Тендер - Поставка моющих, чистящих средств №269739091

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• моющие_чистящие.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих, чистящих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3510

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка моющих, чистящих средств

Описание объекта закупки: Поставка моющих, чистящих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.50

Дата размещения закупки: 01.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:56

Срок завершения подачи оферт: 02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Сопроводительные документы: в соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 523 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 31/ЛИТ.А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 31/ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9042

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Хмелева

Имя Елена

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

УТВЕРЖДЕНА

Договор № _________

на поставку моющих и чистящих средств

Санкт-Петербург «» ____ 2023 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование- ГБОУ школа № 523 Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Авдиенко Валентины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, в лице ___________________, действующего на основании _________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке моющих и чистящих средств (далее – товар) в 2024 году по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г.Колпино, пр. Ленина дом 31, литер. А, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях Договора.

Номенклатура, характеристики, свойства, ассортимент, количество поставляемого товара, а также другие его характеристики определяются Спецификацией (Приложением № 1 к Договору), а также иными условиями Договора.

Поставка товара осуществляетсяПоставщиком с разгрузкой с транспортного средства Заказчику в помещение, указанное Заказчиком (далее - Место поставки).

Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 31 лит. А

Цена Договора и порядок расчетов

Цена настоящего Договора составляет __________ (____________________) рублей, 00 копеек, в т.ч. НДС _________________. Цена включает все расходы, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные расходы, материалы и оборудование, используемые при поставке товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, а также прочие расходы, связанные с исполнением Договора.

3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ о закупках.

3.3. Авансирование не предусмотрено.

3.4. Изменение цены Договора возможно в случае:

3.4.1. Снижения цены Договора по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товара и иных условий Договора.

3.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем товара не более, чем на десять процентов или уменьшаются, предусмотренные Договором объем поставленного товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более, чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из единицы товара, при уменьшении предусмотренного договором объема товара (количества изданий) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренный в договоре объем поставленного товара.

3.4.3. Предусмотренном пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора, объема работ, предусмотренных Договором.

3.5.Заказчик единовременно оплачивает фактически поставленный и собранный товар за счет средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (Код раздела – 0702, КВР 244»путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре и счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания полномочными представителями Сторон оригиналовтоварной накладной, акта приема-передачи и предоставления Поставщиком оригиналов счета, счета-фактуры. В случае изменения реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик

Оплата по неоригиналам документов не предусмотрена.

Поэтапной оплаты не предусмотрено.

В случае несвоевременного предоставления документов на оплату, оплата производится в течение10 (десяти) рабочих дней от даты получения и подписания их Сторонами.

3.6.Товарная накладная, акт приема-передачи, должны содержать информацию, идентифицирующую Договор (номер договора, дату его заключения)

3.7. Оплата считается произведенной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 11 настоящего Договора.

3.8. Заказчик в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе получить удовлетворение требования об уплате неустойки как частями так и полностью, путем удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику, в соответствии с условиями Договора.

В случае удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику, оплата за поставленный товар осуществляется на основании товарной накладной, подписанной Сторонами, в котором Заказчиком делается отметка о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Договора; размере неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основании применения и порядке расчета неустойки (штрафа, пени); итоговой сумме, подлежащей оплате Поставщику.

3.9. В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга финансирования на оплату товара, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Поставщик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки.

Порядок поставки и приемки товара

Поставка товара осуществляется единовременно.

Срок поставки товара в течении 15 календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка товара включает в себя доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузку в месте, сборку.

4.4. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по рабочим дням Заказчика с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени. Товар поставляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.5. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке.Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки.Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.6. Приемку товара осуществляет представитель Заказчика – Хмелева Елена Владимировна (тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который контролирует выполнение Поставщиком обязательств по Договору, осуществляет осмотр товара, а также проверку товара по количеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подписывает товарную накладную.

4.7. Сдача-приемка товара осуществляется по оригиналам следующих документов, предоставленных одновременно с товаром:

- товарной накладной;

- акту приема-передачи,

- счету,

- документации, подтверждающей качество товара (сертификат качества или письмо, что данный вид товара не подлежит сертификации);

Товарная накладная (универсальный передаточный документ), акт приема-передачи должны содержать информацию, идентифицирующую Договор (номер договора, дату его заключения).

Указанные документы должны быть оформлены Поставщиком в строгом соответствии с договором.

4.8. При приемке товара Заказчик (в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.) проверяет:

- полноту и правильность оформления комплектаоригиналов сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора, Документы должны быть оформлены должным образом в соответствии с договором.

-контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

-проверку наличия необходимых оригиналов документов (заверенных копий документов) на Товар: документ, подтверждающий качество товара (сертификат качества)

-проверку комплектности и целостности поставленного Товара,

- соответствие сроку поставки.

4.9. Поставляемый товар должен иметь всю сопроводительную документацию на русском языке.

4.10. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с настоящим договором.

4.11. Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого просрочена или совершена с нарушениями условий настоящего Договора.

4.12. В случае отказа принимать товар представитель Заказчика делает отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии и подписи во всех экземплярах товарной накладной (универсальном передаточном документе).

4.13. Поставщик одновременно с поставкой товара представляет Заказчику оригиналы подписанных со своей стороны документов, указанных в п. 3.6. настоящего договора.

4.14. Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов поставки, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекатьсяэксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.15. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.16. По решению заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено поставщиком.

4.18. Экспертная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов, указанных в п.3.6 договора, осуществляет их проверку и приемку товара.

На основании решения экспертной комиссии уполномоченные лица Заказчика либо подписывают акт приема-передачи либо дают мотивированный отказ от подписания с обязательным указанием причин.

4.19. Заказчик вправе подписать экземпляр товарной накладной Поставщика в момент поставки. В случае выявления недостатков или неправильного оформления товарной накладной, Заказчик делает соответствующую отметку.

4.20.В случае обнаружения в момент поставки Заказчиком некачественного товара, непоставки товара и (или) недопоставки товара, в товарной накладной (универсальном передаточном документе) производятся соответствующие записи, которые подписываются представителями Поставщика и Заказчика. Участие уполномоченного представителя Поставщика при передаче товара, а также при подписании товарной накладной (универсального передаточного документа), обязательно.

4.21. При обнаружении при приемке недостатков и извещении об этом Поставщика, Заказчик оставляет за собой право не подписывать товарную накладную (универсальный передаточный документ), акт приема-передачи до полного устранения всех замечаний.

4.22.При обнаружении в ходе приемки недостатков, Заказчик уведомляет об этом Поставщика Письменно по электронным каналам связи.

4.22.1. В случае, если в документах на поставку и оплату, указанных в п.4.7 Договора, обнаружены недостатки, Поставщик обязан своими силами и за счет собственных средствисправить их и передать их Заказчику,в течение 2 рабочих дней с момента уведомления Поставщика об обнаруженных недостатках.

4.22.2. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия товара спецификации и недопоставки или непоставки и извещении об этом Поставщика, последний должен устранить их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления, либо в другой срок, указанный Заказчиком в уведомлении.

4.23.Приемку результатов исполнения договора в соответствии с условиями Договора на основании экспертного заключения осуществляет Заказчик (или уполномоченное лицо Заказчика), которое подписывает акт приема-передачи. Подписание акта приема-передачи не должно превышать 5 рабочих дней со дня следующего за днем поставки товара Поставщиком.

4.24. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи (приложение № 2 к договору), товарной накладной.

4.25.Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения товара на основании надлежаще оформленной товарной накладной (универсального передаточного документа), акта приема-передачи.

Права и обязанности Сторон

Заказчик:

Обязан осуществить приемку товара, надлежащего качества, в соответствии с условиями Договора.

Обязан оплатить принятый товар в соответствии с условиями Договора.

Вправе требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств в соответствии с Договором.

Вправе осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Вправе отказаться от принятия и оплаты товара, несоответствующего условиям Договора.

Вправе требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора.

Вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки.

Вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнять иные права и обязанности, предусмотренные договором и законодательством РФ.

Поставщик:

Обязан поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Договора, в ассортименте, в сроки и по адресу, определенному Договором.

При поставке товара обязан осуществить доставку товара по адресу, определенному Договором, погрузочно-разгрузочные работы, включающие в себя выгрузку из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком.

При поставке товара Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности и документы, оформленные надлежащим образом, в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

Обязан осуществить сдачу-приемку товара в порядке, определенном Договором.

Обязан нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

Поставщик обязан обеспечить сохранность товара при транспортировке.

Не позднее чем за 3 (три) часа до предполагаемого времени поставки товара согласовать с Заказчиком по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдату и время доставки товара.

Обязан поставить недопоставленный товар в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.

Обязан за свой счет и своими силами заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в соответствии с условиями договора.

Обязан устранить недостатки в документах, не соответствующих договору, и передать из Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Поставщика.

5.2.12.Обязан незамедлительно представить эксперту (экспертной организации) материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Договора.

5.2.13. Исполнять иные права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

Ответственность Сторон

Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а так же в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 .

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.6.В случае несвоевременного предоставления оригиналов документов, указанных в п.4.7., Заказчик вправе начислить штраф в соответствии с п.6.3. настоящего Договора

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Если иного не установлено в требовании об уплате неустойки (пени, штрафа) срок уплаты Поставщиком , рассчитанной Заказчиком суммы неустойки не может превышать 14 (четырнадцать) дней со дня получения Поставщиком такого требования. В случае, если Поставщик отказался от такого требования , требование об уплате неустойки (пени, штрафа) считается полученным в момент такого отказа.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору заказчик в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе произвести оплату по Договору в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Договору. В этом случае оплата по Договору осуществляется на основании акта приема-передачи, в котором заказчиком делается отметка о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Договора, размере неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки (штрафа, пени); итоговой сумме, подлежащая оплате Поставщику по Договору. Так же неустойки (пени, штрафы) могут быть вычтены из обеспечения исполнения договора.

6.11. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

7. Качество товара и гарантии качества

7.1 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара, стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. При поставке Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованием действующего законодательства.

7.3. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Договором или Заказчиком.

7.4. В случае возникновения в период гарантийного срока эксплуатации товара неисправности (дефекта) товара, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения Поставщиком уведомления о неисправности (дефекте).

7.5. На время ремонта дефектный товар по требованию Заказчика подлежит замене на аналогичный новый товар.

Срок действия договора, порядок его изменения или досрочного расторжения

8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, действует до 31.12.2024 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

8.2.Расторжение Договора допускается по письменному соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в следующих случаях:

8.3.1.существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

8.3.2.неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

8.3.3.по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6.Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема товара, качества выполняемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объемы товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором, объемы товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему товару исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Разрешение споров, обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Все споры, вытекающие из исполнения условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней.

9.2. В случае невозможности достичь соглашения способами, указанными в п. 8.1. настоящего Договора, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, изменения в законодательстве РФ и т.п.

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с настоящим Договором переносятся на срок действия данных обстоятельств.

9.5. Сторона, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы, и нет возможности вследствие этого исполнить своевременно свои обязательства по Договору, должна письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

9.6. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

9.7. Если обстоятельства будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон может, начать процедуру расторжения Договора, в установленном законом порядке.

10. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1.Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщиком под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Договоре, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Договоре.

Уведомление считается полученным:

-в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщику под расписку;

-или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

-или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

-или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

11.2.Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения Договора) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного Договором.

Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя.

Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.

Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.

Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения Договора), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения Договора).

11.3. Документы, указанные в п.3.6. настоящего Договора, не могут быть приняты Заказчиком в электронном виде, по факсу и т.д. Поставщик должен предоставить только их оригиналы.

11.4. Перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

11.6. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.

11.7. В случае начала реорганизации Поставщика, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

11.8. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

11.9.По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.10.К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация;

- Приложение № 2 – Расчет цены Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ ____

от «__» 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

_____________/ / ______________/ /

Приложение №2 к договору

№ _____

от «__» 2024 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

_______________/ / ___________________/. /

- Посмотреть таблицу с данными