Тендер - Поставка хозяйственных товаров №317201758

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть58 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):г. Благовещенск, ул. Ленина, 50
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.11.2025 по 18.11.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ИЗВЕЩЕНИЕ_И_ДОКУМЕНТАЦИЯ_о+п

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника отдела правового, кадрового обеспечения и государственных закупок

____________ Ю.А. Володина

«10» ноября 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора

на поставку хозяйственных товаров

(при проведении закупки, включая вопросы и ситуации, не указанные в настоящих извещении и документации, заказчик, комиссия заказчика и участники закупки руководствуются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»), утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 19 сентября 2022 года (далее – Положение о закупке))

Настоящий аукцион в электронной форме проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ПОДГОТОВЛЕНО:

Специалист по закупкам отдела правового,

кадрового обеспечения и государственных закупок

______________ А.А. Бархатова

2025 год

Часть 1.Извещение и документация

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 2. Извещения и документации

Рекомендуемая форма заявки на участие в электронном аукционе

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №_______________, мы, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме №_____________, и готовы поставить ________________________ в следующем порядке, а именно:

Техническое задание
(описание объекта закупки):
(УКАЗЫВАЮТСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКАЗА ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ТОВАРА К ПОСТАВКЕ) - Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки товара: _____________________________________________________

Место поставки товара: _____________________________________________________

Срок гарантии / остаточный срок годности (при наличии): _____________________
Часть 3. Извещения и документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хозяйственных товаров

Поставщик обязуется поставить товар с указанными ниже характеристиками: - Посмотреть таблицу с данными
2. Требования к качеству Товаров, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.
Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении (эксплуатации); без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), доступный к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество Товара.
Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
При поставке Товара Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество Товара оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, оформленный на Заказчика, инструкция по эксплуатации и др.).
3. Требования к упаковке Товара:
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работ, а также при последующем хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
4. Требования к отгрузке и доставке Товара:
Поставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика на склад Заказчика.
5. Гарантия качества:
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и несет все расходы по устранению дефектов Товара, выявленных в процессе приемки-передачи Товара.
6. Место поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 50.
7. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты заключения Договора.
Зав. хозяйством ООД Прокопенко Е.Н.
Таблица № 1 - Посмотреть таблицу с данными
Часть 4. Извещения и документации
Проект договора
г. Благовещенск «____» _____________ 2025 г.
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________________________________________, далее именуемое «Поставщик», в лице ________________________________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» соответственно, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона (протокол №_______ от « » ___________ 20__г.), руководствуясь Положением «О закупке товаров, работ, услуг» для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» от 19 сентября 2022 г. разработанного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предмет Договора: поставка хозяйственных товаров (далее – Товар). Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Договора установлена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ______________ (_________________) рублей __ копеек. («С» или «БЕЗ» учета НДС, в соответствии с режимом налогообложения).
Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.8.3 настоящего Договора.
В цену договора включаются все расходы, производимые в процессе поставки товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, стоимость самого товара, а также расходы на доставку товара на склад Заказчика, погрузку/выгрузку, складирование товара в месте, указанном Заказчиком, и все остальные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением договора.
2.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком по факту поставки товара, путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика на основании предоставленных платежных документов счета, счета-фактуры (не предоставляется при применении упрощенной системы налогообложения) или универсального передаточного документа, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком товарной накладной / УПД.
2.3. Денежное обязательство Заказчика, предусмотренное настоящим Договором, считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре.
3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.
3.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки Товара.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять и оплатить стоимость Товара в порядке, установленном Договором.
3.2.2. Осмотреть Товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по принятию Товара.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать подписания Заказчиком Товарной накладной / УПД в соответствии с разделом 4 Договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и всю документацию, необходимую для дальнейшей эксплуатации Товара в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
3.4.3. Произвести замену поставленного Товара ненадлежащего качества в срок, указанный Заказчиком.
3.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Объем, технические характеристики: в соответствии с Приложением № 1 настоящего Договора.
4.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 50.
4.3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты заключения Договора.
4.4. Доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Получение Товара осуществляется Заказчиком и оформляется товарной накладной / УПД, подписанной уполномоченными представителями Сторон.
4.5. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки за 3 (три) рабочих дня до момента поставки Товара. Приемка Товара осуществляется путем проверки целостности упаковки, вскрытия упаковки, осмотра Товара на предмет внешних повреждений.
Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика и в Спецификации (Приложение № 1).
4.6. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента поставки Товара Поставщиком.
4.7. Товар, поставляемый Поставщиком должен соответствовать характеристикам, указанным в техническом паспорте к Товару.
4.8. При поставке Товара Поставщик обязан по каждой поставляемой позиции передать Заказчику паспорт, сертификат соответствия и иную документацию изготовителя на русском языке подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.
4.9. По факту приемки Товара составляется товарная накладная / УПД. При отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Товара Заказчик подписывает товарную накладную / УПД.
4.10. Если в результате приемки Товара Заказчиком выявлены недостатки, Поставщику направляется Акт об их обнаружении с перечнем выявленных недостатков и дефектов, и сроком их устранения.
4.11. В случае невозможности устранения недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком, а также замены некачественного Товара в срок, установленный в Акте об обнаружении недостатков, Поставщик извещает об этом Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта. В таком случае Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора.
4.12. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной / УПД.
4.13. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной / УПД. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.
4.14. Поставка Товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандарта. Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.
4.15. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или поломку груза вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии. Поставщик обязан возместить дополнительные транспортные, складские и иные расходы, возникшие в связи с засылкой груза не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
4.16. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара должны быть выполнены в полном объеме.

КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товаров, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: поставляемые товары для нужд учреждения должны отвечать требованиям пожарной и технической безопасности, установленными техническими регламентами РФ к поставке данного вида товара, соответствовать сертификатам на данную продукцию.
5.2. Поставщик гарантирует передать Заказчику свободный от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений указанный в п.1.1 Договора Товар. Комплект поставки в соответствии со Спецификаций (Приложение № 1).
5.3. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему впоследствии поставки Товара ненадлежащего качества.
5.4. Риск случайной гибели или порчи Товара до момента поставки его Заказчику лежит на Поставщике Товара.
5.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае обнаружения недостатков.
5.6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара должны быть выполнены в полном объеме, с последующим гарантийным обслуживанием.
5.7. В случае обнаружения недостатков, дефектов по факту поставки Поставщик обязан устранить их своими силами и за свой счет в течении 3-х дней с момента получения письменного извещения Заказчика об устранении недостатков. При необходимости замены изделия в течение 14-ти дней.
5.8. Гарантийные обязательства на Товар – в соответствии с Приложением № 1 настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае поставки некачественного товара, а также товара, не отвечающего требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иным нормативным актам, не соответствующего условиям настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик получивший уведомление от Заказчика о недостатках поставленных товаров в течение текущего рабочего дня произвел замену поставленного товара товарами надлежащего качества.
6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.
6.4. В случае поставки некомплектных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уменьшения покупной цены товара, а также доукомплектования товара в течение текущего рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.
6.5. В случае если Поставщик не выполнил требования, предусмотренные пунктом 6.3. договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.
6.6. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки поставки товара. Поставщик освобождается от ответственности, если просрочка исполнения им обязательства возникла по вине Заказчика.
6.7. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки платежа.
6.8. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.
6.9. Стороны могут предъявить взаимные претензии по фактам нарушения условий договора в течение всего срока его действия. Окончание срока действия договора не освобождает от ответственности за его нарушение.
6.10. Выплата Сторонами (Стороной) штрафов, пеней, неустоек, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
6.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
8.1.1. Задержка Поставщиком окончания выполнения обязательств по Договору по его вине, когда срок поставки увеличивается более чем на 10 (десять) дней;
8.1.2. Выявленное в процессе приемки товара существенное нарушение Поставщиком условий Договора, ведущие к снижению качества товара, если это нарушение не устранено в течение 10 (десяти) дней;
8.1.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств;
8.1.4. В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2. Поставщик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
8.2.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств;
8.2.2. В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления после подписания настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки (за исключением забастовок трудовых коллективов Сторон), вступления в силу запретительных или ограничительных актов государственной власти и государственных органов, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух суток в письменной форме уведомить другую Сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора лишает Стороны права ссылаться на эти обстоятельства.
9.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти календарных дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по настоящему Договору, приняв все меры по проведению взаимных расчетов, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков.
9.4. Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.
ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТ, ВНЕСЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Обеспечение исполнения договора предусмотрено для обеспечения исполнения поставщиком его обязательств по договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, возмещение ущерба.
10.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
10.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.
10.4. При подписании договора со своей стороны участник предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения договора (далее – гарантия исполнения договора) в размере 5% (пять процентов) от начальной максимальной цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,11 (тридцать тысяч сто сорок один) рубль 11 копеек.
10.4.1. Денежные средства по обеспечению исполнения Договора перечисляются на банковский лицевой счет Заказчика в установленном настоящей документацией размере по следующим реквизитам:
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКЦ № 3 ДГУ Банка России // УФК по Амурской области, г Благовещенск (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области») л/с 20236U40680
р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
В назначении платежа указывать: средства на обеспечение исполнения договора (указать предмет аукциона в соответствии с документацией об электронном аукционе), (номер извещения ______________).
Обеспечение исполнения договора вносится победителем аукциона перед подписанием договора.
10.5. При предоставлении независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора заказчик принимает независимые гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимых гарантий в целях налогообложения.
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее, чем на один месяц.
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий.
10.6. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
10.7. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
10.8. Срок предоставления обеспечения:
Дата начала действия обеспечения исполнения договора - не позднее, чем дата заключения договора.
10.9. Обеспечиваемые обязательства: все обязательства по договору, в т.ч.:
- обязательства по выплате причитающихся заказчику денежных средств по договору или в связи с ним;
- обязательства по выплате неустойки (пеней, штрафа) заказчику, если Поставщик нарушает какое-либо из своих обязательств по договору;
- обязательства по возмещению заказчику ущерба, причиненного Поставщиком.
10.10. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении договора во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.
10.11. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме независимой гарантии, заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении договора обратить взыскание на сумму, обеспеченную независимой гарантией.
10.12. Денежные средства возвращаются Поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней с момента исполнения договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, либо связанные с ним, стороны обязуются рассматривать путем направления письменных претензий. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения.
11.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, спорный вопрос передается на рассмотрение Арбитражного суда Амурской области.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора действительны при условии составления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, за исключением изменений, указанных в п.12.2 настоящего Договора.
12.2. В случае изменения адреса, наименования или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
12.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа. Дополнительно Стороны вправе составить Договор в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом один экземпляр будет находиться у Заказчика, второй экземпляр – у Поставщика.
12.4. По соглашению сторон в условия договора могут вноситься изменения. Все изменения, дополнения к договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которые подписываются уполномоченными представителя сторон.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_____

от «___» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик обязуется поставить Заказчику следующий Товар в установленные Договором сроки:

- Посмотреть таблицу с данными