Предмет контракта: Поставка хозяйственных товаров Цена контракта: 30 052,02 RUB
№
Название
Цена
Цена за ед.
Количество
Ед. измерения
1
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях Принцип действия Механический Вид упаковки Металлический флакон Объем ≥ 290 и ≤ 300 СМ3; МЛ
7549.92
104.86
72
Штука
2
Блок розеток Тип Сетевой фильтр Тип розеток EURO с заземлением Тип штепселя блока розеток EURO
11422.5
1142.25
10
Штука
3
Мыло туалетное жидкое Вид упаковки Канистра пластиковая Объем, СМ3; МЛ ≥ 5000 Наличие антибактериального компонента Да
9302.4
58.14
160
Литр; кубический дециметр
4
Чистящее средство Назначение Для чистки канализационных труб Консистенция Жидкая Вид упаковки Бутылка пластиковая
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 ФЗ № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 ФЗ № 44-ФЗ и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения следующего метода: нормативный метод.
В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 ФЗ № 44, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 № 100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг», а также распоряжением Комитета по контролю Санкт-Петербурга от 24.06.2024 № 33-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (пункт 2.7.2. приложения № 1).
Расчет начальной (максимальной) цены контракта приведен в прилагаемой таблице.
В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 указанной статьи.
При этом в соответствии с положениями бюджетного законодательства цена заключаемого контракта ограничивается пределами лимитов бюджетных обязательств.
Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в закупке и расчетов с поставщиками - рубль Российской Федерации.
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или)
мер ограничительного характера
Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих
из иностранных государств,
выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении
товаров российского происхождения,
а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими
лицами,
а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства
Российской Федерации
о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.
2. Целью данной закупки является обеспечение сотрудников Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга хозяйственными принадлежностями.
Основанием для закупки товара являются:
- Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», источник финансирования – бюджет Санкт-Петербурга на 2025.
- план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга на 2025 год.
3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:
20.41.31.130 «Мыло туалетное жидкое»,
20.41.41.000 «Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях»,
20.41.44.190 «Средства чистящие прочие»,
27.33.13.190 «Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки».
4. При описании объекта закупки заказчиком использована информация, включенная в каталог товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», справочника каталожных наименований в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 № 171-р «Об утверждении порядка формирования и ведения справочника конечных каталожных наименований и правил использования справочника конечных каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга в государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга», информацию из ведомственного перечня, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), а также информацию из ведомственного перечня, утвержденного правовым актом заказчика.
Характеристики товара, размещенные в разделе «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в Таблице документа «Описание объекта закупки».
Соответствие нормативной технической документации: ГОСТ Р или ТУ производителя.
5. Место поставки Товара: Товар должен быть доставлен по адресу:
190000, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 7, литер А, 1 этаж, кабинет 108.
6. Срок поставки товара: Товар должен быть доставлен и размещен в местах хранения Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. 7. Поставщик согласовывает дату и время поставки Товара путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки Товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Контракте на адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Поставка Товара осуществляется в период времени с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо рабочим дням. За один день до поставки Товара Поставщику необходимо сообщить Заказчику государственный номер транспортного средства, на котором будет осуществлена поставка товара, а также фамилию, имя, отчество, контактные телефоны водителя и экспедитора, осуществляющих поставку Товара.
Товар не должен оказывать негативного влияния на жизнедеятельность человека, а именно, выделять в окружающую среду вредные токсичные вещества.
Поставляемый товар должен отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара и соответствовать функциональным, техническим и количественным характеристикам, указанным в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).
При исполнении Контракта существенным нарушением Поставщиком требований к качеству Товара является поставка Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.
В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и (или) количества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента такого обнаружения.
Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.
Проведение электронных процедур, в том числе подача участниками закупок заявок, предложений о цене контракта обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом. При этом оператор электронной площадки не вправе отказаться от проведения электронной процедуры на такой электронной площадке.
Подпункт 2.1 пункта 2 формируется исходя из требований, применяемых к конкретной закупке, с учетом положений приложения № 1 к извещению об осуществлении закупки «Описание объекта закупки».
Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела «Тип объекта закупки» извещения об осуществлении закупки.
Пункт 3 формируется исходя из требований, применяемых к конкретной закупке.
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (далее - Комитет), действующий от имени Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности председателя Комитета Сергеева Михаила Дмитриевича, действующего на основании Положения о Комитете по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 23.03.2016 № 207, с одной стороны, и _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме от «__» ______ 2025 г. № _____ и в соответствии
со статьей 50 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – ФЗ № 44), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем:
Предмет Контракта 1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку хозяйственных товаров (далее – Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Расчету цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту), Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту),
а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Расчете цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту). Качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту). 1.3. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.
