Тендер - Поставка хозяйственных товаров №319164789

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор__ХОЗНУЖДЫ_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):Не заполнено

ДОГОВОР №

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства» (МАДОУ д/с № 390), в лице Заведующего Гришачевой Екатерины Юрьевны, действующего на основании Устава, далее именуемое "Заказчик", с одной стороны и ___________________________________________________________, в лице______________________________________________, действующего на основании ___________, далее именуемое "Поставщик", с другой стороны, на основании Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставка ____________________________________для нужд МАДОУ д/с № 390 по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимира Заровного, 30, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1)

1.2. Перечень и объем поставляемых товаров определяются, согласно Приложению № 1

2. Количество и качество товаров

2.1. Ассортимент, количество, характеристики и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и не подлежат изменению.

2.2. Поставляемые товары должны соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, новыми, ранее неиспользованными , должны иметь сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации, декларацию о соответствии или иные документы в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Поставка должна включать в себя доставку, сборку, установку, на месте ее установки, погрузо-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении). Доставка должна быть осуществлена транспортом и силами Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

2.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами документов о приемке. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества согласно сертификату качества/декларации соответствия (в соответствии с действующим на момент поставки партию товара, являющуюся неотъемлемой частью сопроводительных документов на каждую партию товара.

2.5. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах Поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока службы (срока полезного использования) Товара.

2.7. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока службы Товара.

3. Порядок приемки

3.1. Товары считаются поставленными после подписания сторонами следующих документов о приемке:

- товарных накладных (либо универсального передаточного документа) и акта приема-передачи товара;

Документ о приемке товаров по количеству и качеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в товарных накладных, либо в универсальном передаточном документе. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные договором.

3.2. В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.

При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель Заказчика обязан:

• приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром;
• вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов с момента обнаружения отклонений.

В случае, когда Поставщик и Заказчик находятся в одном городе, представитель Поставщика должен явиться не позднее следующего дня после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. В том случае, если поставщик иногородний, его представитель должен прибыть на приемку не позднее одного календарного дня после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика. Замена бракованных товаров производится в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.

4. Цена договора

4.1. Цена договора, помимо стоимости товара являющегося предметом договора, включает в себя также расходы, связанные с доставкой, сборкой и установкой в месте ее установки, погрузо-разгрузочными работами, упаковкой, хранением товара, НДС (или без НДС) и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением данного договора.

4.2. Цена договора составляет 0,00( ) рублей 00 копеек (без НДС на основании применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения, статья 346.11 глава 26.2 НКРФ).

4.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

4.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.

4.5. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

4.6. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара

5. Источник финансирования

5.1. Источником финансирования договора является бюджет города Новосибирска на 2025 год.

6.Формы, сроки и порядок оплаты

6.1. Оплата производится по факту поставки в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 рабочих дней, на основании следующих документов, подписанных сторонами:

- товарных накладных (либо универсального передаточного документа) и акта приема-передачи товара;

6.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

7. Срок исполнения договора

7.1. Поставка производится с даты заключения договора, в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Заявка может быть подана как в устной форме (по телефону), так и отправлена по факсу или электронной почтой. Дата и время поставки товара согласовывается с Заказчиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически выполненных Поставщиком.

8.4. В случае нарушения срока поставки товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения и /или ненадлежащего исполнения своих обязательств.

9. Расторжение договора

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении условий исполнения Договора Поставщиком:

- в случае просрочки поставки Товара более чем на 3 календарных дня;

- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10. Прочие условия

10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

10.2. Все вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Ни одна из сторон не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2025 года. По расчетным и гарантийным обязательствам до полного их исполнения.

11.2. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.

12.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

12.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № от 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № от 2025 г.

АКТ

о выявленных недостатках и необходимых доработках

по Договору № от 2025 г.

г. Новосибирск «__» __________ 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства» (МАДОУ д/с № 390), в лице Заведующего Гришачевой Екатерины Юрьевны, действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны и_______________________________________ , в лице________________________, действующей на основании_________, далее именуемое «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о том, что в результате поставки товара по Договору № от _______________ 2025 г., выявлены следующие недостатки, подлежащие устранению:

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий МАДОУ д/с № 390 Директор

_________________Е.Ю. Гришачева ___________________