Тендер - ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ №309329184

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными2_Проект_договора

Договор № ____

поставки хозяйственных товаров

г. Владивосток «___» ________ 2025 г.

Отдел Государственной Фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Владивостоке, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице временно исполняющего обязанности начальника отдела Обушного Николая Анатольевича, действующего на основании Положения об отделе и Приказа ГФС России от 4 сентября 2025 г. № 560л/с, с одной стороны, и __________________», именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ____________________, действующий на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика хозяйственные товары (далее Товар), в соответствии с требованиями, указанными в Спецификации (приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке, установленном настоящим договором.

1.2.Срок поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего договора. Точная дата поставки согласовывается Сторонами. В выходные и нерабочие праздничные дни поставка Товара не производится.

1.3.Место поставки: по адресу Заказчика г. Владивосток, ул. Калинина, 275.

Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

2.Цена договора и порядок оплаты

2.1.Цена настоящего договора составляет _____(_________) рублей __ копеек, НДС ______. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его действия.

Цена настоящего договора включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги и иные обязательные платежи, расходы на маркировку, тару и упаковку, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы до места поставки, страховку и иные необходимые расходы.

2.2. Заказчик оплачивает Товар, путем безналичного расчета в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Товара на основании товарной накладной и/или универсального передаточного документа и выставления счета и/или счет-фактуры Поставщиком.

2.3.В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, оплата по настоящему договору уменьшается на размер налоговых платежей.

2.4.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Код бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.Качество, комплектность товара, гарантийные обязательства

3.1.Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым фирмой изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего договора (если Товар подлежит обязательной сертификации).

3.2.Соответствие качества Товара, его упаковки и маркировки должно быть подтверждено следующими документами:

Сертификатом качества (при необходимости), выдаваемым государственной компетентной организацией страны происхождения Товара на каждую партию Товара (или иным аналогичным документом), в котором указывается:

а) полное наименование Товара в соответствии с технической спецификацией;

б) фактические показатели качества Товара, ее упаковки и маркировка;

3.3.На поставляемые товары Поставщик дает гарантию качества в соответствии с гарантией, предоставляемой заводом-изготовителем.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

4.Обязанности сторон

4.1.Обязанности Поставщика:

4.1.1. Доставить Товар Заказчику.

4.1.2. Передать одновременно с Товаром непосредственно следующие документы:

а) свидетельство о происхождении Товара;

б) сертификат качества и / или сертификат соответствия и другие сопроводительные документы (гигиенический сертификат и т.п.) (при необходимости);

в) счет и/или счет-фактура, и/или товарная накладная, и/или универсальный передаточный документ.

4.1.3. Нести все расходы, прямо или косвенно связанные с доставкой Товара до момента подписания Сторонами соответствующего документа о приемке.

4.1.4. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству, качеству Товара считаются выполненными с момента подписания без замечаний соответствующего документа о приемке Поставщиком и Заказчиком.

4.1.5. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара Поставщик обязан вывести Товар в тот же день своими силами.

4.2.Обязанности Заказчика:

4.2.1. При отсутствии обоснованных претензий к Поставщику принять Товар по количеству, качеству и ассортименту в течение двух рабочих дней, составить и подписать соответствующие документы (по п.4.1.2.).

4.2.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания соответствующих документов. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.Порядок приемки Товара

5.1. Заказчик принимает поставленный Товар по количеству в течение двух рабочих дней. Приемка Товара по количеству подтверждается подписанием Заказчиком соответствующего документа о приемке.

5.2. В срок, указанный в пункте 5.1, Заказчик осуществляет визуальную проверку Товара на предмет внешних повреждений.

5.3. При наличии претензий к количеству или внешнему виду Товара Заказчик в срок, указанный в пункте 5.1, направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара, с требованием произвести замену Товара или допоставку Товара в течение двух рабочих дней.

5.4. В случае невыполнения Поставщиком требований Заказчика, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.Ответственности сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленных Товаров Поставщику, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном согласно Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в соответствии с Правилами в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке, согласно Правилам:

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора (в соответствии с Правилами);

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств или по вине другой Стороны.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней), убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.8. В случае ненадлежащего исполнения, в том числе просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переговоров, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных ограничений или иных объективных обстоятельств вне разумного контроля сторон, оказывающих влияние на выполнение обязательств по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления указанных обстоятельств.

7.2. Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного органа.

8.Разрешение споров

8.1.Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. А в случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении претензии или об отказе в удовлетворении претензии.

9.Срок действия договора, изменение и расторжение

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 19 декабря 2025 года, прекращение срока действия настоящего договора не является основанием для прекращения по нему денежных обязательств, которые действуют до момента их полного и надлежащего выполнения.

9.2. Внесение изменений в настоящий договор возможно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, предусмотренных договором;

9.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __________от __________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными1_КП

От: ООО "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА"

690090, Приморский край, Владивосток г, Светланская

ул, дом № 16

Коммерческое предложение

Подготовлено: Зимовина Юлия Александровна, № ЦБ-1726 от 18.09.2025.

Для ОТДЕЛ ГФС РОССИИ В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ.

Компания ООО "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим

позициям:

№

Наименование

Кол-во

1 BA LR6 KODAK MAX 4BL Батарейка 1шт

(1/4/80/400)

2 Мешки для мусора (на 120л) OfficeClean 35мкм

10шт (1/20)

3 Универсальное чистящее средство DOMESTOS 1л

ассорти (1/12/576)

4 Чистящий порошок Пемоксоль

"Лимон.Сода-эффект" 400г в тубе (1/20)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/А OfficeClean Средство для мытья полов

"Лимон" 1л (1/12)

6 Туалетная бумага "Дивная" без втулки 55,5 м

(1/30)

7 Туалетная бумага OfficeClean 2-слойная 4 рулона

(1/16)

8 Освежитель воздуха OfficeClean "Морской бриз"

300 мл (1/12)

9 Мыло жидкое Vega "Апельсин" 5л (1/4)

Срок

поставки

Ед.

Цена

Скидка

Сумма

10

шт

69.12

691.20

2

шт

248.64

497.28

2

шт

373.44

746.88

1

шт

85.44

85.44

2

шт

143.04

286.08

60

шт

24.96

1 497.60

2

шт

113.28

226.56

3

шт

123.84

371.52

1

шт

417.60

417.60

Всего наименований: 9, на сумму 4 820,16 руб., в том числе НДС 803,36 руб.

Четыре тысячи восемьсот двадцать рублей 16 копеек

Указанные цены действуют до 1 ноября 2025 г.

Цены действительны только при покупке всех товаров предложения.

С уважением,

Зимовина Юлия Александровна

690090, Приморский край, Владивосток г, Светланская

ул, дом № 16

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 160