Цена Контракта, срок и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет __________ рублей ______ копеек (_______),
в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи
с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы по доставке, погрузо-разгрузке Товара в помещения Заказчика. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,
за исключением случаев, установленных ФЗ № 44 и Контрактом. Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных ФЗ № 44. 2.3. Источник финансирования Контракта - Бюджет Санкт-Петербурга на 2025
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете
Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; код раздела 0412;
код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга»; код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»; код вида расходов 244; код фонда 00. 2.4. Оплата фактически поставленного Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в Контракте. 2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 2.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте. Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Поставщиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов
Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. 2.8. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
Порядок, сроки и условия приемки Товара 3.1. Товар должен быть доставлен по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Рылеева,
дом 7, литер А, 1 этаж, кабинет 108. Условия поставки Товара: Поставщик согласовывает с Заказчиком дату и время поставки Товара путем отправки соответствующей информации с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Контракте, на адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. 3.2. Срок поставки товара: Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. Весь Товар поставляется одной партией. Поставка Товара осуществляется в период времени с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо рабочим дням.
За один день до поставки Товара Поставщику необходимо сообщить Заказчику государственный номер транспортного средства, на котором будет осуществлена поставка Товара, а также фамилию, имя, отчество, контактные телефоны водителя и экспедитора, осуществляющих поставку Товара. 3.3. Поставщик в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ
о приемке 1 , который должен содержать информацию, указанную в подпунктах
«а» - «г», «е» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44. 3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта, прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: - счет на оплату; - скан-образы документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара требованиям нормативных документов, разрешающих его использование на территории Российской Федерации, включая сертификаты соответствия (в случае, если товар подлежит сертификации), и другие имеющиеся документы на товар, подтверждающие качество товара, его страну происхождения. При этом в случае, если информация, содержащаяся
в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе
о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 информация, содержащаяся в документе о приемке. 3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 3.6. В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара
по количеству, ассортименту Товара, явным видимым повреждениям упаковки
и качеству Товара. 3.7. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации)
на основании контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ № 44. Результатом проведенной экспертизы Товара Заказчиком является отсутствие
или наличие нарушений условий Контракта. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества Товара,
не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик (приемочная комиссия) должны учитывать отраженные в заключении
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, осуществляется должностным лицом Заказчика, ответственным за приемку и оформляется путем проставления соответствующей отметки в документах о приемке результатов, предусмотренных контрактом, и/или путем подготовки документа «Заключение о проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактом». Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком до подписания документа о приемке. 3.8. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления документа
о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44)
на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта,
и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта, осуществляет одно из следующих действий: а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке; б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 3.8.1. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке. 3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 ФЗ № 44 по решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее
чем из пяти человек. 3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта,
и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта: а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа
без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы
в сфере закупок; б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов. 3.9.2. Приемочная комиссия имеет право частично принять поставленный Товар
с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически принятых Товарах в документе о приемке. 3.10. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа
от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 ФЗ № 44 таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. 3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке,
и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 ФЗ № 44. 3.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком. Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом. 3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии
с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта. Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 1 (один) рабочий день. 3.14. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа
о приемке в единой информационной системе в сфере закупок. 3.15. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.
Взаимодействие Сторон 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью. 4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами
и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным Контрактом. 4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям Контракта или осуществить его соответствующую замену
в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 4.1.4.Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Поставщиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44. 4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих при выполнении обязательств, предусмотренных Контрактом, влияющих
на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Поставщика контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждении административного производства, привлечении к административной ответственности. 4.1.6. Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 6 Контракта. 4.1.7. Формировать в единой информационной системе в сфере закупок и направлять Заказчику документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, являющихся его неотъемлемой частью
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 4.2. Поставщик вправе: 4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку поставленного Товара в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом. 4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом; 4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии
с положениями статьи 95 ФЗ № 44. 4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в соответствии с разделом 7 Контракта. 4.2.5. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту. 4.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с положениями Контракта и требованиями статьи 94 ФЗ № 44. 4.3.2. Провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта. 4.3.3. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. 4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что: а) поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки
(за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ № 44) и (или) поставляемому Товару; б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию
о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным
в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика. 4.3.5.В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
с использованием единой информационной системы в сфере закупок сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,
и разместить такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.
В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, такое решение не размещается
на официальном сайте;
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа
с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии
с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;
поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 4.3.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта. 4.4. Заказчик вправе: 4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту
и надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте и подтверждающих исполнение обязательств по Контракту. 4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта. 4.4.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных
как в ходе приемки, так и в течение срока годности Товара. 4.4.4. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта. 4.4.5. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Контракта, причиненных по вине Поставщика. 4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии
с положениями статьи 95 ФЗ № 44. 4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ № 44. 4.4.8. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком. 4.4.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.
Упаковка Товара 5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока эксплуатации Товара. 5.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара. 5.3. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по Контракту. 5.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки. 5.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза. 5.6. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.
