Тендер - Поставка хозяйственных средств №318882605

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

ДОГОВОР № ___на поставку хозяйственных средствИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0N2ПРЕДМЕТ ДОГОВОРАПоставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные средства (далее – Товар) согласно свойствам (характеристикам), в количестве, в сроки и по ценам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных Договором.Место доставки Товара указано в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).Стороны определились, что условия о сроке поставки партии товара и количестве Товара, оговоренные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являются существенным условием Договора и неисполнение или ненадлежащее их исполнение является основанием для расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке.Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством Москвы, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления такого вида Товара, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВЦена Договора включает в себя стоимость Товара, в том числе стоимость доставки каждой партии Товара до места поставки и его разгрузки, стоимость перемещения Товара по этажам и его укладки на штатные места хранения, стоимость тары (упаковки), маркировки Товара, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерацией, затраты на гарантийное обслуживание, страхование, иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.Оплата Товара производится после фактической поставки каждой партии Товара на основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами в рамках партии Товара универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств в сумме, равной стоимости поставленной партии Товара (с учетом положений п. 2.7 Договора), с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней с даты приемки поставленного товара.Оплата Товара осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств, предоставленных Заказчику в форме субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы, на счет Поставщика (подрядчика, исполнителя), определенный в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 24 декабря 2024 г. № 3128-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам».Счёт на поставленную партию Товара должен быть выставлен Поставщиком не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания Заказчиком УПД в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Договора. Поставщик обеспечивает соответствие реквизитов, указанных в счете на оплату, реквизитам, указанным в разделе 14 Договора.Обязанность Заказчика по оплате партии Товара считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Заказчика.Стороны договорились провести сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующего акта сверки взаимных расчетов после завершения поставки товара в рамках последней заявки Заказчика, либо в случае досрочного расторжения Договора.Поставщик не позднее 3 (три) рабочих дней с момента поступления запроса от Заказчика обязан подготовить акт сверки взаимных расчетов в 2 (два) экземплярах, подписать их и направить в адрес Заказчика. Заказчик в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов должен подписать его и направить один экземпляр в адрес Поставщика либо направить Поставщику мотивированный отказ в подписании акта.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе провести оплату по Договору с удержанием (за вычетом) соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).В случае, если Поставщик становится налогоплательщиком НДС, либо утрачивает право на применение пониженной / пониженных ставок НДС, он обязуется уведомить Заказчика о наступлении соответствующего события в течение 5 дней с даты его наступления. Если в течение срока действия Договора Поставщик станет налогоплательщиком НДС, либо он утратит право на применение пониженной / пониженных ставок НДС, а равно ставка НДС будет увеличена в соответствии с законодательством, указанная в пункте 2.1. Договора цена не увеличивается и будет включать в себя сумму НДС, рассчитанную по соответствующей действующей налоговой ставке.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРАПоставка Товара осуществляется путем его доставки отдельными партиями в место поставки, указанное в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), силами Поставщика либо привлеченным Поставщиком третьим лицом за счет Поставщика, при этом за действия третьего лица Поставщик несет ответственность как за свои собственные.Партии товара формируются на основании заявок Заказчика, определяющих место поставки, количество и перечень номенклатурных позиций подлежащего поставке товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору). Срок и порядок поставки партий товара, порядок формирования и период направления заявок на поставку установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).На каждую партию поставляемого Товара оформляется УПД, в котором указываются необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требованиями ФНС России, информация и реквизиты, а также номер ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0N2.Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки в адрес Заказчика в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору). Упаковка (тара) является невозвратной.Погрузочно-разгрузочные работы партии Товара, поступающей в адрес Заказчика, производятся в порядке очередности прибывающего автотранспорта.По факту доставки партии Товара в место поставки представитель Заказчика осуществляет визуальный осмотр доставленного Товара, проверяет соответствие наименования и маркировки Товара, тары (упаковки) условиям Договора. Факт доставки Товара в место поставки подтверждается по требованию Поставщика отметкой представителя Заказчика о принятии Товара по тарным местам в сопровождающем партию товара документе, оформляемым Поставщиком совместно с УПД.Переход права собственности и рисков на партию Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется после передачи Товара Заказчику по результатам приемки и подписания Сторонами УПД в 2 (два) экземплярах в порядке, установленном в разделе 4 Договора.В день доставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему сопроводительные документы, предусмотренные условиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), оформленные в установленном порядке и заверенные подлинными оттисками печати производителя и/или Поставщика, а также указанный в п. 3.3 настоящего Договора комплект первичных учетных документов.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРАПриемка партии Товара по Договору осуществляется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора.Приемка партии Товара по количеству товарных единиц внутри тарных мест, комплектности, ассортименту и качеству производится на складе Заказчика (в месте поставки Товара) при вскрытии тары с участием уполномоченного представителя Поставщика с учетом положений п. 6.1.8. Договора. Приемка партии Товара, поставляемого без транспортной и/или потребительской тары, в открытой таре, в поврежденной таре не производится.