Тендер - Поставка хозяйственных товаров 1 квартал 2026г. №319123703

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

ДОГОВОР №

________________ «___» декабря 2025 г.

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский политехнический техникум», далее (ОГАПОУ «ЯПТ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Непорожней Галины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ , действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п/п 3 п. 21.1 раздела 21 Положения о закупках товаров, работ, услуг, », участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Заказчику товара в количестве и ассортименте, указанном в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Количество и цена товара определяются в соответствии с Приложением №1.

1.3.Настоящий Договор является основанием для финансирования оплаты за поставленный товар.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _________ (____________________________) рублей 00 копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, а также прочие расходы Поставщика, связанные с условиями исполнения настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Предоплата по настоящему Договору не предусмотрена.

2.5.Поставка 1 квартал 2026г.

3. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ И РАСЧЁТА ЗА ТОВАР

3.1. Безналичная форма оплаты в рублях РФ. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней с момента принятия товара Заказчиком, согласно товарно-транспортной накладной и счета. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и указать новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Поставка осуществляется силами поставщика.

3.3 Заказчик оплачивает стоимость товара путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств на основании выставленного счета.

3.4. Результаты приемки товара по количеству, качеству, комплектности оформляются путем подписания сторонами товарно-транспортной накладной в срок не позднее 3 рабочих дней с момента поставки товара Заказчику.

3.5. При приёмке товар должен быть осмотрен уполномоченным представителем Заказчика, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на товар, а также количество, качество, комплектности товара.

3.6. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Договора о качестве, Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 2 рабочих дней с момента заявления о них.

3.7. При нарушении условий поставки, условий настоящего Договора, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий Договора.

3.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Договору считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается товарно-транспортной накладной. Право собственности на товар переходит по настоящему Договору с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями, утвержденными на данный вид товара и наличие документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в эксплуатации, не восстановленным и соответствовать требуемым характеристикам.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. При передаче товара представить оригинал и копию необходимых документов.

5.1.2. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных (не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем отгрузки товара).

5.1.3. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатками товара и некомплектности несет Поставщик.

5.1.4. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

5.1.5. Передавать Заказчику необходимые документы в сроки, указанные в настоящем Договоре.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг и, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара и сопутствующих услуг, оплатить товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

5.2.2. Оплатить товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3. В случае нарушения сроков поставки товаров, сроков замены товара, сроков предоставления предусмотренных Договором документов на товар, просрочки исполнения иных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.3. Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

8.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.7. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более, чем на десять процентов – цена Договора изменяется пропорционально количеству поставляемого товара, исходя из установленной в Договоре цены количества поставляемого товара, но не более, чем на десять процентов цены Договора (увеличение или уменьшение предусмотренного Договором количества поставляемого товара).

8.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ____________

от «____» ________________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма Договора составляет:______________(______________________) рублей 00 копейки.

Заказчик: Поставщик:

ОГАПОУ

«ЯПТ»

_________________Непорожняя Г.В _________ ( ________)

М.П. М.П.

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 10.12.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка хозяйственных товаров 1 квартал 2026г.

Наименование предмета договора: Поставка хозяйственных товаров 1 квартал 2026г.

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319890048 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" объявляет тендер: Закупка колпачков 38 мм, синий, цветной (2026 год)	Запрос предложений #319890048	См. док.	2 дня 16.12.2025 22.12.2025
Тендер №320002037 продукты питания	Малая закупка #320002037	496 358	2 дня 17.12.2025 22.12.2025
Тендер №320133356 Поставка товара	Малая закупка #320133356	40 000	4 дня 19.12.2025 24.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319123533 Чистящие, моющие средства (с результатом)	Запрос котировок #319123533	6 588	срок истек 04.12.2025 11.12.2025
Тендер №319123457 Поставка расходного материала для обработки рук персонала и кожных покровов пациентов (с результатом)	Электронный аукцион #319123457	879 997 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 04.12.2025 15.12.2025
Тендер №319123413 Поставка бытовой химии (с результатом)	Электронный аукцион #319123413	127 100 Обеспечение контракта: 6% Обеспечение заявки: -1	срок истек 04.12.2025 12.12.2025
Тендер №319123380 Публичное акционерное общество Группа Черкизово объявляет тендер: Опуск поения для свиней, распылительMost Pro 0.5, IP-камера, кронштейн Миг КТР 4/5, верстак, очки Ray-Ban, моющие средства БИОЛЬ ПМ, Биолайт, адриоль, дегидрофобинол, Гермокаст 53/65+ Пол...	Запрос предложений #319123380	См. док.	срок истек 04.12.2025 09.12.2025
Тендер №319123349 на поставку дезинфицирующих средств	Малая закупка #319123349	585 364	срок истек 04.12.2025 09.12.2025

Тендеры из региона Белгородская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319123664 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Периндоприл на 2026г. (с результатом)	Малая закупка #319123664	15 439	срок истек 04.12.2025 09.12.2025
Тендер №319122920 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА объявляет тендер: Оказание услуг по подготовке и размещению в сетевом СМИ информационных материалов, популяризирующих деятельность председателя Белгородской областной Думы, заместителей председателя и всех комитетов Белгородс...	Электронный аукцион #319122920	690 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 04.12.2025 12.12.2025
Тендер №319122400 Оказание услуг по физической охране объекта (План график)	Не определен #319122400	1 576 800	11 дней 01.01.2025 31.12.2025
Тендер №319122201 Оказание услуг по физической охране объекта (План график)	Не определен #319122201	1 576 800	11 дней 01.01.2025 31.12.2025
Тендер №319121870 Теплоэнергия (План график)	Не определен #319121870	102 000	11 дней 01.01.2025 31.12.2025