Тендер - Поставка хозяйственных товаров №304561467

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24055

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров

Описание объекта закупки: в соответствии с описанием объекта закупки

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.15

Дата размещения закупки: 21.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

Срок завершения подачи оферт: 22.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:14

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31.07.2025

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, улица Гороховая д.48

Источник финансирования: Бюджет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга № 78 на 2025 год и плановый период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годов.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты: 1

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: акт приема-передачи Товара, с приложением товарной накладной, счета-фактуры (при наличии) , счет

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Гороховая, Д.48

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Гороховая, Д.48

Информация о контактном лице Контактный телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Пасошникова

Имя Екатерина

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Обоснование_НМЦК

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка хозяйственных товаров для нужд Местной администрации Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78

Определение начальной (максимальной) цены контракта производится методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Информация получена из источников в соответствии с ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем запроса заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

- Посмотреть таблицу с данными

Коэффициенты вариации меньше 33%, значит совокупность значений, используемых в расчете, считается однородной.

Начальная (максимальная) цена контракта по данной закупке составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 15 копеек.

Работник контрактной службы Е.А. Пасошникова▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Проект_контракта_хоз_товары

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт №

Санкт-Петербург « » 2025 года

Местная администрация Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Местной администрации Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 Кузьминой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________, действующего на основании________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке хозяйственных товаров для нужд Местной администрации Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 (далее - Товар), в соответствии с характеристиками и в количестве, предусмотренными Приложением № 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Контракт заключен на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ).
1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта составляет: _________(_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС ____рублей, НДС не облагается и рассчитана в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Ценой Контракта учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, упаковке, маркировке, сертификации, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном Контрактом.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, с приложением товарной накладной, счета-фактуры (при наличии) на основании выставленного Поставщиком счета.

При задержке предоставления Поставщиком перечисленных документов, предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в сопроводительных документах, а также в случаях обнаружения Заказчиком некачественного Товара либо недопоставленного Товара, Заказчик вправе не производить либо приостановить оплату до устранения Поставщиком допущенных нарушений.

Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате является дата, указанная в поручении на оплату расходов. Заказчик не несет ответственности за задержки в получении средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

Источник финансирования – Бюджет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга № 78 на 2025 год и плановый период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годов.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Срок и условия поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в рабочий день с 09.00 час до 17.00 часов в срок до «31» июля 2025 года. О конкретной дате и времени поставки Товара Поставщик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 1 рабочий день по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставка осуществляется в место нахождения Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Гороховая д.48.

Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

4. Качество Товара

Поставщик обязан передать Товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется, гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.

Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Контракту, а также требованиям, обычно предъявляемым к товарам такого вида. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то Поставщик обязан передать Товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве и происхождении Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

5. Порядок приемки Товара

5.1. Представитель Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки Товара обязан осуществить приемку Товара, в том числе проверить количество, комплектность и соответствие Товара условиям Контракта, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам подобного рода, а также соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах и наличие требуемых документов на Товар (сертификатов и т.д.).

5.2. Поставщик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки Товара.

5.3. Приемка осуществляется представителями Заказчика в утвержденном порядке с оформлением соответствующих документов.

При отсутствии замечаний к поставленному Товару, акт приема-передачи Товара подписывается уполномоченными представителями Сторон.

5.4. В случае нарушения Поставщиком условий контракта в отношении сроков поставки, количества, качества, ассортимента, комплектности Товара, наличия необходимых документов, в том числе подтверждающих качество Товара, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Контрактом, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и потребовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых на себя обязательств в указанный Заказчиком срок. О выявленных нарушениях Заказчик письменно уведомляет Поставщика.

О принятом решении Заказчик делает запись в документах о приемке с указанием выявленных недостатков и порядка их устранения, что также удостоверяется подписью уполномоченного представителя Поставщика. При отказе уполномоченного представителя Поставщика от подписи либо в случае необеспечения Поставщиком участия своего уполномоченного представителя в приёмке, вносится соответствующая запись, удостоверяемая подписями представителей Заказчика, осуществляющих приемку, о чем Заказчик письменно уведомляет Поставщика посредством направления письма по электронной почте, указанной в настоящем Контракте. Подтверждением момента уведомления по электронной почте является скриншот об отправке уведомления Поставщику.

5.5. После устранения Поставщиком выявленных недостатков проводится повторная приемка Товара.

5.6. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет. Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки.

5.7. В случае отказа Заказчика от приемки Товара вследствие нарушения условий поставки, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня вывезти Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.

5.8. При доставке товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы:

- копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия на Товар;

- товарную накладную;

- акт приема-передачи Товара;

- другие документы, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.9. Товар считается поставленным со дня подписания Сторонами акта приема-передачи.

6. Права и обязанности Сторон

Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1.1. Осуществить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом.

6.1.2. Указать Поставщику места размещения Товара.

6.1.3. В случае подписания предусмотренного настоящим Контрактом акта о приемке-передаче Товара, произвести оплату поставленного Товара.

Заказчик вправе:

6.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Контракту.

6.2.2. Отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации, уведомив Поставщика.

6.2.3. По согласованию с Поставщиком при возникновении потребности увеличить или уменьшить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При поставке дополнительного количества Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товаров, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

6.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Контрактом или законодательством Российской Федерации.

Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

6.3.1. Осуществить поставку Товара Заказчику с характеристиками и в количестве, предусмотренными Приложением № 1 к Контракту, в установленные сроки и по адресу, указанному в Контракте.

6.3.2. За свой счет и своими силами произвести погрузку, доставку, разгрузку в соответствии с указаниями Заказчика, а также своевременный вывоз упаковочной тары.

6.3.3. Направить своего уполномоченного представителя для приема-передачи Товара Заказчику с правом подписания актов и иных документов в рамках исполнения обязательств по Контракту.

6.3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности при осуществлении поставки, разгрузки Товара.

6.3.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания акта приема-передачи Товара Сторонами.

6.3.6. Устранить выявленные недостатки поставляемого Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом, либо письменным требованием Заказчика.

6.3.7. При осуществлении поставки Товара соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей природной среды.

6.3.8. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы в комплекте с заверенными копиями сертификатов соответствия на Товары и другие документы, предусмотренные контрактом.

6.3.9. Приступить к исполнению Контракта и завершить его исполнение в установленные Контрактом сроки.

6.3.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят качеству поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок.

Поставщик вправе:

6.4.1. Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения взятых на себя обязательств после подписания Сторонами актов, предусмотренных настоящим Контрактом.

7. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф, исчисленный в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, не освобождает Стороны от ненадлежащего исполнения обязательства в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями Контракта, действующим законодательством Российской Федерации.

7.12. В случае полного или частичного неисполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий Контракта, возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, условиями Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:
8.2.1. по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого Товара и иных условий контракта;
8.2.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;
8.2.3. изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
8.2.4. в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных контрактом.
В установленных пунктом 6 части 1 статьи 161 БК РФ случаях сокращение количества Товара при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества Товара.
8.2.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
8.3. Расторжение Контракта допускается:
8.3.1. по соглашению Сторон путем подписания соответствующего соглашения о расторжении;
8.3.2. на основании решения суда;
8.3.3. в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

8.3.1. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по поставке, в случае существенного нарушения Контракта Поставщиком, в том числе:

неоднократного (два и более раз) нарушения срока поставки;

при поставке Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

в иных случаях, когда гражданское законодательство Российской Федерации допускает односторонний отказ Заказчика от исполнения предусмотренного Контрактом обязательства.

8.3.2. в иных случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено право муниципального заказчика полностью или частично отказаться от товаров, поставка которых предусмотрена контрактом.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по адресу Поставщика, указанному в контракте. Выполнение Заказчиком требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

Информация о Поставщике, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по адресу Заказчика, указанному в контракте. Выполнение требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
8.9.1. дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
8.9.2. дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

9. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, стихийного бедствия, забастовки, массовых беспорядков, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке. Факты, содержащиеся в таком уведомлении, должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной палатой, или иным уполномоченным органом соответствующей юрисдикции, действующим в регионе возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

По окончании срока действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны возобновляют выполнение своих обязательств по данному Контракту.

Ни одна из Сторон не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, если они возникли после нарушения одной из Сторон сроков выполнения своих обязательств по Контракту.

10. Антикоррупционные требования

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11. Срок действия Контракта

Контракт действует с момента подписания его Сторонами и заканчивает свое действие датой исполнения всех обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2025 года.

Окончание действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

12. Порядок рассмотрения споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

13.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

13.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14. Приложение к Контракту

14.1. Спецификация (Приложение №1).

14.2. Описание объекта закупки (Приложение №2).

15. Места нахождения и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Глава Местной администрации

________________Е.А. Кузьмина _________________

(ПОДПИСАНО ЭЦП)

Приложение № 1

к муниципальному контракту _ __________от « » __________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма Контракта составляет: __________( ) рублей копеек, в том числе НДС /без НДС.

Глава Местной администрации

________________Е.А. Кузьмина _________________

м.п. м.п.

(ПОДПИСАНО ЭЦП)

Приложение № 2

к муниципальному контракту _ __________от « » __________2025 г.

Описание объекта закупки

I. Общая часть

Предметом закупки является: Поставка хозяйственных товаров.

Основанием для закупки является: Статья расходов на обеспечение деятельности Местной администрации.

Источник финансирования закупки: Бюджет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга № 78 на 2025 год и плановый период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годов.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в рабочий день с 09.00 час до 17.00 часов в срок до «31» июля 2025 года. О конкретной дате и времени поставки Товара Поставщик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 1 рабочий день по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Место поставки товара: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург. ул. Гороховая д.48.

Порядок формирования цены Контракта:

• Цена Контракта сформирована с учетом прибыли «Поставщика», всех расходов «Поставщика», связанных с поставкой товара, в том числе транспортных расходов и погрузо-разгрузочных работ, стоимость товара, стоимость тары (упаковки), расходов на необходимые согласования, расходов на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и т.д., а также всех затрат, издержек и иных расходов, в том числе сопутствующих, связанных с исполнением обязательств по Контракту в полном объеме.

II. Требования к объекту закупки

1. Требования к техническим, качественным и количественным характеристикам товара

Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и качестве, предусмотренном требованиями Таблицы № 1 настоящего описания объекта закупки. Товар передается со всеми необходимыми документами, комплектующими и принадлежностями к нему.

Требования к техническим и функциональным характеристикам, требования к потребительским свойствам и размеру поставляемого товара, указаны в Таблице № 1 настоящего описания объекта закупки.

Перед поставкой «Поставщик» обязан предоставить «Заказчику» по адресу электронной почты, указанному в реквизитах Контракта, на согласование изображение и характеристики товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар (на весь ассортимент) должен составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Если «Поставщику» в пределах гарантийного срока предъявлено требование о замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения указанного требования. Подлежащий замене товар возвращается «Поставщику».

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ «ЗАКАЗЧИКА»:

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Весь поставляемый «Поставщиком» товар по своим количественным, качественным, техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам и потребительским свойства, должен соответствовать или превосходить параметры товара, приведенные в Таблице № 1 настоящего описания объекта закупки.

2. Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья потребителя в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Качество поставляемого товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации.

Качественные, функциональные, потребительские и технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящего описания объекта закупки, ГОСТам, действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации и подтверждаться сертификатами и/ или декларацией о соответствии на каждую партию товара, удостоверениями качества, в которой должны быть отражены: номера и дата выдачи качественного удостоверения, наименование и адрес изготовителя товара, наименование товара, показатели качества (сорт, категория,) дата изготовления (фасовки), срок годности (гарантийный срок), наименование нормативно-технической документации, по которой выпускается продукция (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПин, а также иными документами и сертификатами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации), в частности, товар должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в случае если такие документы являются необходимыми для данного вида товара), а также гарантии качества на товар от Производителя и «Поставщика».

«Поставщик» гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Товар должен иметь сертификаты (паспорта) соответствия/качества (декларацию Производителя) и качественное удостоверение на партию товара (на весь ассортимент), в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара (товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации и регистрации, должен иметь сертификат соответствия качества), а также иметь другие необходимые при поставке товара документы (в том числе на упаковку товара), удостоверяющие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть экологически чистыми, безопасным для жизни и здоровья человека и не должен иметь неприятный, резкий запах, товар не должен содержать токсических и вредных веществ, аллергенов.

Обязательное наличие в сопроводительной документации на товар, всей необходимой потребителю информации о поставляемом товаре на русском языке.

Весь поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено настоящим описанием объекта закупки.

На товаре не должно быть следов механических повреждений, деформаций, изменений внешнего вида товара, а также иных несоответствий официальному предназначению поставляемого товара. Товар не должен иметь изъянов и прочих дефектов товарного вида (следов плесени, излишка влажности, засоренности посторонними предметами и пр.).

Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном его использовании, должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товар данного рода обычно предназначен.

Товар в целом, его комплектующие, техническая документация и сопутствующие расходные материалы должны быть оригинальными от Производителя товара.

Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов товара.

Поставляемый товар не должен быть контрафактным.

IV. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен быть упакован надлежащим образом, каждая единица товара должна быть упакована в индивидуальную упаковку.

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка товара должна соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к перевозке и хранению соответствующего предмету Договора товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу поставки и способной предотвратить его и уничтожение, повреждение или порчу во время перевозки, доставки и хранении в складском помещении, а также предохранять товар от атмосферных воздействий.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, требованиям санитарии, стандартов и технических условий, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, действующим на момент поставки в Российской Федерации на соответствующий предмету Договора вид товара.

Упаковка товара не должна иметь механических повреждений, потертостей, царапин, сколов, вмятин, порезов и следов вскрытий. Товар внутри должен быть упакован в неповрежденную упаковку, предохраняющую его от повреждения, от воздействия влаги.

Упаковка товара должна быть сухой, чистой и безопасной для жизни человека, должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки.

Упаковка товара должна быть заводской (от Производителя товара). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) на русском языке с указанием полной информации о товаре.

Внутри упаковки товара должны быть приложены инструкции по использованию, а также другая сопроводительная документация, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии Производителем товара и другую информацию о товаре, которую Производитель считает необходимым предоставить потребителю. Сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и не должна противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика» затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить «Поставщику» требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

Тара (упаковка) товара является одноразовой, возврату «Поставщику» не подлежит.

V. Требования к доставке и отгрузке товара

Товар должен храниться на специализированных складах и перевозиться «Поставщиком» в специально оборудованном транспорте, обеспечивающем сохранность товара.

«Поставщик» производит транспортировку товара до места его доставки и производит разгрузку и складирование товара непосредственно в помещение, указанное «Заказчиком», за счет собственных средств.

При доставке товара «Стороны» осуществляют его визуальный осмотр, проверяют ассортимент, комплектность и количество товара согласно условиям Контракта и товаросопроводительным документам, целостность упаковки товара, наличие документов, предусмотренных Договором.

Товар передается «Заказчику» со всеми необходимыми документами (в том числе гарантийными) и принадлежностями к нему.

VI. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям «Заказчика» (приемка товара)

Приемка и сдача поставленного товара производится с участием представителей обеих «Сторон» на условиях, предусмотренных Контрактом.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
К муниципальному контракту _________от « » _________ 2025 г.
г. Санкт-Петербург «___»___________ 2025 г.
Местная администрация Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Местной администрации Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 Кузьминой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
И _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт к Муниципальному контракту _________ от « » ________2025 года о нижеследующем:

В соответствии с условиями Контракта Поставщик передает, а Заказчик принимает хозяйственные товары для нужд Местной администрации Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 (далее - Товар) на общую сумму _______ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС/без НДС.

«Поставщик» выполнил свои обязательства по поставке Товара «Заказчику» в полном объеме и в срок. Заказчик претензий не имеет.

«Заказчик»: «Поставщик»:

Глава Местной администрации

________________Е.А. Кузьмина _________________

м.п. м.п.