Тендер - Поставка хозяйственных товаров (моющих и чистящих средств) №287473750

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_Т

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе:

1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

4. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе.

5. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона о контрактной системе.

6. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

7. Товарный знак (при наличии)

8. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Закона о контрактной системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

9. Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

10. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией находящейся под контролем таких лиц.

Реквизиты_для_обеспечения

Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения заявки предусмотрен извещением.

Порядок обеспечения заявок:

Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. Обеспечение заявки в виде денежных средств предоставляется в соответствии с правилами и порядком, определенными оператором электронной площадки с использованием специального счета, открытого участником закупки в одном из банков, предусмотренных пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ». Обеспечение заявки в виде независимой гарантии предоставляется в соответствии с условиями настоящей информационной карты.

Условия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами содействия кредитованию, Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации), для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, постановленияПравительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005.

Независимая гарантия должна в том числе содержать:

- указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Размер обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен извещением.

Если участником закупки предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 и более процентов ниже

начальной суммы цен указанных единиц, участник предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных статьей 37 Закона о контрактной системе.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта

Порядок внесения: контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,

поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о закупке.

Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта.

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА России л/с 20736X42890)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ОКВЭД 86.10

ОКФС 12 ОКОПФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7075 ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Перечисляется сумма в качестве ___________ согласно извещению № __________________».

Особенности внесения: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (далее Федеральный закон),

или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

В случае заключения контракта по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с порядком, установленным частью 8.1 статьи 96 Федерального закона.

Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной системе. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Требование к независимой гарантии

Требования к независимой гарантии утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Гаранта на условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45 Закона о контрактной системе. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать обязательства Гаранта выплатить Бенефициару сумму Гарантии или ее часть, а именно:

- обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней) предусмотренных контрактом;

- обязательство возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту;

- обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа (если выплата авансового платежа предусмотрена условиями контракта) при условии если бенефициаром предъявлено требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им не выполнено.

Обоснование_НМЦК

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 23.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000229

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 24

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.46 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

УЗ одновременно с размещением на электронной площадке подписанного проекта контракта, размещает документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96, с учетом положений статьи 37 ФЗ № 44. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением НГ, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия НГ определяются в соответствии с требованиями ФЗ № 44 УЗ, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия НГ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой НГ, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.Требования обеспечения исполнения контракта не применяются в случае:- заключения контракта с УЗ, который является казенным учреждением;- УЗ, с которым заключается контракт в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, до заключения контракта предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким УЗ (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому УЗ неустоек (штрафов, пеней), сумма цен которых составляет не менее НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке Т

Дополнительная информация и документы

1 Реквизиты для обеспечения

Проект_контракта ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №______

ИКЗ: _______________________________

г. Москва ________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя контрактной службы Карповой Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности № 086-Д от 19.09.24, с одной стороны, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ или Федеральный закон
№ 44-ФЗ) и на основании протокола подведения итогов от _____________ № ____________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

• Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить хозяйственные товары (моющие и чистящие средства) (далее-товар) в объеме, количестве и по наименованию, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить товар по цене согласно Спецификации и на условиях, предусмотренные Контрактом.
• Адрес поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту)

2. Цена Контракта и порядок расчетов

• Предельная цена Контракта составляет ________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ___ в сумме __________ (__________________) рублей.

Сумма цен единиц товара: _________________________

• Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
• Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе расходы, сопутствующие и связанные с исполнением настоящего Контракта.
• Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
• Источник финансирования: Средства обязательного медицинского страхования, субсидии на выполнение гос. задания и средства от приносящей доход деятельности (Российский рубль).
• Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
• Авансовый платеж не предусмотрен.

Заказчик осуществляет оплату по фактически полученному объему, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», на основании подписанного с обеих Сторон в Единой информационной системе (далее – ЕИС) Документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (далее – документ о приемке) и счета на оплату (или отсканированной копии счета на оплату, заверенной печатью и подписью Поставщика) (далее – счет на оплату), размещенной в ЕИС, в течение 7 (семь) рабочих дней.

• • Обязательства Заказчика по оплате поставки считается исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 16 Контракта.
  • В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Сроки поставки

Сроки поставки товара: с момента заключения Контракта по 31 декабря 2025г. по заявкам Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления заявки. Поставщик вправе досрочно исполнить настоящий Контракт, если объем запрашиваемого товара будет истребован Заказчиком и поставлен Поставщиком в полном объеме.

4. Порядок сдачи-приемки товара

• Поставщик в день фактической поставки товара Заказчику, размещает в ЕИС подписанный усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика документ о приемке с приложением документов:

а) копии свидетельства о государственной регистрации и(или) иных документов качества, предусмотренных законодательством для данного вида товаров;

б) счета на оплату;

в) иных документов, затребованных Заказчиком.

• Не позднее 20 (двадцать) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в настоящем разделе Контракта, Заказчик (одно из условий):

а) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует и подписывает с использованием единой информационной системы мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с указанием причин такого отказа;

• В случае отказа Заказчика от принятия результатов приемки товара в связи с необходимостью устранения недостатков результатов приемки, Поставщик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
• Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
• В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного мотивированного отказа от принятия результатов приемки товара, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении не принятого товара или в срок, установленный в указанном отказе, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику через единую информационную систему приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации согласно п.п. 4.1. Контракта.
• В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении поставки, Заказчик принимает товар, подписывая в ЕИС документ о приемке.
• Подписанный Заказчиком и Поставщиком документ о приемке является основанием для перечисления денежных средств Поставщику.
• Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
• Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания документа усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика , Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
• Заказчик обязуется назначить своих представителей, которые с момента заключения Контракта будут принимать участие в регулировании деятельности по Контракту:

- контактный телефон бухгалтерии:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-00-58;

- контактный телефон ОМ и МТС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-11-05.

5. Права и обязанности Сторон

• Заказчик вправе:
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
• Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c Техническим заданием и Контрактом.
• Письменно запрашивать информацию о ходе поставки товара. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ Получателю в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты направления обращения.
• Осуществлять контроль за объемом и сроками поставки товара.
• Ссылаться на недостатки, в том числе в части объема и стоимости поставок, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств Получателя.
• При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости поставок Поставщиком, вызывать полномочных представителей поставщика для представления разъяснений в отношении поставки товара.
• Принять решение об одностороннем расторжении Контракта по условиям предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
• Заказчик обязан:
• Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
• Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставку товара в соответствии с Контрактом.
• При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки товара в случае, указанном в настоящей разделе 5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения исполнения Контракта.
• Поставщик вправе:
• Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в разделе 4 Контракта.
• Требовать своевременной оплаты в соответствии с разделом 2 Контракта.
• Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) поставки, предусмотренных в Техническом задании. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
• Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя.
• Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки товара в рамках Контракта.
• Поставщик обязан:
• Своевременно и надлежащим образом поставлять товар в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
• Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
• Поставщик обязан соответствовать установленным требованиям о закупке, требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таких требований, что позволило ему стать победителем по результатам проведения закупки.
• Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке товара за свой счет, но без дальнейшего возмещения расходов со стороны Заказчика.
• Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут или могли бы оказать негативное влияние на годность результатов поставки товара или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Получателю немедленно после приостановления.
• В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

Копии таких документов должны быть переданы Заказчику по его требованию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения обращения.

• • Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
  • Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, персональные данные вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

• • Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
  • В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить контактные номера, адрес электронной почты для приема уведомлений в электронной форме, а также определить список сотрудников, привлекаемых к поставке товара, с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и уведомить об этом Заказчика в письменном виде по адресу электронной почты, указанному в Контракте со стороны ФГБУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА России.
  • Об изменении контактной информации Поставщик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

6. Гарантии

• Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.
• Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев, если иное не установлено Техническим заданием.

6.2.1 В течение гарантийного срока Поставщик безвозмездно устраняет недостатки, выявленные при поставке товара или при исполнении Контракта, за свой счет.

• Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц вследствие необеспечения Поставщиком безопасности при поставке товара подлежит возмещению Поставщиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
• Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о поставке товара.
• В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о поставке товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе за недостатки, возникшие после их приемки Заказчиком.
• В случае ненадлежащей поставки, требования Заказчика о безвозмездной повторной поставке подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочной поставки, а в случае, если этот срок не установлен, то в срок, предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с правилами исполнения обязательств, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063» (далее – Правила).

7.2 Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде суммы, определяемый в соответствии с Правилами и рассчитываемый как процент цены Контракта.

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп., если цена Контракта не превышает 3 (три) млн. руб.

7.5 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп., если цена Контракта не превышает 3 (три млн.) руб. (включительно).

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.7 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9 В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами иных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, соответствующая Сторона направляет другой Стороне требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие действия обязательств непреодолимой силы или по вине другой Стороны по Контракту, или по вине третьей Стороны.

7.11 Под поставкой ненадлежащего качества, понимается поставка товара, которая не соответствует требованиям, которые установлены в настоящем Контракте.

7.12. Выплата денежных средств, в виде неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Заказчика и/или Поставщика от исполнения последующих обязательств по Контракту.

8. Порядок расторжения Контракта

• Контракт может быть расторгнут:
• по соглашению Сторон;
• в судебном порядке;
• одностороннее расторжение в следующих случаях:
  • Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
  • Поставка товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Получателя срок.
  • Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товара, предусмотренного Контрактом.
  • Поставщик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или поставляет товар ненадлежащего качества.
  • Если поставка товара в установленный Заказчиком разумный срок не была осуществлена и выявленные недостатки не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
  • Если отступления в поставке товара от условия Контракта или иные недостатки результаты поставки товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
  • В случае, если по результатам экспертизы поставки товара будет подтверждено нарушения условий Контракта.
  • Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения закупки.
  • В случае если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в разделе 2 Контракта.
  • Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Поставщика:
  • Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика или при наличии денежных средств у Заказчика достаточных для исполнения условий со стороны Заказчика.
  • Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.
  • Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи которые препятствуют исполнению Контракта Поставщиком, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
• Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
• Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
• Решение об одностороннем расторжении Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 16 Контракта.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта (и/или гарантийных обязательств) представляется в виде независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 или внесением денежных средств на указанный Получателем счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающие во временное распоряжение.

9.2. Размер обеспечения Контракта составляет 5% от цены Контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт, что составляет ___________________.

9.3 Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки самостоятельно, но с учетом, что срок действия независимой гарантии должен быть превышать срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц.

9.4 В случае не предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для его заключения, Поставщик считается уклонившимся от заключения Контракта.

9.5 Размер обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчика Поставщиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения обязательства предоставить новое обеспечение исполнения Контракта начисляется пеня в размере, определенном в соответствии с условиями Контракта и согласно ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.7 Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), возвращаются Поставщику после подписания Заказчиком документа о приемке в течение 15 дней с даты получения письма от Поставщика с указанием реквизитов для возврата обеспечения на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9.8 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пеней, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.9 Любые затраты, понесенные Поставщиком по оформлению и сопровождению требований по обеспечению исполнения настоящего Контракта (или гарантийных обязательств), Заказчиком не компенсируются, за исключением случая если это не является решением суда.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
• Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
• Если, по мнению Сторон, поставка товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

• В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
• Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
• До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в досудебном претензионном порядке.
• Претензия должна быть направлена Стороне в письменном виде или в электронном виде, в формате разрешающем осуществлять просмотр информации согласно тексту содержания, но с последующим направлением претензии в оригинале Стороне. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований согласно претензии.
• В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
• Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма, а также ее полный и обоснованный расчет.
• В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

• В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения «Ответчика» (определяется согласно терминам, отраженным в Арбитражном процессуальном Кодексе Российской Федерации).

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

• Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.01.2026 г.
• Истечение срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту.
• Изменение и дополнение условий к Контракту(если требование не обусловлены изменением существенных условий) сопровождается путем подписания соглашения между Сторонами. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде или в электронном формате (виде), но на специализированных площадках, список которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р.
• Дополнительные соглашения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Прочие условия

Любые уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае направления уведомления посредством факса (считается полученным спустя 2 (два) часа после отправления факса с подтверждением получения уведомления, при учёте, что эти 2 (два) часа являются временем рабочего дня в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации);

В случае направления уведомления посредством электронной почты, получением подтверждения считается информация о доставке, а в случае отсутствия подтверждения - датой уведомления считается дата отправки электронного сообщения соответствующей Стороне на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Сторон по настоящему Контракту.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта.

Контракт не создает и не ведет к возникновению, равно как и не имеет цели создать или привести к возникновению каких-либо обязательств и/или прав у третьих лиц.

Ни одна из Сторон Контракта не вправе передавать или каким-либо иным образом уступать свои права по Контракту третьим лицам, без письменного согласия на это другой Стороны, за исключением случая, если переуступка прав требований предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, и подписан Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Антикоррупционная оговорка.

Антикоррупционная оговорка - раздел Контракта Сторон, препятствующий совершению коррупции между Сторонами в рамках исполнения настоящего Контракта.

Взятка, подкуп, их провокация, посредничество в даче/получении - деяния, наказуемые в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2, 200.5, 304 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Коррупционное правонарушение - совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

Коррупция - согласно применимому антикоррупционному законодательству действия, совершенные:

- в отношении или в интересах Сторон, в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих;

- прямо или косвенно;

- лично или через посредничество;

- в целях незаконного получения/предоставления личной выгоды в любой форме с использованием своего должностного/служебного/финансового/штатного и т.п. положения.

Личная выгода - возможность получения работником Стороны при исполнении должностных/служебных/штатных обязанностей неправомерных преимуществ и/или доходов в любой форме, иных имущественных прав для себя, для лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, обещанных, предлагаемых, предоставляемых или полученных без законных оснований.

Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего Контракта своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Контракта. Для целей определения ответственности Сторон по Контракту нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным соответствующей Стороной.

При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели в рамках скорейшего исполнения Контракта.

Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Контракта, обязана письменно или в электронной форме по адресу (почтовому или на электронную почту) уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) дней.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений раздела 14 Контракта: по реквизитам согласно разделу 16, со стороны Заказчика.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений раздела 14 Контракта: по реквизитам согласно разделу 16, со стороны Поставщика.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений раздела 14 Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений раздела 14 Контракта другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

15. Приложения к Контракту

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- Техническое задание (приложение № 1 к Контракту);

- Спецификация (приложение № 2 к Контракту).

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «__» __________ 20__ г.

№ _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от «__» __________ 20__ г.

№ _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внешний файл (ЕИС)

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик осуществляет поставку товара Получателю в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Приемка товара Получателем осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14:30 часов) по предварительному согласованию с Получателем.

Товар принимается Получателем, в соответствии со спецификацией и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя).

Разгрузку товара с транспорта производит Поставщик, который несет ответственность за сохранность товара во время разгрузки.

Передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества и ассортимента товара. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Поставщик в день фактической поставки товара Заказчику, размещает в ЕИС подписанный усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, документ о приемке с приложением документов:

а) копии свидетельства о государственной регистрации и(или) иных документов качества, предусмотренных законодательством для данного вида товаров;

б) счета на оплату;

в) иных документов, затребованных Заказчиком.

Получатель вправе отказать Поставщику в приемке товара или его части в момент поставки в случае несоблюдения условий, в том числе:

- товар доставлен вне времени приемки товара;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

-товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом или оформлены в порядке, не согласованном Получателем;

- поставка товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука характерного для боя товара и др.).

Получатель вправе не производить приемку товара или его части от Поставщика до момента устранения причины отказа в приемке. Расходы, связанные с правомерным отказом Получателя

Приложение №1 к техническому заданию

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к техническому заданию

Условия поставки:

- доставка по адресам:

- Посмотреть таблицу с данными