надлежащим образом, предоставляются Заказчику при передаче товара (каждой партии товара). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Передать Заказчику товары надлежащего качества. Товар должен соответствовать требованиям нормативных и технических документов: ТУ, ГОСТ, СП, СанПИН и т.п., в соответствии с действующим законодательством РФ.
Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание, ремонт, восстановление или замену товара, предусмотренного приложением №1 настоящему договору. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика. Гарантийный срок составляет не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком товарной накладной (акта сдачи-приемки товара, акта о выполненных работах по монтажу и установке (сборке, настройке), протокола испытания). Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров. Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках настоящего договора.
Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями настоящего договора.
Порядок и сроки поставки товара
Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в течении 10 (десяти) календарных дней со дня подписания договора.
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с одновременным предоставлением документов, подтверждающих качество товара.
Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной или УПД).
Досрочная поставка товара допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать документ о приемке в порядке, установленном настоящим договором.
В случае, если в пункте 9.1 договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения договора в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по договору, в котором указываются сведения о прекращении действия договора, сведения о фактически исполненных обязательствах по договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
В случае, установленном в пункте 4.5. настоящего договора акт взаимосверки признается документом, подтверждающим приемку.
Порядок сдачи и приемки товара
Поставщик, в срок, указанный в разделе 4 настоящего договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке: - товарную накладную, счет-фактуру и (или) счет на оплату (указанные документы могут быть заменены одним документом: универсальный передаточный документ); - акт сдачи-приемки товара (при необходимости); - сертификат соответствия или декларация о соответствии (при наличии);
Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим договором, осуществляется в следующем порядке:
В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае ее создания), экспертов, экспертных организаций (в случае их привлечения к приемке) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1. настоящего договора), а также проверка целостности упаковки, вскрытия упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в спецификации либо заявке (в случае поставки товара частями). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в спецификации (заявки). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в спецификации (заявке), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.
Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в спецификации (заявке), заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению сторон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в спецификации (заявке), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном пунктом 5.3.7. настоящего договора. Приемка излишнего товара не осуществляется, за исключением случаев, если у Заказчика в период действия договора образовалась потребность в дополнительном количестве товара, указанного в спецификации (заявке). В этом случае стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к договору в соответствии с пунктом 10.1 настоящего договора.
В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителей Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 5.3.7. настоящего договора. Приемка некачественного товара не осуществляется до подтверждения Поставщиком качества товара в порядке, установленном пунктом 5.3.6. настоящего договора.
В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом/ демонтажом товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
Обо всех нарушениях условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению стон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.
Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком.
В случае, если к окончанию срока действия Договора Заказчиком не заказан весь объем товара, стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора. Данный акт является основанием для проведения окончательных взаиморасчетов между сторонами.
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему договору.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательств.
Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 миллиона рублей;
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 миллиона рублей;
6.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 миллиона рублей;
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.11. Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.
Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком или Поставщиком путем направления уведомления другой Стороне.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.
Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
По настоящему договору предусмотрен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней со дня получения претензий.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 2025 года, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
Прочие условия
Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - при изменении по инициативе заказчика количества поставляемого товара с соответствующим изменением цены договора в пределах 50 процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены за единицу товара. Изменение цены договора возможно не более двух раз, при этом стороны вправе продлить срок исполнения договора; - если поставщиком предложена поставка товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), без изменения всех прочих существенных условий договора; - если цена договора снижается по соглашению сторон, без изменения, предусмотренного договором количества товара и иных условий исполнения договора; - если возникла необходимость в переносе сроков оплаты.
Изменение по инициативе заказчика существенных условий договора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях: - если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или решениями судов; - если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы.
При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, переходят к новому Заказчику.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено условиями договора.
До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора по почте заказным письмом.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено условиями настоящего договора.
Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.
Договор составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
К договору прилагаются:
- Спецификация (Приложение).
11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
