Тендер - Поставка хозяйственных товаров №304365244

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_(товар)_(3)

Техническое задание

(Описание объекта закупки)

Поставка хозяйственных товаров для нужд Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»)

1. Предмет закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд
Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг».

2. Цель проведения закупки: Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работников.

3. Место поставки Товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСвердловская область, г. Екатеринбург, Московский тракт 9 км, д. 23а.

Поставщику необходимо учитывать график работы Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» с понедельника по четверг с 8:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30, обед с 12:30 – 13:20, пятница с 8:30 – 16:30, обед с 12:30 до 13:20.

4. Срок поставки Товара: Товар поставляется одной партией не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Контракта.

5. Особенности осуществления закупки: [1]

Преимущество в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

6. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики закупаемого Товара: согласно требованиям приложения № 1 к техническому заданию (описанию объекта закупки).

7. Требование к Товару:

7.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

7.2. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

7.4. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не бывшим в обращении, свободным от прав третьих лиц.

7.5. Транспортировка Товара производится силами Поставщика. Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку-разгрузку Товара, в т.ч. он несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение Товара от транспорта Поставщика до помещений (независимо от этажности и наличия лифтов), указанных Заказчиком при поставке Товара в его адрес.

7.6. В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости). В связи с тем, что характеристики в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар..

8. Гарантии

8.1. Поставщиком, вместе с товаром, должен быть предоставлен документ, подтверждающий срок годности на товар (в случае если срок годности установлен производителем).

8.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Товар должен соответствовать требованиям по качеству и быть пригодным для использования по его целевому назначению.

Приложение № 1 к техническому заданию

(описанию объекта закупки)

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики закупаемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Участник электронного аукциона должен указать следующую информацию о товаре, предлагаемом к поставке (по каждому наименованию):

а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки,

б) товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии у товара товарного знака),

Информация, предусмотренная подпунктами а-б, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

в) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Заказчиком выбрана Инструкция по заполнению характеристик участником закупки в заявке в соответствии с ЕИС.

Указываемые участником сведения не должны сопровождаться словами «или эквивалент».

Символ «

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения.

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему.

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему.

Слова «min» в столбце «Показатель (характеристика товара)» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему.

Слова «max» в столбце «Показатель (характеристика товара)» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему.

Характеристики, перечисленные через «,», союз «и» должны быть указаны все.

При перечислении через «/», «;», «либо», союз «или» указывается участником одна характеристика, соответствующая нормативной документации к товару.

В случае присутствия в Техническом задании слов «неизменяемый параметр» участнику закупки необходимо представить значение показателя в том же формате, что и в Техническом задании.

В случае присутствия в Техническом задании условных обозначений или словосочетаний, не указанных в данной инструкции, их необходимо считать неизменяемым параметром и указывать в том же формате, что и в Техническом задании.

Данная информация включается в описание объекта закупки в случае применения национального режима в соответствии со ст. 14 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ. ↑

Данная информация включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки. ↑

Данная информация включается в проект контракта в случае установления запретов и ограничений в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. ↑

3_поставка_ЕП_ФЗ-44_(3)

Гражданско-правовой договор № ________

Поставка хозяйственных товаров

для нужд Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Уральского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» Уткина Максима Владимировича, действующего на основании доверенности от 13.11.2023 г. № 2027-П, с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица, подписывающего контракт), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

В соответствии с условиями Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику хозяйственные товары для нужд Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» (далее – Товар), количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Поставщик гарантирует, что указанный в п. 1.1. Контракта Товар свободен от прав третьих лиц.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1), условиям Контракта и законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ИКЗ: ________________________________________.

Срок, место и порядок поставки Товара

Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Екатеринбург, Московский тракт 9 км, д. 23а.

Товар поставляется одной партией не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Контракта.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара. Время поставки Товара не может выходить за рамки рабочего времени Заказчика с понедельника по четверг с 8:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30, обед с 12:30 – 13:20, пятница с 8:30 – 16:30, обед с 12:30 до 13:20.

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет.

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанные со стороны Поставщика товарную (товарно-транспортную) накладную (или универсальный передаточный документ), счёт и счёт-фактуру (в случае если поставщик является плательщиком НДС) и Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) по установленной форме (Приложение № 3) в двух экземплярах.

В случае отсутствия в день поставки документов, указанных в п. 2.5, Заказчик отказывается от приемки Товара и составляет Акт об отказе в приемке Товара (Приложение № 4) с указанием даты и времени отказа, причины отказа. Товар считается не поставленным.

В случае, если Товар поставляется по заявкам Заказчика, и Поставщик отказывается от поставки Товара, Заказчик составляет Акт об отказе в поставке Товара (Приложение № 5). В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку на поставку Товара.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет Акт о просрочке поставки Товара (Приложение № 6), в котором указываются сведения о времени просрочки поставки Товара. Заказчик вправе принять Товар или отказаться от принятия Товара и расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае просрочки поставки Товара.

Акт об отказе в приёмке Товара, Акт об отказе в поставке Товара, являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.

Порядок и сроки осуществления приемки Товара

Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также товарной (товарно-транспортной) накладной или (универсального передаточного документа) в двух экземплярах, Акта приема-передачи товаров в двух экземплярах, счёта и счёта-фактуры (в случае если поставщик является плательщиком НДС) в двух экземплярах.

При приемке Товара подлежат проверке количество поставленного Товара на соответствие Спецификации. В случае соответствия количества Товара Спецификации, Заказчик подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную или (универсальный передаточный документ). Акт приема-передачи Товара подписывается Заказчиком в соответствии с п. 3.4. – 3.7. настоящего Контракта.

Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, в части их соответствия требованиям Контракта, Технического задания и Спецификации, Заказчик проводит экспертизу Товаров своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организации на основании договоров, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законодательством о контрактной системе.

Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к Товару. Срок предоставления Поставщиком дополнительных материалов составляет 2 (Два) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока предоставления дополнительных материалов срок приемки Товаров, предусмотренный настоящим Контрактом, увеличивается на количество дней просрочки предоставления дополнительных материалов.

• Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
• В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, Технического задания и Спецификации, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приёма-передачи товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа) обязуется подписать и направить в адрес Поставщика посредством почтовой связи или нарочно передать представителю Поставщика один экземпляр подписанного Акта, товарной накладной, (или универсального передаточного документа).

Заказчик с Актом приёма-передачи товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа) направляет в адрес Поставщика Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2023 № 174н «О внесении изменений в приложения
№ 1, 2, 4 и 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее –
Акт ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

• В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика Акта ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьобязуется подписать и направить в адрес Заказчика посредством почтовой связи или нарочно передать представителю Заказчика один экземпляр подписанного Акта ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• Заказчик утверждает Акт ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика Акта ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• В случае несоответствия поставленного Товара требованиям Контракта, Технического задания и Спецификации, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта, направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта с указанием перечня недостатков, сроков устранения недостатков и предложений об устранении отмеченных недостатков путём доукомплектования или замены Товара, или устранения недостатков иными способами.
• В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.). Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
• В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить его товаром надлежащего качества, соответствующего требованиям Контракта и Технического задания в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика.
• После устранения Поставщиком недостатков, послуживших причиной для отказа Заказчика от подписания Акта, Поставщик направляет Заказчику новый Акт, в котором указывает также дату устранения недостатков, а Заказчик подписывает новый Акт в порядке, предусмотренном п. 3.4. – 3.8 настоящего Контракта.
• Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока.
• Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара при условии подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и утверждения Заказчиком Акта ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а в случае наличия замечаний и направления мотивированного отказа от подписания Акта, с даты устранения Поставщиком замечаний, при условии подписания Заказчиком нового Акта и утверждения Заказчиком Акта ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• Все расходы, связанные с возвратом Товаров ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
• Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания товарной (товарно-транспортной накладной) или (универсального передаточного документа).
• Стороны обязуются предоставить друг другу документы, подтверждающие полномочия представителей на право подписи документов при приёмке Товара.

Цена Контракта, условия и порядок расчетов по Контракту

Цена настоящего Контракта составляет (указать в числовом выражении и прописью). (В случае если:

- организация является плательщиком НДС (указать сумму в числовом выражении и прописью).

- организация не является плательщиком НДС (указать основание освобождения (письмо о применении упрощенной системы налогообложения и ссылка на статью Налогового кодекса РФ)

Цена настоящего Контракта включает в себя расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта, налоги (в т.ч. НДС, если организация является плательщиком данного налога), сборы и другие обязательные платежи. Цена Контракта указывается с учетом стоимости Товара, затрат на доставку Товара до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ.

• Цена настоящего Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения настоящего Контракта. Цена настоящего Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, указанных в п. 4.9, п. 8.10 настоящего Контракта.
• При формировании цены настоящего Контракта и расчётов с Поставщиком используется валюта Российской Федерации – Российский рубль.
• Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Заказчиком Акта ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.
• Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленных Товаров считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
• В случае досрочного расторжения настоящего Контракта Заказчик исполняет обязательства по оплате поставленного Товара в размере стоимости фактически исполненных надлежащим образом обязательств Поставщика.
• Источник финансирования – из средств Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составляет ___________ (__________________) ____________.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если
  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Права и обязанности Сторон

Заказчик имеет право:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 3.2. Контракта.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.

Требовать своевременного предоставления дополнительных материалов, предусмотренных п. 3.4. Контракта.

Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями настоящего Контракта, в том числе в случаях:

при поставке Товара несоответствующего качества;

при несвоевременной поставки Поставщиком Товара;

Учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с п. 7.6. Контракта.

Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Заказчик обязуется:

Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия требованиям Контракта.

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках поставленного Товара, выявленных при проведении экспертизы.

Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров, направленного в соответствии с п. 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров.

Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе в случаях если Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в законную силу Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Поставщик имеет право:

Требовать подписания в соответствии со статьей 3 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 3 Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту

Требовать своевременной оплаты поставленного Товара надлежащего качества при условии предоставления соответствующей документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Поставщик обязуется:

Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта, в том числе предоставить Заказчику документы, указанные в п. 3.2. Контракта.

Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации. По запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям.

За свой счёт обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара, а также выявленных или возникших не по вине Заказчика в течение гарантийного срока (срока годности).

Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки Товара.

Предоставить обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения ситуации, при которой невозможно поставить Товар надлежащего качества и/или в надлежащем количестве, информировать Заказчика. Направление данного уведомления не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение / неисполнение обязательств по Контракту.

Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

При исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем Контракте.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, а также наличие сертификатов (в случае обязательной сертификации в соответствии с требованиями действующего законодательства для данного вида Товара), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов, если данные требования установлены для Товара, поставляемого в рамках Контракта.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается в Спецификации.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов): 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа рассчитывается исходя из цены этапа в случае, если поставка Товара осуществляется в несколько этапов.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракту.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы, при условии направления надлежащим образом оформленного уведомления в соответствии с разделом 11 Контракта.

Срок действия Контракта. Изменение и расторжение Контракта

Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Контракт действует до 30.09.2025 года включительно, а в части финансовых расчетов - до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, в которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.

По соглашению сторон Заказчик вправе изменять условия Контракта в следующих случаях:

При снижении цены Контракта без изменения объёма поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

Если по предложению Заказчика увеличивается объём поставляемого Товара, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов или уменьшается объём поставляемого Товара, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему поставляемого Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема поставляемого Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, Стороны обязуются решать путем переговоров в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение десяти календарных дней направить другой стороне мотивированный ответ по существу претензии. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие разделы контракта и его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

В случае, если ответ по существу претензии не будет получен стороной, направившей претензию, в течение десяти календарных дней со дня получения претензии другой Стороной, претензионный порядок считается соблюденным.

В случае если спор не урегулирован в досудебном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору (контракту) стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от имени и по поручению сторон:

– не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей;

– не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции
и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;

– обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего договора (контракта).

10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора (контракта) стороной, ее аффилированными лицами, работниками или лицами, действующими от имени и по поручению сторон, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также в случае возникновения личной заинтересованности
при исполнении настоящего договора (контракта), которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора (контракта) стороной, ее аффилированными лицами, работниками или лицами, действующими от имени и по поручению сторон, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции
и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора (контракта), которая приводит или может привести к конфликту интересов.

После письменного уведомления уведомившая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору (контракту)
до получения от стороны, которой было направлено уведомление, подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено уведомившей стороне в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства
по представленным в рамках исполнения настоящего раздела фактам
с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения предусмотренных настоящим разделом обязательств,
а также отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны, так и для работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств, указанных
в настоящем разделе, в том числе обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий, и/или неполучения другой стороной
в установленный договором (контрактом) срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор (контракт) в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор (контракт), вправе требовать возмещения реального ущерба, причиненного таким расторжением, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Каналы уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Обстоятельства непреодолимой силы

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов Российской Федерации.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более тридцати календарных дней со дня соответствующего уведомления, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон без возмещения Сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.

Неизвещение или несвоевременное извещение той из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

• По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Дополнительные условия

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

В случае начала реорганизации Поставщика он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Все изменения к Контракту должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений к Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Контракту, хранится Поставщиком и его субподрядчиками / соисполнителями (в случае привлечения их по условиям Контракта) в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик в течение всего срока хранения отчетных документов имеет право доступа к любым относящимся к настоящему Контракту документам Поставщика. Поставщик обязан оперативно предоставлять копии указанных выше документов на запросы Заказчика. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего Контракта, Поставщик обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Контракту, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.

• Настоящий Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если условие о предоставлении обеспечения предусмотрено настоящим Контрактом.

В случае не предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, он считается уклонившимся от заключения Контракта.

• Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

Заключительные положения

К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны, а случае, если закупка проведена в форме электронного аукциона, в виде электронного документа.

Документы, переданные по факсу, имеют полную юридическую силу. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию. При этом оригиналы документов должны быть переданы Сторонами друг другу не позднее 10-ти рабочих дней с момента их подписания.

К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Форма Акта приёма-передачи Товара;

Приложение № 4 – Форма Акта об отказе в приёмке Товара;

Приложение № 5 – Форма Акта об отказе в поставке Товара;

Приложение № 6 – Форма Акта о просрочке поставки Товара.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 – Техническое задание

к Контракту №__________
от «___»_________ 20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хозяйственных товаров

для нужд Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 – Спецификация

к Контракту №____________от «____» __________ 20____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 – Форма Акта

приёма-передачи Товара

к Контракту №____________

от «____» _________ 20____

ФОРМА АКТА ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. __________ «____» __________ _____

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать полностью должность, Фамилию имя отчество), действующего на основании доверенности от (указать дату и номер выданной доверенности), с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица), с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «__» _____ 20__ г. №_________ (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно: (указать полное наименование предмета контракта).

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Контракта.

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту, должны быть выполнены «___» ___________20__ г., фактически выполнены "____ " __________ 20__ г.

4. В соответствии с п. (указать пункт контракта на основании которого применяются штрафные санкции) Контракта сумма штрафных санкций составляет :(указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составляет: (указать в числовом выражении и прописью).

5. Итоговая сумма, подлежащая уплате Поставщику, составляет: (указать в числовом выражении и прописью). (за вычетом штрафных санкций, удерживаемых из стоимости поставленных товаров, и авансовых платежей).

Форма акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 – Форма Акта

об отказе в приёмке Товара
к Контракту №___________

от «____» _________ 20___

ФОРМА АКТА ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЁМКЕ ТОВАРА

г. __________ «____» __________ 20____

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать полностью должность, Фамилию имя отчество), действующего на основании доверенности от (указать дату и номер выданной доверенности), с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица), с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 2.6. Контракта от «___» ________ 20__ г. №_______ (далее – Контракт), Заказчик отказался от приёмки Товара, поставленного Поставщиком по Контракту, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

в связи с непредставлением Поставщиком следующих документов, предусмотренных п. 2.5. Контракта:

(указать перечень непредставленных Поставщиком документов).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 - Форма Акта

об отказе в поставке Товара

к Контракту №____________

от «____»__________ 20____

ФОРМА АКТА ОБ ОТКАЗЕ В ПОСТАВКЕ ТОВАРА

г. __________ «____» __________ 20____

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать полностью должность, Фамилию имя отчество), действующего на основании доверенности от (указать дату и номер выданной доверенности), с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица, подписывающего контракт), с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 2.2. Контракта от «___» ________ 20__ г. №_______ Товар поставляется по заявкам Заказчика.

2. (указать дату направления заявки) Поставщику была направлена заявка (указать способ направления заявки) на Поставку следующего Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. (указать дату отказа, ФИО и должность лица, принимающего заявку или направившего отказ) отказал в поставке Товара (указать причины отказа или указать, что отказ поступил без указания причин).

или

Заявка была оставлена без ответа (указать срок нарушения ответа на заявку).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6 - Форма Акта

о просрочке поставки Товара
к Контракту №____________

от «____» __________ 20__ г.

ФОРМА АКТА О ПРОСРОЧКЕ ПОСТАВКИ ТОВАРА

г. __________ «____» __________ _____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать полностью должность, Фамилию имя отчество), действующего на основании доверенности от (указать дату и номер выданной доверенности), с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица), с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «__» _______ 20__ г. №_______ (далее - Контракт)

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно: (указать полное наименование предмета контракта)

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту, должны быть выполнены «___» ___________20__ г., фактически выполнены "____ " __________ 20__ г.

Нарушение срока исполнения обязательств по поставке товара составляет (указать количество дней просрочки).

Форма акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными