Тендер - Поставка хозяйственных товаров №269739518

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Тех._задание_хоз.товарыxx

Техническое задание.

- Посмотреть таблицу с даннымидоговор_хоз.товары_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № поставка хозяйственных товаров

с. Выльгорт «__» ___ 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляковой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, действующего на основании _____________________., именуемый в дальнейшем «Поставщик»,в соответствии с Протоколом рассмотрения предложений закупки ________ (далее именуемы - Стороны), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка хозяйственных товаров , в количестве и ассортименте согласно спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Товар, поставляемый согласно настоящему Договору, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации). Качество поставляемого товара и его упаковки должно соответствовать нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям для товара этого рода в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

2.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком Договора.

2.1.5. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение, ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.

2.1.6. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

2.1.7. Удержать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

2.2.2. Осуществить приемку Товара только при наличии полного количества всех групп Товара, указанных в спецификации к Договору.

2.2.3. Провести экспертизу поставленного товара. Экспертиза товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и Договором.

2.3. Поставщик вправе:

Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику товарную накладную, акт приемо-передачи, счет, счет-фактуру, надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты (декларации) (в случае если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации) в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Поставщик обязуется передать товар по качеству согласно требованиям ГОСТа, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Поставщик предоставляет на переданный Товар гарантию качества согласно сертификату качества/декларации соответствия (при наличии), являющемуся неотъемлемой частью сопроводительных документов на каждую группу Товара, с момента передачи Товара Заказчику.

2.4.4. Назначить представителя, ответственного за поставку Товара, и обеспечить его присутствие при приемке Товара.

2.4.5.Осуществить погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. подъем/спуск на указанный заказчиком этаж, складирование), доставку Товара за свой счет к месту доставки.

2.4.6. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать сохранность при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении и соответствовать требованиям законодательства к упаковке, если такие требования установлены.

2.4.7. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору (в т.ч. информацию и документы об условиях поставки, о сраках поставки, о качестве и количестве поставки).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора составляет: _____ (_________________________) рубля ____ копеек. Без НДС.
3.2. Источник финансирования:
-Средства бюджета муниципального района «Сыктывдинский»;
3.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость товара с учетом примененных оптовых надбавок, расходы на упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, доставку Товара к месту доставки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой Товара.
3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Допускается изменение цены договора при его исполнении по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренным договором количества товара, качества товара и иных условий договора;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.6. Порядок оплаты: безналичный расчет, по факту поставки товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.
3.7. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней).
3.8. Некачественный и недопоставленный товар не оплачивается.
3.9. При исполнении договора в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ ранее доведенных Заказчику в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) количества товара.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА,

СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Школьный переулок д.4, МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1».

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение одного рабочего дня одним этапом в полном количестве всех групп Товара, указанных в спецификации к Договору. Частичная поставка, поставка Товара партиями не допускается.

Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке Товара за 1 рабочий день до даты поставки.

4.2. Срок поставки: в течение 3 календарных дней с даты заключения договора. Поставщик осуществляет поставку Товара до места доставки, указанного в пункте 4.1. настоящего Договора, за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая подъем/спуск на указанный заказчиком этаж, складирование, осуществляются Поставщиком за свой счет.

Приёмка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 1 рабочего дня в день поступления Товара в полном количестве всех групп Товара в адрес Заказчика. Приемка Товара осуществляется на основании осмотра Товара и сопроводительных документов в соответствии со спецификацией договора. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

а) счета-фактуры или счета (оригиналы);

б) товарные накладные (оригиналы) в 2-х экземплярах;

в) акты приема-передачи товара (оригиналы) в 2-х экземплярах;

г) сертификаты, регистрационные удостоверения и др. (при наличии);

д) инструкции по эксплуатации, руководство пользователя (при поставке товаров не Российского производства – на русском языке).

При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть его, проверить количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеупомянутых документов, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

Приемка товара от Поставщика производится Заказчиком только в присутствии представителя Поставщика при наличии надлежащим образом оформленной доверенности, подтверждающей полномочия представителя Поставщика на право передачи Товара от имени Поставщика. В случае отсутствия надлежаще оформленной доверенности (оригинал) на право передачи товара от имени Поставщика приёмка товаре не производится.

4.3. Факт приемки Заказчиком товара оформляется двухсторонним актом приёма-передачи, подписанным представителями Заказчика и Поставщика, который подтверждает приемку по количеству и качеству в соответствии со спецификацией договора.

4.4. В случае выявления при приемке Товара расхождения по количеству и (или) качеству между Товаром, указанным в Спецификации и (или) товарной накладной, и фактически поставленным Товаром, Заказчик приостанавливает приемку всего Товара, и составляет Акт об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей (далее – Акт об установленном расхождении), в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, который подписывается Заказчиком и Поставщиком в день составления.

4.5. Поставщик обязуется устранить расхождения по количеству и (или) качеству Товара, указанные в Акте об установленном расхождении, за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента составления Акта об установленном расхождении.

Хранение не принятого Товара на территории Заказчика не допускается. Заказчик не несет ответственности за Товар, оставленный Поставщиком. Поставщик в день составления Акта об установленном расхождении за свой счет забирает всю партию товара.

4.6. В случае уклонения представителя Поставщика от подписания Акта об установленном расхождении, представитель Заказчика составляет Акт об уклонении Поставщика от подписания акта об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей.

4.7. В случае если при составлении Акта об установленном расхождении возникнут разногласия, Заказчик направляет Товар, в отношении качества которого возникли разногласия, в испытательную лабораторию, с последующим возложением расходов на Поставщика.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания товарной накладной Сторонами лежит на Поставщике.

4.9. До момента урегулирования разногласий (в том числе связанных с оплатой Поставщиком расходов Заказчика по проведению лабораторных испытаний) Заказчик вправе приостановить выполнение обязательств по оплате Товара.

4.10. Товар считается поставленным с даты подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи.

4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик уведомляет об этом Поставщика письменной претензией, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

4.12. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания товарной накладной и акта приема-передачи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5.2. Товар должен быть поставлен в количестве, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором (наименование товара, характеристики товара, единица измерения, количество), указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства, ГОСТов, ТУ, стандартов, сертификатам изготовителя, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

5.5. Товар должен быть упакован надлежащим образом.

5.6. При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику все товаросопроводительные документы на поставленный товар.

5.7. Срок гарантии производителя на товар – не менее 12 месяцев.

Срок гарантии поставщика на поставляемый товар – не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки товара, но не менее срока гарантии производителя.

Гарантия поставщика и гарантия производителя предоставляются вместе с товаром. Гарантийное обслуживание товара осуществляется поставщиком. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок включены в цену договора.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан производить за свой счет ремонт или замену Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар надлежащего качества, если не докажет, что дефекты возникли вследствие нарушения правил пользования Товаром, а также обстоятельств непреодолимой силы.

Товар должен быть новым, не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов, товар должен быть поставлен комплектно.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность Заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, (далее – Правила).

6.1.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.3. Заказчик вправе удерживать сумму неустоек (штрафов, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, введение чрезвычайного положения, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение (3) трех рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

С прекращением действия обстоятельств непреодолимой силы, и восстановлением нормальных условий, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, извещает об этом таким же образом другую Сторону.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и заверяются печатями Сторон.

8.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии положениями ч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных ч. 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.8. О внесении изменений и дополнений в настоящий Договор Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за пять дней до внесения таких изменений.

8.9. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор заключается Сторонами в форме электронного документа на электронной торговой площадке и подписывается Сторонами договора усиленной электронной цифровой подписью.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части гарантийного срока и оплаты – до полного выполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 11 настоящего Договора. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № ______

От _______ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик:

____________________ / Белякова О.Ю./ _____________________ / ___________ /

“_____”_____________________ 2024г. “_____”_____________________ 2024г.

договор_хоз.товары_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № поставка хозяйственных товаров

с. Выльгорт «__» ___ 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляковой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, действующего на основании _____________________., именуемый в дальнейшем «Поставщик»,в соответствии с Протоколом рассмотрения предложений закупки ________ (далее именуемы - Стороны), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка хозяйственных товаров , в количестве и ассортименте согласно спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Товар, поставляемый согласно настоящему Договору, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (в случае, если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации). Качество поставляемого товара и его упаковки должно соответствовать нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям для товара этого рода в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

2.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком Договора.

2.1.5. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение, ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору.

2.1.6. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

2.1.7. Удержать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

2.2.2. Осуществить приемку Товара только при наличии полного количества всех групп Товара, указанных в спецификации к Договору.

2.2.3. Провести экспертизу поставленного товара. Экспертиза товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и Договором.

2.3. Поставщик вправе:

Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику товарную накладную, акт приемо-передачи, счет, счет-фактуру, надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты (декларации) (в случае если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации) в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Поставщик обязуется передать товар по качеству согласно требованиям ГОСТа, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Поставщик предоставляет на переданный Товар гарантию качества согласно сертификату качества/декларации соответствия (при наличии), являющемуся неотъемлемой частью сопроводительных документов на каждую группу Товара, с момента передачи Товара Заказчику.

2.4.4. Назначить представителя, ответственного за поставку Товара, и обеспечить его присутствие при приемке Товара.

2.4.5.Осуществить погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. подъем/спуск на указанный заказчиком этаж, складирование), доставку Товара за свой счет к месту доставки.

2.4.6. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать сохранность при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении и соответствовать требованиям законодательства к упаковке, если такие требования установлены.

2.4.7. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору (в т.ч. информацию и документы об условиях поставки, о сраках поставки, о качестве и количестве поставки).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора составляет: _____ (_________________________) рубля ____ копеек. Без НДС.
3.2. Источник финансирования:
-Средства бюджета муниципального района «Сыктывдинский»;
3.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость товара с учетом примененных оптовых надбавок, расходы на упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, доставку Товара к месту доставки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой Товара.
3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Допускается изменение цены договора при его исполнении по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренным договором количества товара, качества товара и иных условий договора;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.6. Порядок оплаты: безналичный расчет, по факту поставки товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.
3.7. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней).
3.8. Некачественный и недопоставленный товар не оплачивается.
3.9. При исполнении договора в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ ранее доведенных Заказчику в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) количества товара.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА,

СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Школьный переулок д.4, МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1».

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение одного рабочего дня одним этапом в полном количестве всех групп Товара, указанных в спецификации к Договору. Частичная поставка, поставка Товара партиями не допускается.

Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке Товара за 1 рабочий день до даты поставки.

4.2. Срок поставки: в течение 3 календарных дней с даты заключения договора. Поставщик осуществляет поставку Товара до места доставки, указанного в пункте 4.1. настоящего Договора, за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая подъем/спуск на указанный заказчиком этаж, складирование, осуществляются Поставщиком за свой счет.

Приёмка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 1 рабочего дня в день поступления Товара в полном количестве всех групп Товара в адрес Заказчика. Приемка Товара осуществляется на основании осмотра Товара и сопроводительных документов в соответствии со спецификацией договора. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

а) счета-фактуры или счета (оригиналы);

б) товарные накладные (оригиналы) в 2-х экземплярах;

в) акты приема-передачи товара (оригиналы) в 2-х экземплярах;

г) сертификаты, регистрационные удостоверения и др. (при наличии);

д) инструкции по эксплуатации, руководство пользователя (при поставке товаров не Российского производства – на русском языке).

При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть его, проверить количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеупомянутых документов, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

Приемка товара от Поставщика производится Заказчиком только в присутствии представителя Поставщика при наличии надлежащим образом оформленной доверенности, подтверждающей полномочия представителя Поставщика на право передачи Товара от имени Поставщика. В случае отсутствия надлежаще оформленной доверенности (оригинал) на право передачи товара от имени Поставщика приёмка товаре не производится.

4.3. Факт приемки Заказчиком товара оформляется двухсторонним актом приёма-передачи, подписанным представителями Заказчика и Поставщика, который подтверждает приемку по количеству и качеству в соответствии со спецификацией договора.

4.4. В случае выявления при приемке Товара расхождения по количеству и (или) качеству между Товаром, указанным в Спецификации и (или) товарной накладной, и фактически поставленным Товаром, Заказчик приостанавливает приемку всего Товара, и составляет Акт об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей (далее – Акт об установленном расхождении), в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, который подписывается Заказчиком и Поставщиком в день составления.

4.5. Поставщик обязуется устранить расхождения по количеству и (или) качеству Товара, указанные в Акте об установленном расхождении, за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента составления Акта об установленном расхождении.

Хранение не принятого Товара на территории Заказчика не допускается. Заказчик не несет ответственности за Товар, оставленный Поставщиком. Поставщик в день составления Акта об установленном расхождении за свой счет забирает всю партию товара.

4.6. В случае уклонения представителя Поставщика от подписания Акта об установленном расхождении, представитель Заказчика составляет Акт об уклонении Поставщика от подписания акта об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей.

4.7. В случае если при составлении Акта об установленном расхождении возникнут разногласия, Заказчик направляет Товар, в отношении качества которого возникли разногласия, в испытательную лабораторию, с последующим возложением расходов на Поставщика.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания товарной накладной Сторонами лежит на Поставщике.

4.9. До момента урегулирования разногласий (в том числе связанных с оплатой Поставщиком расходов Заказчика по проведению лабораторных испытаний) Заказчик вправе приостановить выполнение обязательств по оплате Товара.

4.10. Товар считается поставленным с даты подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи.

4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик уведомляет об этом Поставщика письменной претензией, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

4.12. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания товарной накладной и акта приема-передачи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5.2. Товар должен быть поставлен в количестве, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором (наименование товара, характеристики товара, единица измерения, количество), указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства, ГОСТов, ТУ, стандартов, сертификатам изготовителя, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

5.5. Товар должен быть упакован надлежащим образом.

5.6. При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику все товаросопроводительные документы на поставленный товар.

5.7. Срок гарантии производителя на товар – не менее 12 месяцев.

Срок гарантии поставщика на поставляемый товар – не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки товара, но не менее срока гарантии производителя.

Гарантия поставщика и гарантия производителя предоставляются вместе с товаром. Гарантийное обслуживание товара осуществляется поставщиком. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок включены в цену договора.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан производить за свой счет ремонт или замену Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар надлежащего качества, если не докажет, что дефекты возникли вследствие нарушения правил пользования Товаром, а также обстоятельств непреодолимой силы.

Товар должен быть новым, не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов, товар должен быть поставлен комплектно.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность Заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, (далее – Правила).

6.1.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.3. Заказчик вправе удерживать сумму неустоек (штрафов, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, введение чрезвычайного положения, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение (3) трех рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

С прекращением действия обстоятельств непреодолимой силы, и восстановлением нормальных условий, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, извещает об этом таким же образом другую Сторону.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и заверяются печатями Сторон.

8.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии положениями ч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных ч. 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.8. О внесении изменений и дополнений в настоящий Договор Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за пять дней до внесения таких изменений.

8.9. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор заключается Сторонами в форме электронного документа на электронной торговой площадке и подписывается Сторонами договора усиленной электронной цифровой подписью.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части гарантийного срока и оплаты – до полного выполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 11 настоящего Договора. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № ______

От _______ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственных товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик:

____________________ / Белякова О.Ю./ _____________________ / ___________ /

“_____”_____________________ 2024г. “_____”_____________________ 2024г.