Информация о конкретной дате, времени и месте приемки Товара в пределах срока, установленного в п. 4.5 Договора, сообщается Заказчиком Поставщику путем отправки соответствующего уведомления по электронной почте на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 14 Договора, для обеспечения участия в приемке Товара уполномоченного представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика на приемку Товара Заказчик осуществляет приемку Товара самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.ПриПриПоставщик в течение 2 (два) рабочих дней обязан представить недостающие документы, указанные в вышеуказанных уведомлении и/или акте. В случае не предоставления вышеуказанных документов в установленный срок, поставляемый Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора. Возврат такого Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.- при- направляет посредством электронной почты на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 14 Договора, запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного Товара с приостановлением приемки партии Товара до момента получения соответствующих разъяснений;- направляет мотивированный отказ от подписания УПД в случае обнаружения несоответствия количества, комплектности и/или комплекта, качества (за исключением скрытых недостатков) или ассортимента Товара, тары и/или упаковки Товара требованиям и условиям Договора и/или сопроводительных документов с приложением акта, предусмотренного пунктом 4.10 и (или) пунктом 4.11 настоящего Договора, который является основанием для предъявления претензий Поставщику.В случае направления Заказчиком в адрес Поставщика мотивированного отказа от подписания УПД обязанность Поставщика по поставке в отношении такого Товара считается не исполненной, такой Товар Заказчиком не принимается. Вместе с этим Заказчик вправе принять решение об осуществлении приемки частично поставленного Товара в рамках партии, соответствующего условиям Договора, в порядке, предусмотренным настоящим разделом Договора, с внесением соответствующих исправлений в содержание представленных Поставщиком первичных учетных документов на Товар.Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу.Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.- соответствие/несоответствие поставленного Товара условиям Договора;- наличие документов, подтверждающих качество Товара, в случае, если такие документы предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;- соответствие фактического срока доставки партии Товара сроку, установленному Договором.Выборочная (частичная) проверка Товара на предмет его соответствия условиям Договора с распространением результатов проверки какой-либо части Товара на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением Сторон.В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного Товара Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемого Товара нарочным или посредством электронной почты на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 14 Договора.При обнаружении недостачи (несоответствия количества Товара условиям Договора) Заказчик приостанавливает приемку партии Товара и составляет Акт о выявленной недостаче за подписями лиц, производивших приемку Товара, о чем уведомляет Поставщика (в случаеПоставщик обязан безвозмездно восполнить недостачу Товара в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления о ней Заказчиком, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном акте.При обнаружении несоответствия комплектности, ассортимента, качества, а также маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, а также при обнаружении несоответствия иным требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Заказчик приостанавливает приемку партии Товара и составляет Акт о выявленных недостатках, в котором указывает количество осмотренного Товара, перечень выявленных недостатков/дефектов и срок их устранения.Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки/дефекты Товара в течение 1 (один) рабочего дня с момента заявления о них Заказчиком, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках.В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий условиям Договора, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках.В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках, либо в указанный срок произвести замену некомплектного Товара на комплектный.В случае поставки Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Поставщик обязан заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором, в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках.В случае поставки Товара, подлежащего затариванию и (или) упаковке без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Поставщик обязан затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку Товара в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках.Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обеспечивает сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат Товара осуществляется в срок не более 3 (три) рабочих дней силами и за счет средств Поставщика, включая транспортные расходы, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, выездом специалиста по месту нахождения Товара, с даты получения Поставщиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Товара. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.Одновременно с приостановлением приемки Товара в случаях, предусмотренных пунктами 4.10 и 4.11 Договора, Заказчик с учетом положений п. 6.1.8. Договора при неявке уполномоченного представителя Поставщика на приемку Товара повторно вызывает его уведомлением в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Договора, для участия в продолжении приемки Товара и составления соответствующего двухстороннего акта, который является основанием для предъявления претензий Поставщику.В случае неявки представителя Поставщика в течение рабочего дня, следующего за днем получения вызова Заказчика, Заказчик продолжает приемку Товара самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.В случае несогласия с содержанием Акта о недостатках уполномоченный представитель Поставщика подписывает его с оговоркой о несогласии и комментарием. В случае отказа Поставщика от подписания Акта о недостатках, такой акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется в адрес Поставщика в порядке, предусмотренном пунктом 13.4 Договора.При несогласии Поставщика с выявленными Заказчиком недостатками/дефектами поставленного Товара и/или отказе устранить такие недостатки/дефекты Поставщик вправе за свой счет организовать проведение независимой квалифицированной экспертизы с последующим предоставлением результатов экспертизы Заказчику на рассмотрение.В случае нарушения Поставщиком установленного срока устранения недостатков, выявленных при приемке Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.В случае нарушения Поставщиком установленного срока устранения недостачи, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.В случае устранения Поставщиком выявленных недостатков/дефектов и (или) восполнения недостачи в установленные сроки приемка Товара возобновляется и, приПоставка партии Товара считается выполненной с даты фактической передачи Товара Заказчику по результатам приемки и подписания Сторонами документов, указанных в п. 3.3 Договора.С момента передачи Товара Заказчику и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

