Тендер - Поставка хозяйственных товаров №309285425

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт_проект.docx
• Обоснование_Цены(МЫЛО_ДОЗАТОР)_НМЦК_100-р(4).xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2380

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 18.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:08

Срок завершения подачи оферт: 19.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:08

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно Контракту

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пл. Пионерская, 1/Литер А

Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на государственные задания

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно Контракту

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно Контракту

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно Контракту

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно Контракту

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А.А. БРЯНЦЕВА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пионерская, Д.1 ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), муниципальный округ Семеновский, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЛ ПИОНЕРСКАЯ, 1/ЛИТЕР А, 1/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4069

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Лаврецова

Имя Светлана

Отчество Васильевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ № _______/25/ЭМ

ИКЗ

г. Санкт- Петербург от «___»____2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице директора Лаврецовой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее по тексту-Контракт), Идентификационный код закупки _________________________________ о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик на условиях Контракта обязуется в установленный срок осуществить поставку хозяйственных товаров (далее - товар), для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева», а Заказчик обязуется произвести оплату надлежащим образом поставленного товара.

1.2. Условия поставки, требования к количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемого товара определены в Техническом задании, являющемся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание).

1.3. Период поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

1.4. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, Пионерская площадь, д. 1, склад Заказчика.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ (___________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% __________ (____________) рублей ____ копеек, согласно Расчету цены Контракта, являющемуся приложением № 2 к Контракту 1 .

2.2. Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на государственные задания в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», (код вида расходов 244, код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»).

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

__________________________ В случае, если Контракт заключается с Поставщиком, который в соответствии с законодательством Российской Федерации освобожден от уплаты НДС, указанный пункт Контракта будет изложен в редакции: «Цена Контракта согласно Расчету цены Контракта, являющемуся приложением № 2 к Контракту, составляет_______________ , НДС не облагается»

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Заказчик производит оплату только за фактически поставленный товар. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от условий Контракта, Технического задания,
не подлежит оплате Заказчиком.

2.6. Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке товара – акта приемки товаров, работ, услуг. Основанием для оплаты является счет, товарные накладные и подписанный Поставщиком и Заказчиком документ о приемке товара – акт приемки товаров, работ, услуг (далее - Акт), составленного по форме согласно приложению № 3 к Контракту и товарная накладная, в которой отражается количество поставленного товара и срок поставки товара.

Авансирование Контрактом не предусмотрено.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых
на себя обязательств Заказчик может удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта.

При этом в Акте указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

3.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

3.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

3.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар
в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара
в рамках Контракта.

3.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок,
и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

3.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

3.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

3.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

3.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

3.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

3.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

3.5.5. Отсутствует между Поставщиком и Заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, установленные пунктом 7 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

3.5.6. Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

3.5.7. У Поставщика отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Порядок и сроки осуществления приемки товара

4.1. Поставщик одновременно с поставкой товара представляет Заказчику следующие документы: товарная накладная в двух экземплярах, счет-фактура, счет.

4.2. Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с Актом по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее – Акт). По итогам приемки поставленных Товаров заказчик оформляет Акт. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку товаров. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации. Обмен документами о приемке поставленного товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи. Оформление Акта осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения. Копию электронного Акта, сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание представителю Поставщика. В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принятых товаров, Заказчиком составляется Акт с приложением документов для направления претензионного письма Поставщику.

4.3. Заказчик осуществляет экспертизу результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта в соответствии с нормами Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае проведения экспертизы Заказчиком своими силами срок ее проведения составляет до 5 (пяти) рабочих дней. В случае проведения экспертизы Заказчиком с привлечением экспертов (экспертных организаций) срок ее проведения составляет 10 (десять) календарных дней.

4.4. В случае соответствия результатов поставки товара, предоставленных Поставщиком, условиям Контракта, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня составления заключения о результатах экспертизы подписывает документ о приемке товара - товарную накладную и направляет его Поставщику.

4.5. Заказчик оставляет за собой право проводить проверку товара в авторизированных сервисных центрах производителей оборудования или в организациях, официально уполномоченных для проведения независимой экспертизы, на предмет выявления несоответствия качества поставленных товаров.

4.6. В случае несоответствия результатов поставки товара, предоставленных Поставщиком, условиям Контракта Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после составления заключения о результатах экспертизы направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме, с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения Поставщиком. Недостатки, указанные уполномоченным должностным лицом Заказчика, подлежат обязательному устранению Поставщиком в срок, установленный в мотивированном отказе.

4.7. В случае несоответствия результатов поставки товара, предоставленных Поставщиком, условиям Контракта, Поставщик обязан произвести замену поставленного товара на товар, соответствующий требованиям Контракта. Расходы, связанные с заменой товара и устранением недостатков Поставщик несет самостоятельно.

4.8. Устранение Поставщиком в установленные в мотивированном отказе сроки выявленных Заказчиком несоответствий не освобождает Поставщика от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 5 Контракта.

4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком в сроки, указанные в мотивированном отказе от приёмки товара.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность Заказчика:

5.1.1. В случае просрочки Заказчиком обязательства по приемке и оплате надлежаще поставленного Поставщиком товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей 00 копеек.

5.1.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.2. Ответственность Поставщика:

5.2.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, установленного Контрактом, а также в случае, если Поставщик не устранил недостатки, указанные в заключении по результатам экспертизы, в срок, установленный Заказчиком, Поставщик уплачивает пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Пени начисляются по день фактического поставленного товара или до дня расторжения Контракта.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десять) процентов цены Контракта, что соответствует сумме ____________ (________) рублей ___ копеек.

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей 00 копеек.

5.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.2.5. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков в случаях и объеме, установленных действующим законодательством. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх пени и (или) штрафа.

5.2.6. В случае ненадлежащего исполнения обязательства по Контракту уплата Поставщиком пени, штрафа, возмещение убытков не освобождает его от обязанности
по поставке товара. В случае неисполнения обязательств по Контракту уплата Поставщиком пени, штрафа, возмещение убытков не освобождает его от обязанности по поставке товара.

5.2.7. Товар, поставляемый по Контракту, должен соответствовать требованиям, установленным Контрактом. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, считается
не поставленным, а Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 12 месяцев от даты приемки товара, указанной в товарной накладной. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

6.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара 3 (трех) дней. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену товара, то на замененный товар предоставляется гарантия, установленная в Контракте.

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует по 31.12.2025, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично
под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения
(в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщик о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют предусмотренным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару либо Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

7.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.11. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.13. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в соответствии с частью 9 статьи 95 Закона, в том числе в следующих случаях:

при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема поставки товара, качества поставленного товара и иных условий исполнения Контракта;

если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов;

изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на услуги;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

7.14. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.15. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.16. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7.17. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, то такое обязательство, предусмотренное Контрактом, прекращается полностью или в соответствующей части.

9. Прочие условия

9.1. Споры, возникшие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Переписка между Сторонами осуществляется, в том числе, посредством направления корреспонденции на электронную почту Сторон, указанную в Контракте.

9.3. Все имущество, поступающее к Поставщику от Заказчика, либо создаваемое или приобретаемое в рамках исполнения обязательств по Контракту является собственностью Санкт-Петербурга.

9.4. Исключительные права на использование объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках исполнения Контракта, принадлежат Санкт-Петербургу в лице Заказчика.

9.5. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

9.6. Контракт подписывается уполномоченными представителями сторон усиленной неквалифицированной электронной подписью.

10. Приложения

Неотъемлемой частью Контракта являются:

10.1. Приложение № 1: Техническое задание.

10.2. Приложение № 2: Расчет цены Контракта.

10.3. Приложение № 3: Акт приемки товаров, работ, услуг.

11. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к Контракту

Санкт-Петербурга

от ________ 2025 г. №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1. Наименование товара: хозяйственные товары (далее – товар) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева».

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КПЕС 2008) с указанием вида продукции, соответствующей предмету закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствовать документам, предоставляемым Поставщиком: товарным накладным, счетам, счетам-фактурам, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям, утвержденным для данного вида товаров.

2.3.1. Соответствие товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- протоколами испытаний и техническим описанием Товара (при наличии);

- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

2.4. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей контракта путем маркировки или иным образом.

2.5. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

2.6. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать обязательным требованиям: наличию сертификата соответствия на каждую партию поставляемого товара.

2.7. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

2.8. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям технического задания и (или) контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен устранить недостатки, своими силами за свой счет заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям Контракта, в течение одного дня, следующего за днем обнаружения Товара ненадлежащего качества.

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам товара, к размерам товара

3.1. В целях обеспечения нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева» Поставщик обязуется передать Заказчику товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).

3.2. Товар выпускается российскими производителями, применяется практически во всех отраслях промышленности и сферах сбыта.

3.3. Все торговые марки и наименования указанные в Техническом задании носят описательный, а не обязательный характер, допускается полнофункциональный эквивалент товара с характеристиками, указанными в приложении.

Приложение №1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

4. Требования к таре и упаковке товара

4.1. Поставка товара производится в упаковке производителя, имеющих антистатическую влагостойкую упаковку, обеспечивающую сохранность товара при его перевозке и хранении.

4.2. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, пломбы, позволяющие идентифицировать товар внутри нее, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

4.3. Особые условия: замена некондиционного товара.

4.4. Технический контроль: проверка комплектации при доставке.

5. Требования к отгрузке товара:

5.1. О дате и времени поставки товара в здание театра Поставщик извещает Заказчика за 1 (один) рабочий день до указанной даты.

5.2. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком, в рабочие дни с 9.30 до 17.00 в помещения, указанные Заказчиком.

5.3. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Пионерская пл. д 1

5.4. Поставка осуществляется в единовременно полном объеме.

5.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной. Право собственности на Продукцию переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи (форма – приложение № 1 к Техническому заданию и его передачи по товарной накладной.

6. Сроки поставки: 5 рабочих дней с даты заключения Контракта.

6.1. Документ о приемке: Товарная накладная

Контактное лицо для Поставки товара: специалист по АХО Ларичева Наталья Александровна Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену товаров должны быть включены все расходы, включая расходы на доставку, разгрузку товара на склад Заказчика.

8. Объем предоставления гарантий качества товара

8.1. Гарантии качества товара представляются в объеме, определенном производителем товара в соответствии с технической и\или эксплуатационной документацией на товар. На Товар должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документом от производителя. Срок гарантии на поставленный товар составляет не менее срока гарантии производителя и начинает исчисляться со дня подписания Акта приемки товаров.

8.2. Обслуживание и устранение недостатков, дефектов, неполадок при эксплуатации в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика. Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

8.3. Срок замены некачественного Товара: 5 рабочих дня с даты направления претензии.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

от ________ 2025

НАЧАЛО ФОРМЫ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Санкт-Петербург « __»___________ 2025 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева» (сокращенное наименование СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лаврецовой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик передал, а Заказчик принял:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар __ соответствует требованиям Контракта. Заказчик __ имеет претензий к Поставщику.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение № 2 к Контракту

Санкт-Петербурга

от «__» _________2025 №___

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Контракту 2025 т .

от ____ ________ №___

- Посмотреть таблицу с данными

Код КТРУ – код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, размещенного на официальном сайте единой информационной системы www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Дополнительная информация». ↑

Код ККН – код конечного каталожного наименования, определяемый в соответствии
со справочником, размещенным на официальном сайте Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Текущая деятельность» подраздел «Справочник конечных каталожных наименований». ↑