Тендер - Поставка хозяйственных товаров №304365078

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.07.2025 по 28.07.2025Место предоставления документации:По адресу в сети интернет www.fabrikant.ruПорядок предоставления документации:По адресу в сети интернет www.fabrikant.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Техническое_задание

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров нужд филиала

ППК«Роскадастр»по Пензенской области

1. Общие требования:

1.1.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, с сопроводительными документами на русском языке, свободным от прав третьих лиц.

1.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

1.3.Технические характеристики товара, предлагаемого к поставке должны соответствовать техническим характеристикам товара, установленным Заказчиком.

2. Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Условия поставки товара:

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пенза, ул. Пушкина, 169 (номер кабинета уточняется перед поставкой).

3.2. Срок поставки товара: осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания договора Сторонами.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности Товара к сдаче-приемке не позднее, чем за 1 рабочий день до даты поставки. При отсутствии такого уведомления у Заказчика не возникает обязанности по приемке Товара.

3.4. Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика в упаковке, обеспечивающей температурный режим и условия хранения поставляемого товара. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке.

Поставщик должен предоставить Заказчику одновременно с поставкой товара следующие документы:

- счет, счет-фактуру (при наличии НДС основания), товарную накладную;

- документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если они предусмотрены законодательством Российской Федерации на данный вид товара;

- руководство пользователя;

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства.

3.5. Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы и размещение товара в помещении (номер кабинета уточняется перед поставкой) Заказчика.

3.6. Гарантийные обязательства Поставщика:

На поставляемый товар должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документом от производителя. Срок гарантии качества на поставляемый товар должен быть не менее гарантийного срока, установленного на данный товар производителем. Началом срока гарантии считается день подписания Заказчиком товарной накладной.

В случае обнаружения в пределах гарантийного срока недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по контракту, поставщик обязан устранить такие недостатки или заменить товар за свой счет, в согласованные с заказчиком в письменном виде сроки.

В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание товара. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс услуг по замене и (или) ремонту товара. Гарантийное обслуживание осуществляется в месте эксплуатации. В случае необходимости доставки товара в сервисный центр такая доставка осуществляется за счет средств поставщика. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара, несет Поставщик.

Расчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиФорма_и_состав_заявки

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ____________________________

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР __________

Уважаемые господа!

1. Изучив Извещение о проведении запроса котировок, опубликованное в единой информационной системе и Документацию запроса котировок, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию запроса котировок, на право заключения выше упомянутого Договора, ______________________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в Документации, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар, предусмотренный запросом котировок в соответствии с требованиями Документации запроса котировок.

Цена договора _______________________________ в т.ч. НДС (при наличии НДС основания)____________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена является твердой и определена на весь срок исполнения договора.

3. Мы ознакомлены с материалами документации о закупке, влияющими на стоимость предмета запроса котировок и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы на оказание услуг настоящего запроса котировок, оказание услуг будет в любом случае осуществлены в полном соответствии с условиями документации о закупке в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать услуги в соответствии с требованиями Документации запроса котировок и согласно нашей заявке.

5. Декларируем, на день подачи котировочной заявки соответствие обязательным требованиям, а именно:

- соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- выполнение работ, оказание услуг осуществляется российскими (иностранными) лицами;

(подчеркните соответствующее слово)

- ответственность участника закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке (при поставке товара).

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. Настоящая заявка действует до подписания договора обеими сторонами.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________________ФИО

М.п. (подпись)

Дата__________

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

на бланке организации

Дата, исх. номер

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________________ФИО

(подпись)

МП

Документы, входящие в состав Заявки

Заявка на участие в запросе котировок должна быть подготовлена по форме, представленной в настоящем документе, и содержать следующие документы и сведения:

1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции;

3. копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);

4. указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке) соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

Поставка хозяйственных товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр»

по Пензенской области

г. Пенза « » _____________20___г.

Публично – правовая компания «Роскадастр» (ППК «Роскадастр»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ППК «Роскадастр» по Пензенской области Медянкиной Елены Владимировны, действующей на основании Положения о филиале, доверенности от 17.02.2023 № 58/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании _______________ от ______№ __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение к настоящему договору), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Количество, качественные характеристики, а также стоимость Товара определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2. Срок поставки товара

2.1. Срок поставки товара – 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента подписания договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет _____ (_____) руб. __коп., в том числе НДС (при наличии НДС основания).

Цена Товара указана с учётом затрат транспортировку, страхование, хранение, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

3.3. Оплата за поставку Товара осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания, надлежащим образом оформленных документов. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится в российских рублях.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных договором обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по договору только после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

3.5. Заказчик имеет право отказаться от оплаты за расходы, не предусмотренные в настоящем договоре.

3.6. Оплата по договору осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.

4. Порядок и срок приемки

4.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в адрес Заказчика: г. Пенза,
ул. Пушкина, 169 (номер кабинета уточняется перед поставкой). Поставщик обязан известить Заказчика о готовности Товара к поставке не позднее, чем за 1 рабочий день до даты поставки. Доставка, отгрузка Товара, подъём на этажи, монтаж осуществляется силами и за счёт Поставщика. Доставка (монтаж) Товара осуществляется по рабочим дням в часы работы учреждения Заказчика.

4.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки. Поставляемый товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты подписания договора Сторонами.

4.4. При отгрузке Товара Поставщиком данный Товар должен быть осмотрен Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте его отгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество и упаковку Товара.

4.5. При приемке товара Поставщик передает Заказчику подписанные Поставщиком товарные накладные, счет, счет-фактуру (при наличии НДС).

4.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет проверку соответствия поставленного товара количеству, комплектности, техническим характеристикам, наличия сопроводительной документации.

4.7. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает товарную накладную.

4.8. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки, Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной, с указанием перечня выявленных недостатков Товара.

4.9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе. Поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты, не изменяя цену договора.

4.10. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.

4.11. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора.

Гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида Товара, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на Товар и в обязательном порядке передаются Заказчику.

5.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

5.1.3. Передать Заказчику оригиналы товарной накладной, счета и счета-фактуры (при наличии) подписанных Поставщиком.

При этом товарная накладная принимается к учету, если она составлена по унифицированной форме, утвержденной согласно Приказу Минфина России от 30 марта 2015 года N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

Счет-фактура принимается к учету, если она составлена по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

5.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями настоящего договора.

5.1.5. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара относящиеся к нему документы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, и других характеристик Товара, подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.

5.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.1. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств устанавливается в виде фиксированной суммы ___________(_____________) руб. _____ коп. и составляет 10 % цены Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более чем сумма договора. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7. Разрешение споров между сторонами

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Пензенской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и прекращает действие после исполнения сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее 30.11.2025. После заключения Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие также в случае расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

8.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения Договора) в порядке, установленном гражданским законодательством. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

- по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

9. Особые условия

9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

9.3. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в статье 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон».

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.

9.4. Существенные условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг.

9.5. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора.

9.6. Договор составляется в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в случае заключения договора на электронной торговой площадке. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон договора, в случае заключения договора на бумажном носителе.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными