Тендер - Поставка хозяйственных товаров, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств №291687881

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен 02_ЕАТ_25_ПРОЕКТ

Договор №02/ЕАТ/25

г. Ульяновск «__» __________2025 г.

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский областной художественный музей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нагаткиной Светланы Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить хозяйственные товары, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства (далее по тексту – Товар), в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору), которое является его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить.

Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

Цена Договора

Цена настоящего Договора составляет _________ (_____________) рублей ___ коп., в том числе НДС __________ руб.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• Цена настоящего Договора является твердой, и определяется на весь срок его исполнения.
• Цена настоящего Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно – разгрузочных работ, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара в место поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

Порядок и срок оплаты Товара

Заказчик осуществляет оплату в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления, товарных накладных и иных отчетных документов, подтверждающих целевое использование выделенных средств.

В случае несвоевременного или неполного выделения финансовых средств Заказчику он при отсутствии вины не обязан возмещать Поставщику убытки, уплачивать пени и штрафы, связанные с этими обстоятельствами. Сроки оплаты при этом корректируются соразмерно времени задержки выделения финансовых средств.

Права и обязанности Сторон

Заказчик по настоящему Договору вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик по настоящему Договору обязан:

При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

Произвести оплату в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

Поставщик по настоящему Договору вправе:

Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной.

Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик по настоящему Договору обязан:

Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

В срок, установленный в письменном запросе заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

Уведомить заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.

Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

Сроки и место поставки Товара

Место поставки Товара: по месту нахождения Заказчика: г. Ульяновск, ул. Ленина 83.

Сроки поставки Товара: с момента заключения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Качество и безопасность Товара

Весь поставляемый Товар должен быть новым, не контрафактным, не фальсифицированным. Продукция должна быть пригодной для целей, для которых она обычно используется.

На момент поставки Товар должен иметь не менее 80% остаточного срока годности.

Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст.469, 470 ГК РФ).

Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки Заказчиком. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям к упаковке и маркировке продукции (ГОСТы, регламенты).

Возврат Товара, несоответствующего по своему качеству требованиям настоящего Договора, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Возврат Поставщику Товара, несоответствующего по своему качеству требованиям настоящего Договора, производится за счёт Поставщика.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объёме.

7.11. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7.12. В случае нарушения принятых по настоящему Договору обязательств, а также во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок приёмки Товара

Товар поставляется в соответствии со спецификацией Заказчика.

Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего поставку вышеуказанного вида Товара.

Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, хранятся у Поставщика, копии предоставляются Заказчику.

Все расходы, связанные с поставкой Товара, включая доставку Товара, в соответствии с настоящим Договором несёт Поставщик.

Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренных Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приёмку Товара, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Приёмка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного Товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего Договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;

- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.

8.5. По завершению поставки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней Поставщик обязан предоставить Заказчику товарную (товарно-транспортную) накладную или УПД.

8.6. По итогам подписания товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания оформляет Акт приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по форме, установленной Приказом Минфина России от 15.04.2021г. №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учёта, применяемых при ведении бюджетного учёта, бухгалтерского учёта государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению» (далее Акт приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

8.7. Оформление и обмен документами о приёмке осуществляется через систему электронного документооборота (в случае наличия) с соблюдением требований Российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В случае отсутствия организационно-технической возможности подписания Поставщиком Акта приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронной форме, Поставщику направляется для подписания бумажная копия электронного Акта приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), подписанного Заказчиком.

8.8. При отсутствии претензий, расхождений, а также несоответствия поставленных товаров сопроводительным документам Поставщика, Заказчик вправе направить электронный Акт приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (бумажную копию электронного Акта приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)), подписанный и утверждённый Заказчиком в одностороннем порядке на электронный адрес Исполнителя в целях его уведомления о результатах приёмки.

8.9. В случае выявления количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия товаров сопроводительным документам Поставщика, Товарная накладная или УПД не подписывается Заказчиком, сведения о расхождениях фиксируются в Акте приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который направляется Исполнителю для подписания в течение 3 (трех) рабочих дней. Вместе с Актом приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Заказчиком в адрес Поставщика направляется претензия с указанием условий и сроков исправления выявленных недостатков.

8.10. Поставщик собственноручно подписывает Акт приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения. В случае подписания бумажной копии электронного Акта приёмки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Поставщик подписывает его в течении 3 рабочих дней с одновременным направлением скан – копии подписанного документа на адрес электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным, (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события:

- стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.);

- забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

• О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Договора их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчётами, решаются Сторонами настоящего Договора по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке арбитражного судопроизводства.

Разрешение споров между сторонами

Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней
с даты её получения.

В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в

Арбитражном суде Ульяновской области.

Порядок изменения и расторжения договора

Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными представителями Сторон, и возможны исключительно в случаях, установленных Законодательством.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Одностороннее расторжение договора осуществляется в соответствии с порядком, установленным частями в соответствии с положениями ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025 г.

Дополнительные условия

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все приложения, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Приложение – Спецификация на поставку моющих средств и хозяйственных товаров.

Юридические адреса Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Договору

№ 02/ЕАТ/22

от «__» _____2025

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК:

_________________/ / ______________/ /

М.П. М.П.