Тендер - Поставка хозяйственных товаров, дезинфицирующих средств №316836539

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ_хозтовары_.docx

Требование_к_заявке

Описание требований

к порядку формирования участником закупки предложения на закупку

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 11 января 2019 года №1 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми», заказчик устанавливает следующие требования к порядку формирования участником закупки предложения на закупку, а именно к составу пакета электронных документов:

Заявка поставщика должна содержать прикрепленное техническое задание (коммерческое предложение) с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров, установленных заказчиком в заявке на закупку (потребительские, качественные, технические характеристики).

Приложение к Положению о взаимодействии структурных подразделений Гимназии искусств при Главе Республики Коми при реализации постановления Правительства Республики Коми от 11.01.2019 № 1 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми», утвержденного приказом от _______________№_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Контактное лицо: экономист Серкова Ирина Васильевна

Контактный телефон: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 546

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1. Место, условия и сроки поставки товара

1.1. Товар поставляется в ассортименте и количестве согласно настоящему Техническому заданию по адресу Заказчика: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 28, Гимназия искусств при Главе Республики Коми.

1.2. Срок поставки товара: с 25 по 28 ноября 2025 года.

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Весь поставляемый Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной стандартизации должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат.

2.3. Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, полностью соответствует техническим характеристикам, установленным описанием объекта закупки, свободен от прав третьих лиц.

2.4. Предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара.

3. Требования к упаковке товара

3.1. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Инициатор закупки (ответственное лицо):

Жакова Е.Г.________________

Проект_договора_Непрод_товары

Договор № ___________

На поставку хозяйственных товаров, дезинфицирующих средств для нужд Гимназии искусств при Главе Республики Коми

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Сыктывкар «__» ____________ 2025 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________________, и ____________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________________, действующего на основании __________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании _______________от ___ ____________ 2025 г. по закупке № ____ и в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является поставка Поставщиком по поручению Заказчика хозяйственных товаров, дезинфицирующих средств для нужд Гимназии искусств при Главе Республики Коми (далее – Товар) согласно спецификации (Приложение №1).

В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара для Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3 Источником финансирования настоящего Договора являются: средства бюджетного учреждения за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на выполнение государственного задания (КВР 244).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

Для проверки качества, количества поставляемого Товара назначать (привлекать) экспертизу (экспертов).

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком настоящего Договора.

Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение, ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

Удержать неустойку (штраф, пеню) в бесспорном порядке без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

Заказчик обязан:

Принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Поставщик вправе:

Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику товарную накладную, счет-фактуру (счет), акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьможет быть представлен на бумажном носителе или посредством системы электронного документооборота СБИС), надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие качество Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку Товара за свой счет к месту поставки.

Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать сохранность при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении и соответствовать требованиям законодательства к Упаковке, если такие требования установлены.

Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Поставлять Товар, соответствующий требованиям законодательства, если такие требования установлены законодательством к Товару подлежащему поставке.

Предъявить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, соответствие товара требованиям ГОСТ, ТУ (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет _______________ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) рублей ____ копеек/ НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• Цена настоящего Договора остается твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
• Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
• Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
• Оплата Товара производится Заказчиком на основании счета (счета-фактуры), предоставленного Поставщиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме № ТОРГ-12.
• Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
• Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик обязан осуществить поставку товара (в соответствии с заявками Заказчика) соответствующего функциональным и качественным характеристикам и количеству, указанному в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору.

Место поставки: Гимназия искусств при Главе Республики Коми по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 28.

Срок поставки товара: с 25 по 28 ноября 2025 года.

• Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара, и в срок, не позднее, чем за три рабочих дня до согласованного дня поставки, уведомить представителя Заказчика, уполномоченного принять Товар, о точной дате, времени поставки Товара, о представителе Поставщика, ответственном за поставку Товара, в том числе о контактных телефонах последнего.
• В день доставки Товара Поставщик обязан заблаговременно направлять информацию о транспортном средстве, перевозящем Товар с указанием марки, модели, государственного регистрационного номера; информацию о водителе транспортного средства (экспедиторе, грузчике, др.) с указанием Ф.И.О. и паспортных данных. Информацию направлять не позднее чем за 1 (один) час до въезда на территорию Заказчика в рабочее время на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть со ссылкой на заключенный Договор. При въезде на территорию Заказчика сотрудники Поставщика должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
• Приемка Товара осуществляется Заказчиком в месте поставки Товара после получения уведомления Поставщика, оформляется товарной накладной, счетом-фактурой (счетом).
• Поставщик осуществляет поставку Товара в место поставки за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая подъем на указанный Заказчиком этаж, осуществляются Поставщиком за свой счет.
• В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику товарные накладные и счета-фактуры (счета), подписанные Поставщиком, в двух экземплярах, иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• По итогам приемки Товара при соответствии Товара требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик подписывает Товарно-транспортную накладную в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
• В случае выявления недостачи, повреждения либо несоответствия качества поставляемого Товара требованиям настоящего Договора, Заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков в произвольной форме с указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки, поставить недопоставленный или поврежденный товар за свой счет в течение 24 часов с даты получения акта устранения недостатков. При выявлении Товара с повреждениями либо несоответствующего качества Поставщик обязан осуществить вывоз такого Товара в день направления Заказчиком акта устранения недостатков.
• Товар считается поставленным с даты подписания Сторонами товарной накладной.
• По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Товары должны соответствовать требованиям по качеству, установленным настоящим Договором, спецификацией (Приложение №1),

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям законодательства, ГОСТов, ТУ, стандартов, сертификатам изготовителя, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику все товаросопроводительные документы на поставляемый Товар.

Если по результатам экспертизы будет установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, стоимость экспертизы оплачивается Поставщиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 6.4 настоящего Договора.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей.

Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, введение чрезвычайного положения, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
• Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

С прекращением действия непреодолимой силы и восстановлением нормальных условий Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, извещает об этом таким же образом другую Сторону.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

8.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Договором, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

• В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и заверяются печатями Сторон.

• При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.
• Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части оплаты – до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.
• Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов
• Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
• Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора
• Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 - Спецификация на поставку хозяйственных товаров, дезинфицирующих средств для нужд Гимназии искусств при Главе Республики Коми на ___ листе (ах).

• Стороны обязуются в течение трех рабочих дней письменно известить друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 11 настоящего Договора. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.
• В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронными цифровыми подписями Сторон

Приложение № 1

К Договору № ____________

От «____» ______________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору

на поставку хозяйственных товаров, дезинфицирующих средств для нужд Гимназии искусств при Главе Республики Коми

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронными цифровыми подписями Сторон