Статья 1 Качество и гарантия

- Качество товара должно соответствовать общим требованиям Технического задания и законодательству РФ.

- Качество товара подтверждается сертификатами/декларациями соответствия.

- Товар должен соответствовать российским стандартам и нормам.

- Товар должен быть новым и не использоваться ранее.

- Поставщик гарантирует соответствие товара техническим условиям и качеству в течение гарантийного срока, установленного производителем/поставщиком.

- В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, поставщик проводит гарантийное обслуживание.

- Товар не должен иметь дефектов, влияющих на товарный вид или использование.

Статья 2 Права и обязанности сторон

- Согласовать дату и время доставки Товара.

- Поставить Товар в соответствии с Договором и Спецификацией.

- Выполнить сопутствующие работы и услуги.

- Обеспечить соответствие Товара требованиям качества и безопасности.

- Информировать Заказчика о транспортной компании.

- Сдать Товар уполномоченному представителю Заказчика.

- Направить счет на оплату.

- Передать Товар вместе с документами.

- Участвовать в приемке Товара и предоставить документы.

- Восполнить недостачу или устранить недостатки Товара.

- Предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств.

- Нести риски утраты или повреждения Товара до поставки.

- Уведомлять Заказчика об изменениях данных.

- Требовать приемки Товара.

- Требовать своевременной оплаты.

- Поставить Товар с улучшенными характеристиками.

- Обеспечить приемку и оплату Товара.

- Нести риски утраты или повреждения Товара после приемки.

- Уведомлять Поставщика об изменениях данных.

- Требовать надлежащего исполнения обязательств.

- Требовать устранения недостатков Товара.

- Провести экспертизу Товара.

- Проверять ход и качество выполнения условий Договора.

- Требовать возмещения убытков.

- Отказаться от приемки несоответствующего Товара.

- Принять решение об одностороннем отказе от Договора.

- Удерживать сумму неустоек.

- Не осуществлять расчет до получения документов.

Статья 3 Ответственность сторон

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора регулируется законодательством РФ и условиями договора. В случае невыполнения условий договора одной из сторон, она обязана возместить убытки другой стороне, не покрытые неустойкой.

При просрочке исполнения обязательств Поставщиком, Заказчик может потребовать уплаты неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены не поставленного Товара.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, предусмотрен штраф в размере 5% от стоимости Товара. Если обязательства не имеют стоимостного выражения, размер штрафа варьируется от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей в зависимости от цены договора.

В случае просрочки оплаты Товара Заказчиком, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в виде пени. Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения условий договора. Указанные в статье реквизиты для перечисления неустоек принадлежат АНО «Ведомственная охрана ПМ».

Статья 4 Рассмотрение и разрешение споров

Процедура урегулирования споров: да

Методы урегулирования: переговоры, претензионный порядок

Срок ответа на претензию: 10 календарных дней

Орган разрешения спора при неурегулировании: Арбитражный суд города Москвы

Дополнительные условия: претензия должна быть направлена в письменном виде с приложением документов и обоснованием требований

Статья 5 Заверения об обстоятельствах

Обеспечение исполнения контракта: нет

Размер обеспечения: не применимо

Статья 6 Обстоятельства непреодолимой силы

Возможность освобождения от ответственности: да

Срок уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы: 5 календарных дней

Продление сроков выполнения обязательств: да

Статья 7 Антикоррупционная оговорка

Антикоррупционная оговорка

Статья 8 Срок действия, порядок изменения договора и расторжения договора

Срок действия контракта: с момента подписания сторон и действует до 28 февраля 2026 года.

Изменение и дополнение контракта возможно по соглашению сторон и оформляется в письменном виде через дополнительные соглашения.

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или по инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных в контракте.

Основания для одностороннего расторжения по инициативе заказчика включают поставку товара ненадлежащего качества, некомплектность товара, нарушение сроков поставки и неоднократное нарушение условий контракта.

Основания для одностороннего расторжения по инициативе поставщика включают нарушение сроков оплаты со стороны заказчика и неоднократный необоснованный отказ от приемки товара.

Заказчик может отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, направив письменное уведомление поставщику.

Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ, и сторона должна ответить на предложение о расторжении в течение 10 календарных дней.

Решение об одностороннем расторжении направляется второй стороне по адресу, указанному в контракте, или передается с нарочным, с возможностью отправки копии на электронную почту.

Статья 9 Прочие условия

- Документы сторон должны быть подписаны уполномоченными лицами.

- Ошибки в документах должны быть исправлены в течение 3 рабочих дней.

- Стороны признают юридическую силу документов с квалифицированной электронной подписью.

- Электронная переписка между сторонами должна содержать краткое описание содержания и реквизиты договора, подтверждаться и иметь юридическую силу.

- Уведомления должны отправляться с параметром "уведомление" и подтверждаться в течение следующего дня.

- Электронная переписка с контактов из раздела 14 Договора имеет юридическую силу.

- В случае

- Стороны согласны на проверки уполномоченным органом Правительства Москвы.

- Неотъемлемые части Договора: приложение №1 – Техническое задание, приложение №2 – Спецификация.

Статья 10 Адреса, реквизиты и подписи сторон

Неотъемлемой частью договора являются: приложение №1 (Техническое задание на поставку хозяйственных средств), приложение №2 (Спецификация).

ТЗ_для_ПП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных средств

Общая информация об объекте закупки

Объект закупки: поставка хозяйственных средств (далее – Товар).

Код и наименование позиции КПГЗ – согласно п. 2.2 настоящего Технического задания.

Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно п. 2.2 настоящего Технического задания.

1.4. Место поставки Товара: г. Москва, в пределах МКАД. Конкретный адрес доставки товара будет определен в заявке Заказчика, формирующей партию товара.

1.5. Количество товара: согласно п. 2.2 настоящего Технического задания.

1.6. Срок поставки Товара: в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика, формирующей партию Товара, направляемой в период с даты заключения Договора по 30 декабря 2025 г. не чаще 1 раза в неделю. Заявка на поставку партии Товара направляется Заказчиком по электронной почте на электронный адрес Поставщика, указанный в реквизитах Договора. Доставка Товара в рамках партии осуществляется Поставщиком единовременно (одномоментно) в рабочие дни и в рабочее время по согласованию с Заказчиком: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15-30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, кроме выходных и официально объявленных праздничных дней. Точные дата и время доставки Товара согласовываются с представителем Заказчика не менее чем за 1 (один) день до дня доставки Товара.

1.7. Перечень приложений к техническому заданию: отсутствуют.

2. Стандарт товаров

2.1. Общие требования к качеству товара:

Товар, поставляемый Поставщиком, должен быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе- восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), собранным из новых комплектующих, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика. Год выпуска Товара – не ранее 4 квартала 2024 года.

Товар должен быть свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением, иметь в установленных законодательством Российской Федерации случаях сопроводительные документы: сертификат соответствия/декларацию о соответствии или иной документ, подтверждающий качество Товара, свидетельства о государственной регистрации и иные документы, подтверждающие, что Товар соответствует установленным законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, гарантийный талон, комплект технической документации. В случае, если поставляемый товар подлежит обязательным сертификации/декларированию соответствия, подтверждению соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, при доставке товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом заверенные копии указанных документов.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим общим требованиям:

- действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы Товара в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;

- техническим и качественным характеристикам, установленным Техническим заданием и определенным производителем Товара;

- экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставка Товара должна сопровождаться технической документацией для каждой единицы поставляемого Товара. Поставщик должен предоставить 1 (один) комплект технической документации (паспорт, инструкцию, руководство пользователя и т.п.), если такая документация предусмотрена производителем. Комплект технической документации должен быть на русском языке, в бумажной или электронной форме. Не допускается предоставление документации в виде ксерокопий.

Поставщик должен осуществить своими силами и средствами доставку Товара в рамках партии до места поставки и выполнить (оказать) сопутствующие поставке работы (услуги): разгрузку Товара, перемещение Товара по этажам, укладку товара на штатные места хранения. Указанные сопутствующие поставке Товара работы (услуги) должны выполняться (оказываться) с соблюдением действующих норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.

Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.

В случае непредставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

2.2. Технические характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Объем и сроки гарантий качества:
Поставщик должен предоставить гарантию качества на Товар и обеспечить гарантийное обслуживание Товара. В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока, исчисляемого со дня приемки Товара согласно универсальному передаточному документу. Срок гарантии качества Поставщика Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев либо равен гарантийному сроку, установленному производителем Товара, если последним установлен более длительный гарантийный срок.
Под гарантийным обслуживанием Товара подразумевается замена поставленного Товара при обнаружении брака, обнаружении Заказчиком его неисправности (невозможность выполнения или ненадлежащее выполнение товаром его функционального назначения), установлении обстоятельств, нарушающих свободное пользование Товаром, нарушении требований Договора к качеству поставляемого Товара.
Гарантия Поставщика должна распространяться на весь поставляемый товар и включенные в поставку товара компоненты.
Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не будет соответствовать условиям Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить дефектный Товар исправным в сроки, установленные в настоящем Техническом задании и зафиксированные в Акте о выявленных недостатках с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.
В случае выявления дефекта(ов) и/или неисправности(ей) товара Заказчик в письменной форме либо по электронной почте уведомляет об этом Поставщика с направлением соответствующего Акта о выявленных недостатках
Гарантийное обслуживание Товара осуществляется в следующем порядке:
- в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Заказчика Акта о выявленных недостатках Поставщик организует транспортировку дефектного товара в ремонтный стационар. Транспортировка дефектного товара в ремонтный стационар и обратно осуществляется Поставщиком за счет собственных сил и средств;
- ремонт неисправного Товара, а также возврат Заказчику отремонтированного Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта о выявленных недостатках, направленного в пределах гарантийного срока, если в указанном акте не установлен более длительный срок. В случае невозможности произвести восстановительный ремонт Товара в указанные сроки Заказчику предоставляется аналогичный по функциональным характеристикам товар на время ремонта Товара Поставщиком, сроки которого согласовываются с Заказчиком дополнительно;
- в случае невозможности устранения недостатков или дефектов Товара Поставщик обеспечивает за счет собственных сил и средств замену Товара в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта о выявленных недостатках, направленного в пределах гарантийного срока, если в указанном акте не установлен более длительный срок.
- в случае ремонта или замены некачественного Товара гарантийный срок на Товар продлевается на количество времени, затраченного на ремонт или замену Товара;
В случае замены или ремонта какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали товара, но не менее срока, указанного в настоящем Техническом задании.
В случае отказа в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации и/или условий хранения товара. При отказе Поставщика от гарантийного обслуживания Товара Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Работы по гарантийному обслуживанию товара не должны оказывать влияние на объемы гарантийных обязательств Производителя и Поставщика.

