Описание тендера: | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 7 "Ауринко" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (с результатом) |
Сумма контракта: | 14 561,90 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 16.05.2024 |
Окончание: | 28.05.2024 10:30:00 |
Тендер №: | 272681230 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / Республика Карелия / Петрозаводск |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / Республика Карелия / Петрозаводск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒Э▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒о▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение заявки: | 6 000.00 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка хозяйственных товаров
Цена контракта: 14 561,90 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Санокс 5 л (3), | 2403.6 | 600.9 | 4 | шт |
2 | Жидкое мыло для рук Радуга Антибактериальное 5л | 992 | 248 | 4 | шт |
3 | Жидкость для посуды Grass Viva 5л. | 2143.8 | 535.95 | 4 | шт |
4 | Мешки для мусора 30л 30шт СТАНДАРТ (50), | 2970 | 29.7 | 100 | шт |
5 | бумага туалетная Нева | 885.6 | 12.3 | 72 | шт |
6 | кондиционер д/белья 1 л. | 132 | 66 | 2 | шт |
7 | мыло хоз. | 145 | 29 | 5 | шт |
8 | салфетки белые 100 шт | 800 | 20 | 40 | упак |
9 | Радуга для пола и стен | 928 | 232 | 4 | ШТ |
10 | белизна-гель 1000 мл | 1820 | 65 | 28 | ШТ |
11 | Моп-насадка Лайма (220 гр.) | 405 | 135 | 3 | ШТ |
12 | Губка МАКСИ 5шт/50, | 32.4 | 32.4 | 1 | упак |
13 | Лотос М Универсал стир. порошок 20 кг Лотос М Универсал стир. порошок 20 кг | 904.5 | 904.5 | 1 | ШТ |
хоз. товары май.doc | 27 КБ | 16.05.24 11:08 | Действующая |
Договор поставки хозяйственных товаров № ____
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
г. Петрозаводск «___» марта 2024 года
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №7 «Ауринко» (МДОУ «Детский сад №7»), в лице заведующего Хитровой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и, ____________________________________ в лице директора __________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1.1. По поручению Заказчика Поставщик принимает на себя обязательство по поставке хозяйственных товаров (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), условиями Договора.
1.2. Место поставки Товара: г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская 18А.
Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара за счёт средств предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год на указанные цели и цены Договора, на основании счета-фактуры (счета) и акта приема-передачи Товара, подписанного Сторонами без замечаний.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ______ (__________________) рублей __ копеек, ( НДС нет). Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Договору в полном объеме в соответствии с требованиями Договора, в том числе стоимость Товара, расходы по доставке, разгрузке, прочие затраты Поставщика, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или условиями Договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному как индивидуальный предприниматель), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Заказчик производит оплату за фактически поставленный товар, после получения Заказчиком счета-фактуры (счета), при условии своевременного исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору без замечаний, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.
2.3. В случае просрочки Поставщиком выполнения взятых на себя по Договору обязательств Заказчик оплачивает фактически поставленный Товар за вычетом неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной пунктом 5.5. Договора, за исключением случая, когда неустойка перечислена Поставщиком до момента оплаты поставленного Товара, в установленные Заказчиком сроки.
2.4. В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона допускается изменение существенных условий Договора при его исполнении в следующих случаях:
2.4.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
2.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству поставляемого Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара стороны уменьшают цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
3. Сроки, порядок и условия поставки и приемки Товара
3.1 Поставка Товара производится в течение 10 дней с момента заключения договора, в ассортименте и в количестве Товара, указанных в Приложении №1 к Договору.
Дни и время поставок: в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые считаются выходными в Российской Федерации) с 09:00 до 16:30 (время московское).
3.2. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или привлеченным им в счет цены Договора по адресу: г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 18А. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика до 16 ч. 30 мин. в день поставки.
3.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком акта приема-передачи товара и товарной накладной.
3.4. Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
3.5. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность товарного вида и защиту от механических повреждений при соблюдении правил транспортировки.
3.6. Риски утраты или порчи Товара в процессе его доставки, а также выполнения погрузочно-разгрузочных работ, несет Поставщик.
3.7. Поставщик обязан известить Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до осуществления поставки.
3.8. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по количеству в момент подписания Сторонами товарной накладной. При получении Товара Заказчик обязан осмотреть и принять Товар. Обнаруженные недостатки фиксируются Сторонами письменно при передаче Товара.
3.9. Приемка Заказчиком поставляемого Товара на соответствие его количества, объема установленным Договором требованиям осуществляется на основании товарной накладной, по указанному в п.1.2 Договора адресу. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной представителями Сторон.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки Товара в случаях:
а) несоответствия Товара требованиям ассортимента, количества;
б) поставки Товара без надлежащей документации;
в) поставки Товара без сертификатов, свидетельствующих о надлежащем качестве поставляемой продукции, в случае, если наличие этих документов предусмотрено действующим законодательством РФ.
В названных случаях убытки относятся на счет Поставщика, а сведения о Товаре, в приемке которого отказано Заказчиком, вносятся в акт, составляемый в двух экземплярах и подписываемый Сторонами.
3.10. Подписанная Сторонами товарная накладная не является подтверждением качества Товара и основанием для оплаты Товара. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора, заключенного в соответствии с Законом.
3.11. В случае несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, как выявленных при приемке Товара, так и в процессе его эксплуатации (потребления), Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых действий по их устранению (далее - Акт). При этом Поставщик обязан устранить недостатки без дополнительной оплаты в пределах цены Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта (если в Акте не установлен иной срок). В случае отказа Поставщика от подписания такого Акта либо неявки Поставщика для его подписания Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для Сторон.
Претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 (десяти) дней со дня получения им Товара или обнаружения недостатков в процессе эксплуатации.
3.12. При отсутствии замечаний, в соответствии с результатами экспертизы, Заказчик производит приемку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания товарной накладной путем подписания акта приема-передачи товара.
3.13. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по Договору при условии поставки Товара Заказчику без замечаний по количеству и качеству, в полном объеме, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
4. Обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Товар надлежащего качества и в полном объеме, в срок, установленный пунктом 3.1 Договора. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам для данного вида товара, техническим условиям и иным установленным требованиям, предъявляемым к товарам данной категории.
4.1.2. Поставить Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) своим (или привлеченным) транспортом, в счет цены, определенной п. 2.1 Договора, и передать его по акту приема-передачи Товара и товарной накладной уполномоченному представителю Заказчика. Поставщику необходимо поставить товар в таре, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, хранении, в соответствии с требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Товары должны отвечать общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, соответствовать всем действующим нормам, иметь гарантии производителя, а также сертификаты соответствия (если данный товар подлежит сертификации).
4.1.3. Осуществить доставку, разгрузку в счет цены, определенной п. 2.1 Договора.
4.1.4. Гарантировать соблюдение комплекса организационно-технических мероприятий, обеспечивающих оптимальные условия при транспортировании и хранении Товара.
4.1.5. В случае недопоставки Товара, неполной комплектации Товара, поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта (если в Акте не установлен иной срок) за свой счет допоставить Товар, произвести замену Товара ненадлежащего качества, доукомплектовать Товар. До устранения недостатков Товар не считается принятым и оплате не подлежит.
4.1.6. Срок и объем предоставления гарантий качества на поставляемый Товар должен быть установлен согласно гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объема поставляемого Товара. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности поставленного Товара (отдельного устройства, агрегата, части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией Товара в гарантийный период. При невозможности восстановления работоспособности Товара по месту его нахождения и при наличии у Заказчика потребности Поставщик предоставляет Заказчику такой же или аналогичный товар для замены вышедшего из строя Товара, на срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в период до 30 (тридцати) календарных дней. В случае невозможности восстановления работоспособности Товара, Поставщик обязан в кратчайший срок заменить такой Товар (отдельное устройство, его часть, блок, узел, агрегат) на новый, при этом гарантия на такой Товар начинает исчисляться с момента его замены. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене, производятся за счет средств Поставщика.
4.1.7. В случае обнаружения производственных дефектов в Товаре (брака) в период гарантийного срока Заказчик вправе:
- потребовать замены на идентичный Товар или Товар с улучшенными характеристиками;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара.
4.1.8. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленный им Товар свободен от любых прав или претензий третьих лиц.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки Товара, производить проверку качества, комплектности, количества Товара, поставляемого Поставщиком, в том числе с привлечением по необходимости экспертов, экспертных организаций.
4.2.2. Обеспечить в порядке, определенном Договором, оплату поставленного Товара на основании счета-фактуры (счета), акта приема-передачи Товара, подписанного Сторонами без замечаний.
4.2.3. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
5.2. Поставщик возмещает ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по вине Поставщика и убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением обязательств по Договору или действиями (бездействием) Поставщика и его персонала.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
5.4. В случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в установленные в требовании сроки сумма, подлежащая оплате за поставленный Товар, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.7 Договора) начисляет Поставщику штраф в размере 10 (десять) процентов цены Договора.
Размер штрафа составляет _________ руб. 00 коп.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей.
5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей.
5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора, установленную пунктом 2.1. Договора.
5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора, установленную пунктом 2.1. Договора.
6. Срок действия договора. Расторжение договора
6.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2024 года.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
6.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления уведомления Поставщику.
6.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
6.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным требованиям к закупке.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе:
социальные возмущения (забастовки, теракты, попытки государственного переворота, иные вооруженные конфликты);
военные конфликты и военные действия;
массовые заболевания (эпидемии);
режим повышенной готовности, чрезвычайные ситуации, катастрофы природного характера (землетрясения, наводнения и т.д.);
пожары;
международные санкции;
вмешательство органов государственной власти и применение запретительных мер государств;
другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и о их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.3. Документ, изданный или выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления, или выданный уполномоченным государственным или муниципальным учреждением, торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. В случае невозможности исполнения обязательств в срок вследствие обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, и/или последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.5.По соглашению Сторон, в порядке, предусмотренном частью 65 статьи 112 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», допускается изменение срока исполнения Договора, и (или) цены Договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вы-званной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если вследствие просрочки Поставщика, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик утратил интерес в исполнении (пункт 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они согласованы Сторонами в письменном виде, за исключением случаев изменения наименований, мест нахождения, реквизитов (в том числе банковских) Сторон, указанных в разделе 10 Договора, о которых Стороны обязуются сообщить друг другу в одностороннем порядке путем направления другой стороне уведомления, совершенного в простой письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней, когда были произведены такие изменения.
8.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
8.3. Все споры, возникающие между Сторонами при заключении и исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласования спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию - 5 (пять) дней с момента ее получения контрагентом.
9. Приложения
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара
10. Адреса и реквизиты Сторон
Приложение № 1
к договору от «___» марта 2024 года № ___
Спецификация на поставку хозяйственных товаров
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#274683922 |
38 957
Обеспечение контракта:
5% |
5 дней
14.06.2024 24.06.2024 |
|
Малая закупка
#274863900 |
54 737
Обеспечение заявки:
6 000 |
2 дня
18.06.2024 21.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272681192
Поставка хозяйственных товаров (План график)
|
Не определен
#272681192 |
136 000
|
195 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Запрос цен
#272681191 |
843 437
|
срок истек
16.05.2024 21.05.2024 |
|
Единственный поставщик
#272681146 |
24 314
|
срок истек
- 31.05.2024 |
|
Запрос котировок
#272681143 |
срок истек
16.05.2024 22.05.2024 |
||
Единственный поставщик
#272680866 |
7 292
|
срок истек
- 31.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#272680028 |
2 247 241
|
срок истек
16.05.2024 24.05.2024 |
|
Запрос котировок
#272679081 |
2 247 241
|
срок истек
16.05.2024 24.05.2024 |
|
Малая закупка
#272677516 |
8 000
|
срок истек
16.05.2024 16.05.2024 |
|
Тендер №272677216
Оказание услуг по диспансеризации сотрудников
|
Электронный аукцион
#272677216 |
срок истек
16.05.2024 03.06.2024 |
|
Тендер №272677215
Оказание услуг по диспансеризации сотрудников (с результатом)
|
Электронный аукцион
#272677215 |
1 742 935
Обеспечение заявки:
8 715 |
срок истек
16.05.2024 03.06.2024 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |