Тендер - Поставка хозяйственных товаров на 3 квартал 2025 года №302172905

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Томская обл, Александровский р-н, село Александровское, ул Толпарова, зд 20
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.06.2025 по 25.06.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ИЗВЕЩЕНИИ_О_ПРОВЕДЕНИИ_ЗАКУПКЕ_У_ЕДИНСТВЕННОГО_ПОСТАВЩИКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«23» июня 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае расхождения сведений, сформированных заказчиком на электронной площадке со сведениями, содержащимися в извещении о закупке и документации о закупке, юридически значимыми и достоверными признаются сведения, сформированные на электронной площадке.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора в любое время в соответствии с регламентом электронной площадки и Положением о закупке.

Приложение 1 к документации о проведении закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

шт

90

Приложение 2 к документации о проведении закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ЗАЯВКА

на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Для юридического лица (в случае, если участником закупки у единственного поставщика в электронной форме является физическое лицо, данную таблицу разрешается удалить)

- Посмотреть таблицу с данными

Для индивидуального предпринимателя (в случае, если участником закупки у единственного поставщика в электронной форме является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, данную таблицу разрешается удалить)

- Посмотреть таблицу с данными

Соглашаемся осуществить ___________________________, по указанным ниже ценам на общую сумму____________________ руб., и исполнить в полном объеме в установленные сроки все условия проекта договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Мы подтверждаем, что ознакомлены с Положением о закупках товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Александровская РБ», размещенным на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю (выражаю) свое согласие на обработку ОГАУЗ «Александровская РБ» моих персональных данных, указанных в заявке, путем размещения в Единой информационной системе (при ведении реестра договоров, оформлении и размещении протоколов по результатам закупки и иных действий, связанных с размещением информации о закупке на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

*** Заявка участника должна содержать следующее:

а) согласие участника на поставку товара на условиях (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

б) наименование страны происхождения товара.

Приложение 3 к документации о проведении закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Декларируем, что _______________________ соответствует следующим требованиям:

1) не проводится ликвидации участника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановлена деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствуют у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящего пункта является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение 4 к документации о проведении закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проект

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________

с. Александровское

Александровский район

Томская область ___ __________ 2025 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница» (ОГАУЗ "Александровская РБ"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании подпункта 1 пункта 222 Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного протоколом Наблюдательного совета ОГАУЗ «Александровская районная больница» № 18/2021 от 08.12.2021 г (ред. №4 от 11.04.2025г.), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передать Заказчику хозяйственные товары (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

1.2. Наименование Товара (товарный знак), характеристики Товара, количество Товара, единица измерения, цена за единицу Товара, цена Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. Цена договора

2.1. [Цена Договора составляет _______ (________) рублей __ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____ ] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании ______ Налогового кодекса Российской Федерации и _______].

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, тару, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи.

3. Порядок и форма расчетов

3.1. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет] [1] Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки партии Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа на основе формы счета-фактуры (далее - универсальный передаточный документ) [2] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [и счета-фактуры [3] ] [4] .

3.2. Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества Товара, поставка которого осуществлена в ходе исполнения Договора по заявкам Заказчика, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.

3.3. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара (партии Товара), поставленного Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оплатить Товар по цене, предусмотренной Договором, а также совершить за свой счет действия необходимые для осуществления платежа.

4.1.3. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества направить Поставщику уведомление о недостатках поставленных Товаров в течение 3 (трёх) рабочих дней.

4.1.4. Рассматривать претензии Поставщика и направлять уведомление в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Отказаться от оплаты Товара (партии Товара) ненадлежащего качества и некомплектного Товара (партии Товара) а если Товар (партия Товара) оплачен(а), потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара, (партии Товара) либо их замены.

4.2.2. При расчетах за поставленный Товар, (партию Товара) вычитать из цены Договора сумму в виде неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.

4.2.3. Предъявлять требования Поставщику, связанные с недостатками Товара в течение гарантийного срока, установленного пунктом 6.3 Договора.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Передать Заказчику Товар одной партией в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения Договора.

4.3.2. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара следующие документы (технический паспорт, сертификаты качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.) в обусловленном настоящим Договором ассортименте и количестве.

4.3.3. Рассматривать претензии Заказчика и направлять уведомления в соответствии с пунктом 10.3 Договора.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Передать Заказчику Товар до наступления или после истечения срока, установленного пунктом 4.3.1. Договора только с согласия Заказчика.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИНЯТИЯ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, строение 2, в рабочее время с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:12, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

5.3. Поставщик осуществляет доставку Товара самостоятельно, определяет способ доставки, вид транспорта и обеспечения сохранности товара с учетом предусмотренных договором порядка (схемы) и сроков поставки. Поставщик, при транспортировке товара, обязан соблюдать условия хранения поставляемого товара в соответствии с требованиями производителя. Погрузочно-разгрузочные работы в отношении поставляемого товара осуществляются силами Поставщика.

5.4. Поставщик не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня поставки Товара (партии Товара) согласовывает с представителем Заказчика дату и время доставки Товара (партии Товара).

5.5. Заказчик осуществляет приемку поставляемого товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации, инструкции о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.1965г. № П-6 и инструкции о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству от 25.04.1966г. № П-7.

5.6. В случае получения поставленного Товара (партии Товара) от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие Товара (партии Товара) сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах и принимает Товар (партию Товара) от транспортной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Товар считается переданный Поставщиком в момент подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

6.2. Товар должен соответствовать сроку годности, указанному на упаковке.

6.3. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора, подтвержденного Актом о недостатках Товара. Поставщик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Акта о недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.

6.4. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым.

7. ТАРА (УПАКОВКА), МАРКИРОВКА ТОВАРА

7.1. На поставляемый Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе предъявить Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за установленным настоящим договором сроком исполнения обязательства.

8.2. В случае, если поставленная продукция не соответствует по качеству, стандартам иной документации или условиями договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % стоимости продукции ненадлежащего качества и обязуется по требованию Заказчика произвести их замену на продукцию надлежащего качества в течение двух рабочих дней.

8.3. Претензии по сопроводительным документам Поставщика, указанным в пункте 4.3.2 настоящего Договора, принимаются в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения Заказчиком этих документов; в противном случае приложенные документы считаются принятыми Заказчиком.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за установленным настоящим договором сроком исполнения обязательства от неуплаченной в срок суммы.

8.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств, другой Стороной.

8.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки, не покрытые неустойкой. При этом соответствующая Сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательств в натуре.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном (досудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, в адрес которой направлена претензия, рассматривает такую претензию, и направляет ответ на претензию в письменной форме другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такой претензии.

9.3. Неурегулированные Сторонами споры в претензионном (досудебном) порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до 31.12.2025 г., в части гарантийных обязательств и взаиморасчетов до полного их исполнения Сторонами по настоящему Договору.

11.2. Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) одной из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложение 1 - Спецификация.

13. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _________ от ___ __________ 2025 года

Спецификация к договору поставки №______ от ___ ______2025г.

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК Поставщик

______________________/________________/ _____________/ _____________ /

м.п. м.п.

. Может изменяться при необходимости. ↑

.Универсальный передаточный документ на основе формы счета-фактуры составляется по форме рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ и должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством для счетов-фактур и первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». ↑

.Поставщик предоставляет счет-фактуру, в случае если факт поставки товара подтверждается товарной накладной. ↑

.Условие включается в пункт при необходимости. ↑