Тендер - Поставка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств №319748810

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_поставки_хоз.товары

ДОГОВОР № ________________

Поставка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств.

г. Анапа «____» ___________2025г.

______________________, именуемое(ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________, действующей на основании _______________________, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 «Русалочка» муниципального образования город-курорт Анапа, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ВРИО заведующего Лизун Тамары Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, с другой стороны, с соблюдением Федерального закона от 18.07.2011года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» путем размещения заказа у единственного поставщика (заказ № ______________) (Положение о закупках товаров, работ и услуг МАДОУ д/с №37 «Русалочка»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать товар: хозяйственные товары, моющих и чистящих средства, в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик – принять и оплатить товар.

1.2. Наименование и количество товара определено в спецификации.

1.3. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, далее именуемое "Товар" характеристики, которого определены спецификацией.

1.4. Условия о количестве, ассортименте, ценах на Товар и сроках его оплаты согласуются сторонами дополнительно и оформляются товаросопроводительными документами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.5. Качество Товара должно соответствовать соответствующим ГОСТам, установленным для данного вида Товара.

2. Условия поставки

2.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется по адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Иванов, ул. Гоголя, 30.

2.2. Срок поставки Товара: с момента заключения договора в течение 5 рабочих дней.

2.3. На поставляемый Товар Поставщик по требованию Заказчика обязуется передать Заказчику копии документов, подтверждающие соответствие Товара соответствующим стандартам (сертификаты соответствия, гигиенические свидетельства, др.).

2.4. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи партии Товара Заказчику в месте поставки в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.

2.5. Риск случайной гибели Товара и права собственности на него переходит от Продавца к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком у Поставщика.

3. Условия приемки товара

3.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в месте поставки.

3.2. В случае если поставка партии Товара произведена без нарушений, о приемке Товара представителем Заказчика делается запись на товаросопроводительных документах. С этого момента партия Товара считается принятой Заказчиком.

3.3. При обнаружении недостатков Товара (несоответствия поставленного Товара товаросопроводительным документам и т.п.) Заказчик немедленно извещает Продавца об обнаруженных недостатках.

3.4. Об отказе от Товара Заказчик должен письменно известить Продавца с указанием причин и приложением документов, подтверждающих наличие недостатков.

4. Претензии по количеству и качеству Товара

4.1. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара (несоответствие комплектности, скрытые механические повреждения и т.п.), которые не могли быть обнаружены при приемке Товара, Заказчик может предъявить Продавцу письменную претензию в течение семи дней со дня поставки Товара. Претензия должна содержать перечень дефектного Товара, характер повреждений, заводские номера изделий, цены изделий, а также номер товаросопроводительного документа в соответствии с которым данные изделия были поставлены.

4.2. С претензией Заказчик обязан представить Продавцу гарантийные талоны на дефектные изделия.

4.3. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии рассмотреть ее и передать Заказчику отзыв с результатом рассмотрения.

5. Цена Товара, порядок и форма расчетов

5.1. Стоимость товара составляет __________ рублей (__________), с НДС/без НДС.

5.2. Цена Договора, указанная в пункте 5.1. является твёрдой фиксированной ценой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

5.3. Цена Товара включает в себя НДС, транспортные расходы по доставке товара до Заказчика, а также иные расходы Продавца, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

5.4. Заказчик осуществляет оплату за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору.

5.5. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

6. Обеспечение обязательств и ответственность сторон

6.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей, определенном согласно Постановлению № 1042.

6.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Заказчиком могут быть удержаны суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с настоящим разделом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием действий непреодолимой силы - землетрясения, наводнения, климатических катастроф, аварий, военных действий, забастовок, пожара, запретительных актов государственных или муниципальных органов.

7.2. Все дополнения и/или изменения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Изменения считаются произведенными в письменной форме, если стороны обменялись письмами по почте, факсимильной связи, либо телеграммами по вопросам изменений.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "30" августа 2025г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

8.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Краснодара.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору № ______________

от _____________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

ВРИО заведующего

МАДОУ Д/С № 37 "Русалочка"

______________________ ______________Лизун Т.Н.

Описание_предмета_закупки

Утверждаю:

ВРИО Заведующего

МАДОУ д/с № 37 «Русалочка»

_______________/Поддубко Е.А.

«11» декабря 2025г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств.

Сроки поставки товара: в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Краснодарский край, Анапский

район, х. Иванов, ул. Гоголя, 30

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности товара: на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев основного срока годности.

Гарантийные обязательства: Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ и условиями договора.

Требования к упаковке товара: Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Каждая партия поставляемой продукции должна сопровождаться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии).