Тендер - Поставка моющих средств №309282636

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):664002, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мира, 14, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.09.2025 по 23.09.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ТЗ_моющие_2025_(3)

Техническое задание

на поставку бытовой химии для нужд

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к упаковке: Товар должен поставляться в упаковке, исключающей порчу и/или уничтожение Товара при транспортировке и складировании. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковочный материал, используемый для упаковывания товара, должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и других нормативно - правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании. Нарушение целостности упаковки не допускается. Товар должен быть упакован либо в разовую, либо в многоразовую упаковку, обеспечивающую их сохранность от повреждений и загрязнений.

Срок годности: не менее 12 месяцев с момента поставки

Поставка должна осуществляться в срок: в срок не более 10 рабочих дней с момента заключения договора. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и транспортом Поставщика до места поставки товара. При поставке некачественного товара, замена должна быть произведена в течение суток

Поставка товара осуществляется: поставщиком по адресу г. Иркутск, ул.Мира,14

Исп. Заместитель директора (по АХР)

Добрынина О.В.

Тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62

НМЦК_моющие_средства_лот_1 - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_2_проект_договора_на_поставку_товара

Приложение №2

к извещению

ПРОЕКТ

Договор на поставку товара № _______

г. Иркутск « » ______ 2025г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» (ГАПОУ ИО ИТАМ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Зябловой Валентины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие средства для нужд ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» лот 1 по наименованиям, в количестве, ассортименте в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору) (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ___________________ и включает в себя стоимость товара, расходы на уплату налогов, транспортные расходы по доставке товара Заказчику, стоимость упаковки, затраты по хранению товара на складе, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

В случае если Поставщиком по настоящему Договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена настоящего Договора), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.

Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.

2.2. Валютой для установления цены настоящего Договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования настоящего Договора - внебюджетные средства

2.4. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий настоящего Договора.

2.5. Настоящий Договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком увеличить предусмотренное настоящим Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное настоящим Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов, при этом по соглашению сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации допускается изменение цены настоящего Договора пропорционально дополнительному количеству товара, и исходя из установленной в настоящем Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены настоящего Договора. При уменьшении предусмотренного настоящим Договором количества товара Стороны настоящего Договора обязаны уменьшить цену настоящего Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного настоящим Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество такого товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 настоящего Договора.

3.2. Оплата фактически поставленного Товара по настоящему Договору производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, подписанной сторонами товарной накладной или УПД в течении семи рабочих дней но в любом случае не ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.

4.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.1.5. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара.

4.1.6. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить прием поставляемого Товара в сроки, установленные разделом 6 настоящего Договора и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать прием и оплаты за фактически поставленный Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору) в сроки согласно пункту 5.1настоящего Договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ, и представить все необходимые документы, предусмотренные п. 6.2 настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Уведомить Заказчика письменно о дате начала поставки Товара не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала поставки.

4.4.3. В случае обнаружения недостатков Товара в процессе приемки Товара устранить недостатки товара в порядке и сроки, указанные в документе, составленном в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

4.4.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Срок поставки Товара: 10 рабочих дней с момента заключения договора.

5.2. Место поставки Товара: г. Иркутск ул. Мира, д. 14, (далее – место поставки Товара).

5.3. Досрочная поставка допускается по письменному согласованию с Заказчиком.

5.4. Поставщик не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке Товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты настоящего Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи по адресам и телефонам, указанным в разделе 15 настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Договора.

6.2. Поставщик одновременно с поставляемым товаром при поставке данного Товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

-Товарные накладные;

-Счет,

-Счет-фактуру (плательщик НДС)

-Акт приема-передачи

- сертификаты соответствия или декларации о соответствии в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации или подтверждению соответствия в форме декларации о соответствии согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

При наличии электронного документооборота(ЭДО) у Поставщика (сбис, диадок), Поставщик в течении 1 (одного) рабочего дня формирует с использованием ЭДО, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и направляет документы о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 6.2. Договора.

6.3. Приемка товара осуществляется в месте поставки Товара.

6.4. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в течение пяти дней с момента получения уведомления Поставщика о дате начала поставки, в порядке, предусмотренном п. 4.4.2 настоящего Договора. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.5. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Договором, осуществляется в следующем порядке:

6.5.1. в присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки в случае, если Товар поставляется в упаковке, осмотр Товара на наличие внешних повреждений.

6.5.2. после внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар, указанных в п. 6.2 настоящего Договора.

6.5.3. Товар должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 6.5.6 настоящего Договора. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется.

6.5.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 6.5.6 настоящего Договора.

6.5.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

6.5.6. Обо всех нарушениях условий настоящего Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным по адресам и телефонам, указанным в разделе 15 настоящего Договора.

6.6. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки Товара.

6.7. Приемка товара в целом оформляется актом приема-передачи товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров до подписания акта приема-передачи товара Заказчиком несет Поставщик.

6.9. Поставщик обеспечивает хранение Товаров до момента его приемки – передачи.

7.КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

7.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под запретом (арестом) или иным обременением.

7.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки Товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), рассчитанных в соответствии с Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"(далее - постановление Правительства №1042).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в порядке, предусмотренном постановлением Правительства №1042, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Заказчиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа установлен постановлением Правительства №1042 [1] .

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренных настоящим Договором, рассчитывается в порядке, предусмотренном постановлением Правительства №1042, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по Договору/Договору, определяемая на основании документа о приеме товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров/Договоров; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При K, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа установлен постановлением Правительства №1042 [2] .

8.4. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме (безотзывной независимой гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств) на срок превышающий один месяц срока действия настоящего договора.

Поставщик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора на сумму 5174.11 руб. (Пять тысяч сто семьдесят четыре рубля одиннадцать копеек), что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимо йгарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

9.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения обязательств со стороны Поставщика денежные средства возвращаются за вычетом штрафных санкций, рассчитанных по договору.

9.3. Обеспечение исполнения настоящего Договора будет возвращено Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный поставщиком в письменном требовании.

9.4. В ходе исполнения Договора поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента заключения договора и действует 31 декабря 2025г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. При этом срок действия настоящего Договора включает в себя срок поставки Товара, предусмотренный п. 5.1. настоящего Договора, срок приемки Товара, предусмотренный п. 6.4. настоящего Договора.

11.2. В случае если оплата по настоящему Договору осуществляется за счет субсидий, возможно изменение в соответствии с ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11.3. Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

12.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.Cпор, между Сторонами по настоящему Договору, и в связи с ним, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Иркутской области после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении пятнадцати календарных дней со дня направления претензии.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.3.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

-в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договор по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, настоящим Договором.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

15.1. . Настоящий договор предусматривает обязательное указание страны происхождения товара в Приложении 1 к настоящему договору.

15.2. при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2 Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

17.1. Приложение 1. Спецификация

18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к договору ____ от «___»_______2025г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

- Посмотреть таблицу с данными

10 % цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; ↑

10 % цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

↑

Извещение_ЭМ - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении закупки

в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства

Поставка моющих средств для нужд ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» лот 1

Иркутск 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Извещение о проведении закупки в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Приложения:

Приложение 1. Техническое задание

Приложение 2. Расчет начальной (максимальной) цены договора

Приложение 3. Проект договора

Приложение 4. Заявка участника

1. Извещение о проведении закупки в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_форма_заявки

Приложение 4

к извещению закупки в электронном магазине могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ЗАЯВКА

___________________________________________________________________________

(полное наименование участника закупки)

предлагает осуществить для ГАПОУ ИО ИТАМ поставку товара, а именно:

Наименование и количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого стоимость предложения составляет: _________________________ рублей.

Анкета участника запроса котировок:

- Посмотреть таблицу с данными

Согласие исполнить все условия договора, указанные в извещении подтверждаем: __________(указать Да/Нет).

Настоящей заявкой__________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9) Информация об участнике включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Соответствие дополнительным требованиям к участникам закупок:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».