Тендер - Поставка хозяйственных товаров №270372919

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):625530, Тюменская область, Тюменский район, п.Винзили, ул. Гагарина, д.7 стр.1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.04.2024 по 16.04.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 09.04.2024_-_ЗК_-_Поставка_хозтовары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комиссии-

Директор МАУК ЦБС ТМР

Р.Ф.Арутюнян

/__________________/ (подпись)

«09» апреля 2024г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка хозяйственных товаров для нужд МАУК ЦБС ТМР

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Техническое задание

Поставка хозяйственных товаров для нужд МАУК ЦБС ТМР

Предметом поставки Товара является:
Поставка хозяйственных товаров для нужд МАУК ЦБС ТМР.

Требования к качеству поставляемого товара
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в РФ государственным стандартам и требованиям, предъявляемым к данному виду товара.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не имеющим дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном его использовании в соответствии с техническими требованиями, адаптированным для использования в Российской Федерации и иметь соответствующие документы.
2.2. Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке товара всеми видами транспорта, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности.
За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
Конкретную дату и время поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком не менее чем за один рабочий день до предполагаемой даты поставки. Время поставки – до 16:00 часов (время местное) в рабочие дни. Поставка товара за пределами установленных сроков (периода) поставки допускается только с согласия Заказчика

Место поставки Товара: Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Гагарина, д. 7 стр. 1

Условия поставки товара:
Поставщик осуществляет поставку заказчику Товара надлежащего качества в количестве, ассортименте, сроки и по цене, предусмотренные условиями договора.
Передает заказчику Товар комплектно, со всеми необходимыми принадлежностями и документами.
Передает заказчику Товар свободными от любых прав третьих лиц.
Передает заказчику документы на поставленный Товар.

Требования к безопасности поставки товара.
Товар должен соответствовать требованиям и нормам безопасности, установленным законодательством РФ. Соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.
Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам.

Требования к результатам поставки товара: должны быть выполнены в полном объеме, согласно договору.

Перечень товаров указан в Приложении 1 к Техническому заданию.

Приложение 1

к Техническому заданию

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

ДОГОВОР

поставки

_____________ «_____»_______ 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,

___________________________________________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, действующий на основании ________________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и иного законодательства Российской Федерации, и на основании решения комиссии по закупкам, товаров, работ и услуг МАУК ЦБС ТМР (протокол № __________ от __________.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары для нужд МАУК ЦБС ТМР (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, комплектация (характеристики) и цена Товара указаны в спецификации (Приложение №1 к Договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая цена Договора составляет ______________ (________________________), с учетом НДС/НДС не облагается на основании _______________НК РФ.
2.2. Цена поставляемого товара должна включать в себя все расходы Поставщика, в том числе стоимость товара, его комплектующих и упаковки, расходы на доставку до места поставки, расходы на хранение, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, гарантийное обслуживание товара, расходы по уплате налогов, пошлин, таможенных платежей и сборов, других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством и связанные с исполнением Договора.
2.3. Оплата поставленного товара будет производиться Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней после подписания товарных накладных либо универсально-передаточных документов далее-УПД, счета-фактуры (при наличии) на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком в адрес Заказчика.
2.4. Все расчеты между Заказчиком и Поставщиком осуществляются в рублях Российской Федерации.
Расчеты между Сторонами производятся фактической поставки продукции по данному Договору, что подтверждается подписанными документами приема-передачи.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.7. Стороны предусматривают возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Заказчику Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
3.1.2. Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 Договора, а также надлежащим образом оформленные документы (счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную /УПД).
3.1.3. Устранять недостатки и некомплектность Товара, осуществлять замену некачественного Товара за свой счет, а при невозможности устранения или замены вернуть денежные средства на счет Заказчика в течение 10 календарных дней с момента уведомления Поставщика.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. По вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения и объяснения, необходимые Поставщику для качественного выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. Получить оплату за поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.3.2. Производить оплату Товара в порядке, сроки и по цене согласно условиям настоящего Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В ходе исполнения настоящего Договора вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.
3.4.2. Требовать от Поставщика всю необходимую документацию, связанную с исполнением настоящего Договора.
3.4.3. Применять меры ответственности в отношении Поставщика за нарушение им условий настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.4. Привлекать независимых экспертов с целью проведения проверки соответствия Товара требованиям Договора.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА И ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Договора по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Гагарина, д.7 стр.1 в количестве, комплектности, предусмотренные Договором.
4.2. Не позднее, чем за 3 календарных дня до фактической доставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки с тем, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.
4.3. При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату, время и место поставки, после чего производится поставка Товара Поставщиком. Досрочная поставка Товара возможна только по согласованию с Заказчиком посредством телефонной связи.
4.4. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.
4.5. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Качество и комплектность Товара должны соответствовать настоящему Договору, стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации.
Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к Заказчику.
4.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и отправлением его не по адресу места поставки.
4.7. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы: оригиналы сопроводительных документов на Товар (счета-фактуры (при наличии), товарные накладные/УПД, счет) в двух экземплярах.
При наличии замечаний к представленным документам Заказчик в течение 5 рабочих дней возвращает их Поставщику для устранения замечаний.
4.8. При приемке Товара Заказчик должен осмотреть, произвести проверку поставленного Товара в течение 5 рабочих дней со дня поставки на предмет соответствия его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным настоящим Договором, представленной документации и/или заявленным требованиям.
При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает товарную накладную (или УПД) в пределах срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта, и направляет ее Поставщику.
При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с разделом 10 настоящего Договора, Заказчик при подписании товарной накладной (или УПД) указывает в ней дополнительно следующую информацию: о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 10 настоящего Договора; об итоговой сумме, подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки (штрафа, пени).
4.9. В случае выявления поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей письменной претензии с указанием недостатков.
В случае выявления существенных нарушений требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору отказаться от поставленного Товара либо потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям настоящего Договора, в течение 10 дней со дня предъявления соответствующей письменной претензии.
4.10. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД).
4.11. Право собственности на поставляемый Товар от Поставщика к Заказчику переходит в момент подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД).
4.12. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п. 4.11 настоящего Договора.
4.13. Все Товары, входящие в комплект и составляющие комплектность, Поставщик обязан передать Заказчику одновременно.
4.14. Во всех иных вопросах приема-передачи Товара, неурегулированных настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям ГОСТ, стандартам завода-изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям.
5.3. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (указываются требования к новизне товара: товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ГАРАНТИИ
6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставленного по настоящему Договору Товара требованиям, установленным разделом 5 настоящего Договора.
6.2. Гарантийный срок качества Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки Товара согласно документу о приемке (товарно-накладной/УПД). Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара заявленным в настоящем Договоре требованиям в течение всего гарантийного срока. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия).
6.3. В случае выявления поставки Товара ненадлежащего качества в период течения гарантийного срока Поставщик обязуется по выбору Заказчика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 14 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей письменной претензии с указанием недостатков либо возместить Заказчику расходы на устранение недостатков Товара.
В случае выявления существенных нарушений требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору отказаться от поставленного Товара и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы либо потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям настоящего Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
7.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.
7.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1.При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
8.4. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны могут в ходе исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.
9.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по настоящему Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
10.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 7000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 50 млн. рублей.
10.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе направить поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
10.6. За каждый факт неисполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 5000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 7000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 50 млн. рублей.
10.7. Если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении поставщика (исполнителя, подрядчика), Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) уплаты штрафа в размере:
а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 1 млн. рублей;
б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 1 млн. рублей до 2 млн. рублей;
б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 5 млн. рублей;
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 10 млн. рублей.
10.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2024 г., а по взаиморасчетам - до полного исполнения обязательств по Договору.
11.2.Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.3. Заказчик по соглашению с поставщиком вправе изменить:
11.3.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции;
11.3.2. сроки исполнения обязательств по договору;
11.3.3. цену договора.
11.3.4. порядок оплаты товаров, работ, услуг по договору.
11.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.5. Если на любом этапе заключения и исполнения договора определится, что участник подал в заявке недостоверные сведения о стране происхождения товара, то договор с ним будет расторгнут.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или договором, при условии, если это было предусмотрено договором.
11.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.
11.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае:
- если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (исполнителя, подрядчика).
- в случае занесения поставщика (исполнителя, подрядчика) в реестры недобросовестных поставщиков, предусмотренные Федеральным законом №223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
11.10. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.11. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.
11.12. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара (выполнение работы или оказание услуги), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.
11.13. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Срок для рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения стороной претензии.
11.14. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
12.2. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений, письменно уведомить друг друга о таких изменениях.
12.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора могут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:
а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.
12.5. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением № 925 от 16.09.2016 г., не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
13.1. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 – Спецификация
Приложение № 2 – Техническое задание.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1
К договору от______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2
К договору от______________
Техническое задание
Поставка хозяйственных товаров для нужд МАУК ЦБС ТМР

Предметом поставки Товара является:
Поставка хозяйственных товаров для нужд МАУК ЦБС ТМР.

Требования к качеству поставляемого товара
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в РФ государственным стандартам и требованиям, предъявляемым к данному виду товара.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не имеющим дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном его использовании в соответствии с техническими требованиями, адаптированным для использования в Российской Федерации и иметь соответствующие документы.
2.2. Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке товара всеми видами транспорта, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности.
За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Договора
Конкретную дату и время поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком не менее чем за один рабочий день до предполагаемой даты поставки. Время поставки – до 16:00 часов (время местное) в рабочие дни. Поставка товара за пределами установленных сроков (периода) поставки допускается только с согласия Заказчика

Место поставки Товара: Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Гагарина, д. 7 стр. 1

Условия поставки товара:
Поставщик осуществляет поставку заказчику Товара надлежащего качества в количестве, ассортименте, сроки и по цене, предусмотренные условиями договора.
Передает заказчику Товар комплектно, со всеми необходимыми принадлежностями и документами.
Передает заказчику Товар свободными от любых прав третьих лиц.
Передает заказчику документы на поставленный Товар.

Требования к безопасности поставки товара.
Товар должен соответствовать требованиям и нормам безопасности, установленным законодательством РФ. Соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.
Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам.

Требования к результатам поставки товара: должны быть выполнены в полном объеме, согласно договору.

Приложение 3

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Формы документов, установленные в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА № 1

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщаем о своем согласии на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, в том числе:

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (в случае, если предметом закупки являются работы или услуги);

- на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержатся конкретные характеристики товара, в том числе указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

- поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 2

Предложение участника закупки о поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, объектом закупки (предметом договора), которого является __________________________________________ (наименование запроса котировок), участник закупки предлагает цену Договора в размере:

________________________________________________ _______ рублей _______ копеек, в том числе НДС. (В случае если Поставщик, Исполнитель не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

Предложенная цена включает в себя все расходы Поставщика, в том числе стоимость товара, его комплектующих и упаковки, расходы на доставку до места поставки, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, гарантийное обслуживание товара, расходы по уплате налогов, пошлин, таможенных платежей и сборов, а так же все иные расходы предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 4

*Декларация прикладывается, только в том, случае, если товар включен в реестр радиоэлектронной продукции на основании Постановления Правительства от 10 июля 2019 г. N 878.

В случае отсутствия товара в реестре радиоэлектронной продукции,

данные товары, предлагаемые участником закупки,

считаются товарами иностранного происхождения

Декларация о нахождении радиоэлектронной продукции в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (с указанием номера реестровой записи)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Обоснование начальной максимальной цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная максимальная цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,88 (триста тридцать девять тысяч двести девятнадцать рублей 88 копеек)