Требования к безопасности товара:
Поставщик гарантирует, что Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц вследствие необеспечения Поставщиком безопасности Товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом Товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к используемым материалам и оборудованию:

Поставщик, в целях сохранности качества поставляемого товара должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки в условиях, принятых для грузов гражданскими перевозчиками на общепринятых видах транспорта, а также строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания, маркировки и опломбирования отдельных мест. Упаковка должна выдерживать подъёмно-транспортную нагрузку и воздействие экстремальных температур (от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия), осадков во время перевозки, а также открытого хранения в течение не менее 5-ти часов непрерывно. Упаковка не должна иметь вмятин, разрывов, а также потёртостей, препятствующих идентификации товара, посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки к месту эксплуатации, хранения, погрузочно-разгрузочных работ, без механических повреждений и следов воздействия влаги. Товар, находясь в упаковке до момента передачи Заказчику, должен быть надёжно защищён от попадания пыли и влаги.

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке или иной упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка на упаковку каждого Товара должна быть нанесена типографским способом. Маркировка товара должна строго соответствовать обычной маркировке такого рода грузов, быть легко читаемой и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, Поставщика, ссылку на пункт Спецификации, прилагаемой к заключенному Договору, и т.п.

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) Товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов: отсутствуют.

7. Требования к Поставщику: особенные требования отсутствуют.

Проект_договора_на_хоз_средства

ДОГОВОР № ___

на поставку хозяйственных средств

ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0N2

- Посмотреть таблицу с данными

Автономная некоммерческая организация «Ведомственная охрана Правительства Москвы», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и __________________ (сокращенное наименование – ____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов _____________ (реестровый номер ______________, протокол от _________ № _________________) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные средства (далее – Товар) согласно свойствам (характеристикам), в количестве, в сроки и по ценам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных Договором.

Место доставки Товара указано в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Стороны определились, что условия о сроке поставки партии товара и количестве Товара, оговоренные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являются существенным условием Договора и неисполнение или ненадлежащее их исполнение является основанием для расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством Москвы, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления такого вида Товара, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и составляет _________ (____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС /НДС не облагается на основании_________. Цена Товара, поставляемого по Договору, согласована Сторонами, является твердой и изменению не подлежит, если иное не будет установлено письменным соглашением Сторон.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, в том числе стоимость доставки каждой партии Товара до места поставки и его разгрузки, стоимость перемещения Товара по этажам и его укладки на штатные места хранения, стоимость тары (упаковки), маркировки Товара, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерацией, затраты на гарантийное обслуживание, страхование, иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

Оплата Товара производится после фактической поставки каждой партии Товара на основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами в рамках партии Товара универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств в сумме, равной стоимости поставленной партии Товара (с учетом положений п. 2.7 Договора), с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней с даты приемки поставленного товара.
Оплата Товара осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств, предоставленных Заказчику в форме субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы, на счет Поставщика (подрядчика, исполнителя), определенный в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 24 декабря 2024 г. № 3128-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам».

Счёт на поставленную партию Товара должен быть выставлен Поставщиком не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания Заказчиком УПД в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Договора. Поставщик обеспечивает соответствие реквизитов, указанных в счете на оплату, реквизитам, указанным в разделе 14 Договора.

Обязанность Заказчика по оплате партии Товара считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Стороны договорились провести сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующего акта сверки взаимных расчетов после завершения поставки товара в рамках последней заявки Заказчика, либо в случае досрочного расторжения Договора.
Поставщик не позднее 3 (три) рабочих дней с момента поступления запроса от Заказчика обязан подготовить акт сверки взаимных расчетов в 2 (два) экземплярах, подписать их и направить в адрес Заказчика. Заказчик в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов должен подписать его и направить один экземпляр в адрес Поставщика либо направить Поставщику мотивированный отказ в подписании акта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе провести оплату по Договору с удержанием (за вычетом) соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

В случае, если Поставщик становится налогоплательщиком НДС, либо утрачивает право на применение пониженной / пониженных ставок НДС, он обязуется уведомить Заказчика о наступлении соответствующего события в течение 5 дней с даты его наступления. Если в течение срока действия Договора Поставщик станет налогоплательщиком НДС, либо он утратит право на применение пониженной / пониженных ставок НДС, а равно ставка НДС будет увеличена в соответствии с законодательством, указанная в пункте 2.1. Договора цена не увеличивается и будет включать в себя сумму НДС, рассчитанную по соответствующей действующей налоговой ставке.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка Товара осуществляется путем его доставки отдельными партиями в место поставки, указанное в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), силами Поставщика либо привлеченным Поставщиком третьим лицом за счет Поставщика, при этом за действия третьего лица Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

Партии товара формируются на основании заявок Заказчика, определяющих место поставки, количество и перечень номенклатурных позиций подлежащего поставке товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору). Срок и порядок поставки партий товара, порядок формирования и период направления заявок на поставку установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

На каждую партию поставляемого Товара оформляется УПД, в котором указываются необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требованиями ФНС России, информация и реквизиты, а также номер ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0N2.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки в адрес Заказчика в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору). Упаковка (тара) является невозвратной.

Погрузочно-разгрузочные работы партии Товара, поступающей в адрес Заказчика, производятся в порядке очередности прибывающего автотранспорта.

По факту доставки партии Товара в место поставки представитель Заказчика осуществляет визуальный осмотр доставленного Товара, проверяет соответствие наименования и маркировки Товара, тары (упаковки) условиям Договора. Факт доставки Товара в место поставки подтверждается по требованию Поставщика отметкой представителя Заказчика о принятии Товара по тарным местам в сопровождающем партию товара документе, оформляемым Поставщиком совместно с УПД.

Переход права собственности и рисков на партию Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется после передачи Товара Заказчику по результатам приемки и подписания Сторонами УПД в 2 (два) экземплярах в порядке, установленном в разделе 4 Договора.

В день доставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему сопроводительные документы, предусмотренные условиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), оформленные в установленном порядке и заверенные подлинными оттисками печати производителя и/или Поставщика, а также указанный в п. 3.3 настоящего Договора комплект первичных учетных документов.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка партии Товара по Договору осуществляется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

Приемка партии Товара по количеству товарных единиц внутри тарных мест, комплектности, ассортименту и качеству производится на складе Заказчика (в месте поставки Товара) при вскрытии тары с участием уполномоченного представителя Поставщика с учетом положений п. 6.1.8. Договора. Приемка партии Товара, поставляемого без транспортной и/или потребительской тары, в открытой таре, в поврежденной таре не производится.

Информация о конкретной дате, времени и месте приемки Товара в пределах срока, установленного в п. 4.5 Договора, сообщается Заказчиком Поставщику путем отправки соответствующего уведомления по электронной почте на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 14 Договора, для обеспечения участия в приемке Товара уполномоченного представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика на приемку Товара Заказчик осуществляет приемку Товара самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

При отсутствии к моменту начала приемки партии Товара документов, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, приемка Товара не начинается, и Заказчик незамедлительно отправляет уведомление об отсутствии таких документов по электронной почте на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 14 Договора.
При отсутствии к моменту начала приемки партии Товара комплекта сопроводительных документов, предусмотренных условиями Технического задания (приложение № 1 к Договору), или некоторых из них, приемка Товара не приостанавливается и составляется акт о фактическом наличии (количестве) поступившего Товара с перечнем отсутствующих сопроводительных документов.
Поставщик в течение 2 (два) рабочих дней обязан представить недостающие документы, указанные в вышеуказанных уведомлении и/или акте. В случае не предоставления вышеуказанных документов в установленный срок, поставляемый Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора. Возврат такого Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

При наличии полного комплекта документов, указанного в пункте 3.8 Договора, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки Товара осматривает Товар и осуществляет приемку поставленного Товара по количеству, комплектности, комплектации, ассортименту и качеству (за исключением скрытых недостатков). По итогам проверки доставленного товара на предмет соответствия результата поставки условиям Договора Заказчик совершает одно из следующих действий:
- при отсутствии претензий по количеству, качеству, комплектности и комплектации, ассортименту, таре и/или упаковке и безопасности поставленного Товара подписывает 2 (два) экземпляра УПД, один из которых передает Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 13.4 Договора;
- направляет посредством электронной почты на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 14 Договора, запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного Товара с приостановлением приемки партии Товара до момента получения соответствующих разъяснений;
- направляет мотивированный отказ от подписания УПД в случае обнаружения несоответствия количества, комплектности и/или комплекта, качества (за исключением скрытых недостатков) или ассортимента Товара, тары и/или упаковки Товара требованиям и условиям Договора и/или сопроводительных документов с приложением акта, предусмотренного пунктом 4.10 и (или) пунктом 4.11 настоящего Договора, который является основанием для предъявления претензий Поставщику.
В случае направления Заказчиком в адрес Поставщика мотивированного отказа от подписания УПД обязанность Поставщика по поставке в отношении такого Товара считается не исполненной, такой Товар Заказчиком не принимается. Вместе с этим Заказчик вправе принять решение об осуществлении приемки частично поставленного Товара в рамках партии, соответствующего условиям Договора, в порядке, предусмотренным настоящим разделом Договора, с внесением соответствующих исправлений в содержание представленных Поставщиком первичных учетных документов на Товар.

Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В результате проведения экспертизы результатов поставки устанавливается:
- соответствие/несоответствие поставленного Товара условиям Договора;
- наличие документов, подтверждающих качество Товара, в случае, если такие документы предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
- соответствие фактического срока доставки партии Товара сроку, установленному Договором.

Выборочная (частичная) проверка Товара на предмет его соответствия условиям Договора с распространением результатов проверки какой-либо части Товара на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением Сторон.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного Товара Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемого Товара нарочным или посредством электронной почты на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 14 Договора.

При обнаружении недостачи (несоответствия количества Товара условиям Договора) Заказчик приостанавливает приемку партии Товара и составляет Акт о выявленной недостаче за подписями лиц, производивших приемку Товара, о чем уведомляет Поставщика (в случае отсутствия его представителя при приемке).
Поставщик обязан безвозмездно восполнить недостачу Товара в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления о ней Заказчиком, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном акте.

При обнаружении несоответствия комплектности, ассортимента, качества, а также маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, а также при обнаружении несоответствия иным требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Заказчик приостанавливает приемку партии Товара и составляет Акт о выявленных недостатках, в котором указывает количество осмотренного Товара, перечень выявленных недостатков/дефектов и срок их устранения.
Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки/дефекты Товара в течение 1 (один) рабочего дня с момента заявления о них Заказчиком, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий условиям Договора, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках.
В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках, либо в указанный срок произвести замену некомплектного Товара на комплектный.
В случае поставки Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Поставщик обязан заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором, в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках.
В случае поставки Товара, подлежащего затариванию и (или) упаковке без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Поставщик обязан затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку Товара в течение 2 (два) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования, если иной более длительный срок не установлен в вышеуказанном Акте о выявленных недостатках.
Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обеспечивает сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат Товара осуществляется в срок не более 3 (три) рабочих дней силами и за счет средств Поставщика, включая транспортные расходы, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, выездом специалиста по месту нахождения Товара, с даты получения Поставщиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Товара. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

Одновременно с приостановлением приемки Товара в случаях, предусмотренных пунктами 4.10 и 4.11 Договора, Заказчик с учетом положений п. 6.1.8. Договора при неявке уполномоченного представителя Поставщика на приемку Товара повторно вызывает его уведомлением в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Договора, для участия в продолжении приемки Товара и составления соответствующего двухстороннего акта, который является основанием для предъявления претензий Поставщику.
В случае неявки представителя Поставщика в течение рабочего дня, следующего за днем получения вызова Заказчика, Заказчик продолжает приемку Товара самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

В случае несогласия с содержанием Акта о недостатках уполномоченный представитель Поставщика подписывает его с оговоркой о несогласии и комментарием. В случае отказа Поставщика от подписания Акта о недостатках, такой акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется в адрес Поставщика в порядке, предусмотренном пунктом 13.4 Договора.
При несогласии Поставщика с выявленными Заказчиком недостатками/дефектами поставленного Товара и/или отказе устранить такие недостатки/дефекты Поставщик вправе за свой счет организовать проведение независимой квалифицированной экспертизы с последующим предоставлением результатов экспертизы Заказчику на рассмотрение.

В случае нарушения Поставщиком установленного срока устранения недостатков, выявленных при приемке Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.
В случае нарушения Поставщиком установленного срока устранения недостачи, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.

В случае устранения Поставщиком выявленных недостатков/дефектов и (или) восполнения недостачи в установленные сроки приемка Товара возобновляется и, при отсутствии у Заказчика запросов на представление разъяснений в отношении поставляемого Товара, а также претензий по устраненным недостаткам, Заказчик принимает Товар и подписывает 2 (два) экземпляра УПД, один из которых передает Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 13.4 Договора. Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных недостатков/дефектов и (или) восполнения недостачи, принятия Заказчиком соответствующего Товара и подписания УПД.

Поставка партии Товара считается выполненной с даты фактической передачи Товара Заказчику по результатам приемки и подписания Сторонами документов, указанных в п. 3.3 Договора.

С момента передачи Товара Заказчику и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

Поставщик обязан поставить Товар, качество которого полностью соответствует общим требованиям к поставляемому Товару, установленным Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности товаров такого вида и рода согласно праву Евразийского экономического союза и законодательству Российской Федерации. Качество товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия/декларациями о соответствии (в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации соответствия / декларированию соответствия). Поставщик обязуется представить Заказчику копии указанных документов в случае обязательности их оформления на Товар в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Документы предоставляются на русском языке.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам (в случае установления соответствующих требований к Товарам).
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен.

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие Товара техническим условиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), и документам, подтверждающим качество поставляемого Товара, в течение всего гарантийного срока, установленного Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Гарантийный срок на Товар устанавливается его производителем и/или Поставщиком в соответствии с требованиями к продолжительности гарантийного срока и объему гарантии качества Товара, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), и исчисляется с момента подписания Сторонами УПД.

В случае предъявления Заказчиком требований, связанных с недостатками Товара, обнаруженных в течение гарантийного срока, Поставщик выполняет комплекс мероприятий по гарантийному обслуживанию Товара, установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Не допускаются дефекты Товара, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование Товара по назначению (механические повреждения и проч.).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

Согласовать с Заказчиком конкретную дату и время доставки партии Товара на склад Заказчика в пределах установленного срока поставки партии Товара.

Поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в количестве, предусмотренном Спецификацией (Приложение №1 к Договору), на основании заявок Заказчика, в том числе выполнить (оказать) в полном объеме предусмотренные условиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) сопутствующие поставке работы (услуги).

Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.

Проинформировать Заказчика о привлечении транспортной компании (экспедитора) для доставки Товара.

Сдать поставленный Товар в порядке, установленном условиями настоящего Договора, по УПД уполномоченному представителю Заказчика.

Направить счет на оплату в порядке, установленном п. 2.3 Договора.

Передать Товар Заказчику вместе с документами, указанными в п. 3.8 Договора.

Обеспечить участие в приемке Товара уполномоченного (действующего на основании доверенности или ином законном основании) представителя со своей стороны, и предоставить Заказчику подтверждающие полномочия документы, в том числе на подписание актов, предусмотренных пунктами 4.10 и 4.11 Договора, либо направить уведомление о проведении Заказчиком приемки поставленного Товара в отсутствии представителя Поставщика.

Обеспечить за свой счет восполнение недостачи и/или устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Договором.

Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

Нести все риски утраты или повреждения Товара до момента исполнения обязательств по его поставке в соответствии с условиями Договора.

В случае изменения данных, указанных в разделе 14 Договора, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом Заказчика.

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, без увеличения цены Договора.

Заказчик обязуется:

Обеспечить своевременную приемку соответствующей заявке Заказчика партии поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Обеспечить своевременную оплату партии принятого Товара в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Нести все риски утраты или повреждения партии Товара с момента приемки Товара в порядке, предусмотренном Договором.

В случае изменения данных, указанных в разделе 14 Договора, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом Поставщика.

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

Требовать от Поставщика своевременного устранения недостачи и/или недостатков Товара, выявленных как в ходе приемки поставленного Товара, так и в течение гарантийного периода.

Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора.

Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Требовать от Поставщика возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Договора, причиненных по вине Поставщика.

Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Удерживать сумму неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком Поставщику в соответствии с разделом 7 Договора, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Не осуществлять расчет по Договору до предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленного полного комплекта документов, предусмотренных п. 3.8 Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а Поставщик обязан оплатить неустойку.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Поставщика, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе начислить, а Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере, равном 5 % от стоимости Товара, в отношении которого принятые обязательства не исполнены либо исполнены ненадлежащим образом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, которые не имеют стоимостного выражения, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения условий Договора в полном объеме

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчика, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, подлежащей оплате за поставленный, но не оплаченный Товар.

За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

Оплата неустойки осуществляется в рублях при предъявлении требования об уплате такой неустойки. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации, перечисление неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков осуществляется по следующим реквизитам:

Получатель: АНО «Ведомственная охрана ПМ»

Банк получателя ПАО Сбербанк

р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12769

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0225, если иные реквизиты не указаны в претензии Заказчика.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают меры по урегулированию таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

При не достижении Сторонами договоренностей путем переговоров Стороны обязуются принять меры по его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия направляется в письменном виде, либо в виде скан-копии высокого разрешения оформленной письменной претензии, направленной на электронный адрес, указанный в разделе 14 настоящего Договора.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с даты ее получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

9.1. Руководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Заказчиком (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Заказчику (его работникам) и лицами, входящими с Заказчиком (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работниками), Заказчик (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности Поставщика и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

9.2. Стороны не осуществляют и не будут осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежание двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) Сторонами (отсутствие факта ее совершения), не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пять) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств по Договору может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.2. Стороны Договора, обязуются не совершать действий и принимать все зависящие от них меры к их аффилированным лицам, работникам и посредникам, направленных на несовершение прямо или косвенно действий, указанных в п.п. 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3, при исполнении Договора.

11.2.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники и/или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

11.2.2. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Заказчика).

11.2.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3 Договора Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п.п. 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3 Договора, по тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили иным доступным способом.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений п.п. 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3 Договора, по тел. ________________ или иным доступным способом.

11.4. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 28 февраля 2026 года.

12.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в случаях, установленных пунктами 12.4. и 12.5. Договора.

12.4. Основания расторжения Договора в связи с односторонним внесудебным отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

12.4.1. Осуществление поставки Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, установленный Договором.

12.4.2. Осуществление поставки некомплектного Товара, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Товара или не заменил его комплектным Товаром.

12.4.3. Нарушение Поставщиком срока поставки партии Товара более, чем на 10 (десять) дней.

12.4.4. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки Товара, предусмотренных Договором.

12.4.5. В случае, если отступления от условий Договора или иные недостатки Товара не устранены Поставщиком в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми.

12.4.6. В случае, если по результатам экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

12.5. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:

12.5.1. Нарушение Заказчиком сроков оплаты поставленного и принятого Товара, допущенные по вине Заказчика более, чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

12.5.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки Товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приема-передачи партии Товара (Приложение № 3 к Договору) в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

12.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Поставщику. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.7. Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты его получения.

12.8. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 14 Договора, или передается с нарочным. Копия может быть направлена по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все документы взаимоотношений Заказчика и Поставщика должны быть подписаны надлежаще уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика.

В случае, если в документах, подписанных Сторонами, обнаружатся ошибки, либо такие документы окажутся неправильно оформленными, то по инициативе любой из Сторон такие ошибки (либо оформленный документ) должны быть устранены или исправлены в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения другой Стороной извещения о наличии ошибок в документах (неправильного оформления документа).

Стороны в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации признают юридическую силу Договора и других документов, подписанных аналогом собственноручной подписи - квалифицированной электронной подписью. Подписание Договора и юридически значимый обмен электронными документами в таком случае осуществляются посредством доверенного оператора электронного документооборота.

Уведомления:

Стороны при разрешении вопросов, касающихся процедуры поставки, могут направлять друг другу оформленные в электронном виде письма, документы, вопросы, запросы, пояснения и т.д. по адресам электронной почты, указанным в разделе 14 Договора. Сторона, получившая запрос, должна в течение 5 (пять) рабочих дней рассмотреть его и направить ответ также по электронной почте.

Сторона, направляющая письмо в электронном виде, в обязательном порядке в поле «тема письма» указывает краткое описание содержания письма с указанием реквизитов Договора.

Все письма направляются Сторонами по электронной почте с использованием параметра с «уведомлением». При получении такого письма Сторона, являющаяся адресатом, обязуется подтверждать его получение не позднее следующего дня после получения, при этом неисполнение данного обязательства не является основанием признания письма недоставленным адресату.

Стороны договорились, что электронная переписка с контактов, указанных в разделе 14 Договора, имеет юридическую силу.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны, заключая Договор, подтверждают согласие на осуществление уполномоченным Правительством Москвы государственным органом проверок исполнением настоящего Договора в части соблюдения Заказчиком целевого использования субсидии, являющейся источником оплат по Договору.

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

№ ____ от «__» _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных средств

Приложено отдельным файлом

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ ____ от «__» _________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными