Тендер - Поставка хозяйственных товаров №270858266

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_на_поставку_хозяйственных_товаров_(ЭМ_до_600)_2024_согласованный_юристами.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9293

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10

Дата размещения закупки: 16.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:40

Срок завершения подачи оферт: 17.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:39

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Санкт-Петербург, п. Володарский, ул. Молодежная, д.17, лит. А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Проект Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Товарная накладная (УПД)

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиями Контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНСВЕТ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Д. 25/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 25, А, -, муниципальный округ Адмиралтейский округ, Вознесенский пр., д. 25, литер А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3517

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Захватова

Имя Евгения

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ №

Поставка хозяйственных товаров

ИКЗ_____________________________

Санкт-Петербург ______________________

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет»
(СПб ГБУ «Ленсвет»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Михайлова Н.С., действующего на основании доверенности № 241 от 27.11.2023, с одной стороны, и

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________ , действующего на основании доверенности ______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта.

В соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (далее - Товар) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Наименование, цена, количество Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц. Товар должен быть новым, нигде ранее не использованным.

Переход права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику происходит
в момент приемки партии Товара Заказчиком и подписания Акта приема-передачи товара
по Контракту, составленного по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции
по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Качество Товара и упаковка.

2.1. Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке и должен быть разрешен к применению в установленном порядке.

Качество Товара должно соответствовать стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности и подтверждаться предоставляемыми Поставщиком надлежащим образом оформленными копиями товаросопроводительной документации
в соответствии с действующим законодательством РФ в момент осуществления поставки.

2.2. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, транспортировке, хранении. Поставщик обязан предоставить каждую единицу Товара
с информацией на русском языке.

2.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.

2.4. Срок гарантии Производителя и срок гарантии Поставщика - не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара по Контракту (Приложение № 4 к Контракту).

3. Порядок поставки и приема-передачи Товара.

Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара Заказчику по адресу: Санкт-Петербург, п. Володарский, ул. Молодежная, д.17, лит. А (далее – склад) (часы приемки Товара в будние дни с понедельник по пятницу с 09:00 до 16:00). Товар должен быть доставлен Заказчику до истечения срока поставки, определенного п. 3.3. Контракта.

Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) дня до планируемой даты поставки подать заявку на проезд на территорию склада Заказчика, составленную в соответствии
с Приложением № 3 к настоящему Контракту, по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2.1. В случае не предоставления Поставщиком заявки на проезд автотранспорта
на территорию склада в указанный срок Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара на склад.

Поставка Товара осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента отправки заявки на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 11 Контракта.

Датой поставки Товара Заказчику является дата подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

Право выбора транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. Доставка Товара и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и
за счет Поставщика.

Поставщик в день поставки Товара должен передать Заказчику товарные накладные или УПД, счета и счета-фактуры, копию заявки на приемку Товара.

В день поставки Товара Сторонами подписывается товарная накладная или УПД, которая подтверждает факт передачи Товара Заказчику для осуществления Заказчиком дальнейшей приемки Товара.

Товарная накладная или УПД не является документом, свидетельствующим о приемке Товара Заказчиком.

Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п.п. 1.5 и 3.5 Контракта,
в момент поставки Товара Поставщиком может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию Товар считается не доставленным Поставщиком, и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной или УПД, а также получения Заказчиком Товара и документов, предусмотренных п.п. 1.5 и 3.5 Контракта.

Для проверки поставленного Товара в части его соответствия Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза производится до момента приемки Товара. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты и/или экспертные организации.
По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение, которое является приложением к Акту приема-передачи товара по Контракту.

В срок, указанный в п. 3.7 Контракта, не входит время для проведения экспертизы поставленного Товара привлеченными экспертами и/или экспертными организациями. В этом случае приемка Товара продлевается на срок, который устанавливается экспертом и/или экспертной организацией для проведения экспертизы Товара.

Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии Товара направить своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта, в котором указываются выявленные Заказчиком замечания и недостатки Товара. Неявка представителя Поставщика для составления акта в указанный срок означает согласие Поставщика на составление акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт имеет юридическую силу.

В случае неполной поставки или поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению:

3.11.1. Восполнения недопоставки Товара.

3.11.2. Безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения своих расходов
на устранение недостатков Товара.

3.11.3. Замены или возврата Товара ненадлежащего качества в течение всего гарантийного срока Товара, а в том случае, когда гарантийный срок на Товар не установлен – в течение срока действия Контракта и в течение одного года после истечения срока его действия.

В случае поставки Товара не в полном объеме, некомплектного/некачественного Товара
по требованию Заказчика Поставщик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения требования допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить Товар.

Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного Товара, Товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного Товара, представлением надлежащим образом оформленной и в объеме, соответствующем п.п. 1.5, 3.5 Контракта документации, а также иными расходами, направленными на устранение недостатков и несоответствий поставленного Товара условиям настоящего Контракта, осуществляются силами и за счет Поставщика.

Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара по Контракту (Приложение № 4 к Контракту).

По соглашению Сторон допускается поставка Товара, качество, технические
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Контракте.

4. Цена Контракта и порядок оплаты поставляемого Товара.

4.1. Цена Контракта составляет _________ рублей ____ копеек (______________________________), в т.ч. НДС 20%- ________ рублей_____ копеек (НДС не облагается, указать основание).

Цена на Товар включает транспортные, таможенные и иные расходы Поставщика, связанные с поставкой и разгрузкой Товара по настоящему Контракту, а также все налоги
и сборы, подлежащие к уплате Поставщиком. Цена Товара является твердой на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата по настоящему Контракту проводится в безналичной форме за фактически поставленные Товары в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара по Контракту (Приложение № 4 к Контракту) на основании товарной накладной или УПД и предоставленных Поставщиком счета и счета-фактуры
(за исключением случаев, установленных п. 4.6, 4.7 Контракта).

В случае непредоставления Поставщиком в установленный Контрактом срок надлежащим образом оформленных Акта приема-передачи товара по Контракту, товарных накладных или УПД, счета-фактуры (за исключением случаев, установленных п. 4.6, 4.7 Контракта) и счета на оплату срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления надлежащим образом оформленных (ого) документов (а).

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения
счет-фактура не предоставляется.

В случае, если реквизиты УПД заполнены Поставщиком с указанием обязательных в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса Российской Федерации для первичных документов и счетов-фактур реквизитов (статус документа «1»), счет-фактура не предоставляется.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации от налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В соответствии с ч. 2 ст. 96 Федерального закона от 5 апреля 2014 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечение исполнения Контракта не установлено.

Банковское сопровождение Контракта не установлено.

Источник финансирования: внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, доходы от иной приносящей доход деятельности.

В случае, если оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товара может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила) и иным законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или
в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 5.4, п. 5.5, п. 5.6 настоящего Контракта):

а) 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет
от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет
от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет
от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) превышает
10 млрд. рублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей
и не менее 1 тыс. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) Цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) Цены Контракта, если Цена Контракта
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) Цены Контракта, если Цена Контракта составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) Цены Контракта, если Цена Контракта составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) Цену Контракта:

10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

Этапов исполнения Контракта условиями Контракта не предусмотрено.

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

5.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товаров не в полном объеме Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

5.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.15. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа
и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Разногласия и споры.

6.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему
и затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

6.2. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

Стороны установили обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии другой Стороной.

Спорные вопросы, по которым Стороны не достигнут согласия, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербург и Ленинградской области.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта.

7.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением их изменения
по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

7.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, объема работы или услуги, качества поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

7.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

7.1.3. Если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации
о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте.

Выполнение Заказчиком указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке
о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации
о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора поставки, в случаях:

7.6.1. отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему;

7.6.2. существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

7.6.3. невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика
о доукомплектовании Товара;

7.6.4. нарушение Поставщиком сроков поставки Товара по заявке Заказчика на 5 (пять) календарных дней;

• • при принятии в установленном порядке решения о ликвидации Поставщика или применении арбитражным судом в отношении Поставщика процедур банкротства;

7.6.6. при административном приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.6.7. В иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки Товара и осуществления оплаты.

7.8. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, иных сведений, указанных в разделе 11 Контракта, реорганизации, Стороны информируют друг друга путем направления письменного уведомления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения указанных сведений. Уведомление считается неотъемлемой частью Контракта, заключения Сторонами дополнительного соглашения к Контракту не требуется. Все действия, совершенные до получения письменного уведомления, считаются исполненными надлежащим образом.

8. Срок действия Контракта.

8.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания его Сторонами и до 09.12.2024 включительно, а в части исполнения Сторонами принятых на себя по Контракту обязательств – до момента их полного исполнения.

8.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны
от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности
за нарушение условий Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
3 (трех) рабочих дней с даты начала действия указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону, представив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относится,
в частности, нарушение обязанностей со стороны Поставщика, отсутствие на рынке нужных
для исполнения Товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

9.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергнувшаяся действию указанных обстоятельств, должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10. Прочие условия.

10.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.8. Контракта.

10.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон.

10.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Описание объекта закупки;

Приложение № 3 – Форма заявки на приемку товара;

Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи товара по Контракту.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № _______________

от __________________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № ______________

от _________________________

Описание объекта закупки

на поставку хозяйственных товаров

Место поставки: Санкт-Петербург, п. Володарский, ул. Молодежная, д.17, лит. А.

Сроки поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки заявки на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 11 Контракта .

Количество поставляемого товара: согласно пункту № 9.

Условия оплаты: Оплата по настоящему Контракту проводится в безналичной форме за фактически поставленные Товары в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара по Контракту (Приложение № 4 к Контракту) на основании товарной накладной или УПД и предоставленных Поставщиком счета и счета-фактуры
(за исключением случаев, установленных п. 4.6, 4.7 Контракта).

Требования к хозяйственным товарам: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар зарегистрирован в установленном порядке и должен быть разрешен к применению в установленном порядке, соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Качество Товара должно соответствовать стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности и подтверждаться предоставляемыми Поставщиком надлежащим образом оформленными копиями товаросопроводительной документации в соответствии с действующим законодательством РФ в момент осуществления поставки.

Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, транспортировке, хранении. Поставщик обязан предоставить каждую единицу Товара с информацией на русском языке.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.

Срок гарантии Производителя и срок гарантии Поставщика - не менее 12 (Двенадцати) месяцев от даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара по Контракту (Приложение № 4 к Контракту).

Поставка товаров должна производиться транспортом Поставщика.

Требования к отгрузке и доставке товара.

Поставка товара осуществляется за счет Поставщика.

При доставке товаров Поставщик обязан:

- производить погрузо-разгрузочные работы;

- производить доставку товаров, а также выгрузку непосредственно по адресу Заказчика.

Передача товаров должна осуществляться по накладным.

Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика (приемка товара).

При обнаружении в процессе приемки товаров несоответствия поставленных Поставщиком товаров по цене, количеству, ассортименту, качеству, а также в случае поставки товаров с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, без сопроводительных документов, составляется акт, подписанный Сторонами. Поставщик в течение двадцати четырех часов с момента составления акта, своими силами исполняет обязательства, по которым составлен акт.

При поставке товаров, соответствующего условиям поставки, уполномоченное лицо Заказчика ставит в накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать Заказчика.

В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком (либо приглашенным представителем изготовителя Товара) о характере выявленных недостатков, направить товар на экспертизу. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика, и экспертиза подтвердила не качественность товара, то расходы по экспертизе несет Поставщик.

Приемка товара должна проводиться уполномоченными Заказчиком лицами. Уполномоченное лицо несет ответственность за соблюдение правил приема товара.

Требования соответствия нормативным документам:

Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской Федерации и иметь необходимые сертификаты и ГОСТы.

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к контракту № ____________

от _______________________

Заявка на приемку товара на складе СПб ГБУ «Ленсвет»

В соответствии с Контрактом № ______ от _________ прошу разрешить въезд автотранспорта для доставки Товара по адресу: ________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Ориентировочное время прибытия: (с 09 до 11, с 11 до 13, с 14 до 16).

Поставщик подтверждает получение согласия сотрудников (водителей), осуществляющих доставку Товара, на обработку персональных данных в целях соблюдения пропускного режима для проезда на территорию СПб ГБУ «Ленсвет».

Должность подпись Расшифровка ФИО

Контактный телефон: ________________

Примечание: в случае отсутствия лица, сопровождающего груз, водителю необходимо иметь при себе доверенность, как ответственному за приемку продукции.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к контракту № ____________

от _______________________

Форма Акта приема-передачи товара по Контракту

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет» (СПб ГБУ «Ленсвет»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами Контракта № _ от __.__.____ (далее - Контракт) Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее - Товар):

- Посмотреть таблицу с данными

2. Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного Товара. По результатам экспертизы установлено следующее: /указывается вывод по экспертному заключению к Контракту/.

3. В ходе приемки Товара Заказчик:

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;

- установил соответствие характеристик поставленного Товара характеристикам, указанным в Контракте.

4. Результаты приемки Товара, приведенные в настоящем Акте, не распространяются на возможные недостатки Товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования Товара в соответствии с его назначением.

5. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков Товара после подписания настоящего Акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные Контрактом.

6. Настоящий Акт является основанием для оплаты Заказчиком Товара, поставленного по Контракту.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Экспертиза поставленного Товара, в том числе проверка соответствия его характеристик характеристикам, установленным в Контракте, проведена силами Заказчика / силами привлеченной экспертной организации.

По результатам экспертизы составлено экспертное заключение № _ от __.__.____, которое является приложением к настоящему Акту.

Приложение:

Экспертное заключение № _ от __.__.____.

- Посмотреть таблицу с данными