Гарантия, качество Товара 6.1. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого Товара представлением Заказчику документов, подтверждающих его качество и безопасность: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара требованиям нормативных документов, разрешающих его использование на территории Российской Федерации, включая сертификаты соответствия
(в случае, если товар подлежит сертификации), и другие имеющиеся документы на товар, подтверждающие качество товара, его страну происхождения. Документы, передаваемые вместе с Товаром Заказчику, должны быть на русском языке. 6.2. При исполнении Контракта существенным нарушением Поставщиком требований
к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени,
или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения,
а также с другими подобными недостатками; в случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента
и (или) количества Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента такого обнаружения заменить его на Товар надлежащего качества, ассортимента
и (или) количества; поставляемый товар должен быть новым, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 6.3. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. 6.4. Товар должен соответствовать нормативной технической документации:
ГОСТ или ТУ производителя. 6.5. Товар не должен оказывать негативного влияния на жизнедеятельность человека,
а именно, выделять в окружающую среду вредные токсичные вещества.
Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа). 7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)). 7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 – 7.5 Контракта. 7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику
штраф, размер которого составляет 1 % цены этапа Контракта, но не более 5 тыс. рублей
и не менее 1 тыс. рублей. 7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 Правил,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и составляет: а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта
не превышает 3 млн рублей. б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей. 7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения 2 , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (если цена Контракта
не превышает 3 млн. рублей). 7.13. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.3
и 3.13 Контракта, а также непредставления документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.12 Контракта. 7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.16. В случае неисполнения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта. 7.17. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту. 7.18. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 7.19. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Обеспечение исполнение Контракта 8.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.
Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы
Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные
о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. 9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти
или органом местного самоуправления. 9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться
на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения обязательства по Контракту, а вторая Сторона вправе
не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы
при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением
и(или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту. 9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более
30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть Контракт. При прекращении Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения Контракта.
Рассмотрение и разрешение споров 10.1. Все споры, возникающие при исполнении Контракта, Стороны могут урегулировать путем переговоров. 10.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, все споры, возникающие при исполнении Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. 10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города СанктПетербурга
и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным. 10.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне
в порядке, предусмотренном пунктом 12.3.1 Контракта. 3 10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее
10 календарных 4 дней с даты получения претензии. 10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес
и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес
и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов. 10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет. 10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них. 10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии
в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 10.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств
по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком
на рассмотрение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
Срок действия Контракта, срок исполнения Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта 11.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,
в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии
с частью 5 статьи 51 ФЗ № 44 и действует по «15» декабря 2025 (включительно),
а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушение. 11.2. Срок исполнения Контракта: «30» ноября 2025. 11.3. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 11.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается
за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ФЗ № 44,
в том числе:
при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;
если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены Товара;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик
в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.
11.5. Предусмотренные пунктом 11.4 Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с ФЗ № 44 обеспечения исполнения Контракта (в случае наличия требований в Контракте), если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Поставщика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 ФЗ № 44. При этом:
размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 ФЗ № 44;
обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;
если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
если при увеличении в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44 цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.
11.6. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44 цены Контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.
11.7. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств
на срок исполнения Контракта.
11.8. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ № 44)
по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
11.9. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.
11.10. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта
не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
11.11. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке
в соответствии с положениями частей 8 – 11, 13 – 19, 2123 статьи 95 ФЗ № 44.
11.12. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 ФЗ № 44.
11.13. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения Контракта.
11.14. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
Заказчик с использованием единой информационной системы в сфере закупок формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает
его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.
В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, такое решение не размещается
на официальном сайте;
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа
с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии
с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;
поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.15. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.16. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы
в соответствии с пунктом 11.13 Контракта.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
В случае отмены Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе в сфере закупок. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, такое извещение не размещается на официальном сайте.
11.17. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.18. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Поставщиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 ЗФЗ № 44.
11.19. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.20. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
В случае отмены Поставщиком в соответствии с ФЗ № 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 20.1 статьи 95 ФЗ № 44, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует
с использованием единой информационной системы в сфере закупок извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе в сфере закупок. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, такое извещение не размещается
на официальном сайте.
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет
в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ № 44, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12. Прочие положения
12.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с даты такого изменения.
При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.
12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.3.1 Контракта, направляются
с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо
с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты
на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного
с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.3.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности
и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы
в сфере закупок путем направления электронных уведомлений.
Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы
в сфере закупок, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Поставщика, и размещаются в единой информационной системе в сфере без размещения на официальном сайте.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
12.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.
12.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта: главный специалист Сектора закупок и материально-технического обеспечения , тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
E_mail : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
12.9. Банковское или казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14. Перечень приложений
Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:
Приложение № 1 – Расчет цены Контракта;
Приложение № 2 – Описание объекта закупки.
15. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:
^ В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
и документа о приемке (устанавливается чекбокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ
о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»). В то же время Поставщие вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.
^ Включается в Контракт при наличии в Контракте таких обязательств
^ Порядок установлен частью 16 статьи 94 Закона.
^ Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.