Тендер - Поставка хозяйственных материалов №316672810

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

Техническое задание

на поставку хозяйственных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Место и сроки поставки товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта обеими Сторонами, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 77, в подвальное помещение, в рабочие дни с 09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 часов (обед с 12.00 до 12.30 часов).

Требования к качеству поставляемого товара:

-Товар должен быть новым, упакованным, без следов повреждения;

-Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику.

Требование к безопасности поставляемого товара:

-Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Требования к упаковке поставляемого товара:

-Товар поставляется без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика.

Поставка и разгрузка товара в помещение Заказчика производится силами и за счет средств Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в документе о приемке.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Срок годности товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, имеет сертификаты, является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

Товар в момент передачи Заказчику должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 Гражданского кодекса РФ и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Поставщик обязан передать Заказчику Товар с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

Срок годности Товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого Товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

В случае указания изготовителем срока годности на товар, дата изготовления должна быть не ранее июня 2025 года.

Обоснование_Н(М)ЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 30.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000065

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, край Пермский, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 77, подвальное помещение, в рабочие дни с 09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 часов (обед с 12.00 до 12.30 часов)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.40 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование Н(М)ЦК

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_государственного_контракта

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

на поставку хозяйственных материалов

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Пермь «____» _________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя-главного эксперта по медико – социальной экспертизе Плотниковой Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), по итогам определения исполнителя путем проведения электронного аукциона (Извещение от ________ г. №__________) на основании протокола __________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

По настоящему Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных материалов (далее Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

Поставщик поставляет Товар по наименованию, в количестве и ассортименте согласно Техническому заданию (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на все Товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания его Сторонами по «31» декабря 2025 г. включительно.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет ___________________ рублей _________ копеек, в том числе НДС ___% ______(____) руб. __ копеек (НДС не облагается). Цена Контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Оплата по контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Код вида расходов (КВР) 244.

В случае, если настоящий Контракт заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), сумма Контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Заказчик вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены Контракта на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки.

2.2. Стоимость Товара является окончательной и включает в себя: налоги, пошлины, расходы на доставку и другие обязательные платежи, влияющие на стоимость государственного контракта.

2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.4. Срок оплаты Заказчиком поставленного Товара составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3. Сроки и условия поставки Товара, порядок приемки Товара

3.1. Поставка и разгрузка Товара производится за счет Поставщика по адресу: Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 77, подвальное помещение.

3.2. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих, с даты подписания Контракта обеими Сторонами.

Поставщик может досрочно осуществить поставку Товара при наличии согласия Заказчика. Частичная поставка товара Поставщиком допускается с предварительного письменного согласия Заказчика.

3.3. Количество поставленного Поставщиком Товара определяется документом о приемке в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

3.4. По факту поставки Товара Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона № 44- ФЗ.

3.5. Заказчик после получения Товара, поступления в единой информационной системе (далее – ЕИС), подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещенного документа о приемке, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, проверяет Товар на соответствие количеству, комплектности, объему и качеству, требованиям настоящего Контракта и Технического задания (Приложение № 1) и осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.6. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.7. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения его в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

3.10. Датой приемки поставленного Товара, считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

3.12. Выполнение обязательств Поставщиком по поставке Товара будет исполнено только по получении Заказчиком всего Товара и документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.13. Заказчик в любой момент имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта.

3.14. Если Товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать условиям настоящего Контракта, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней заменить забракованный Товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения Товара в соответствие с условиями настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.15. Риск, случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику по адресу поставки.

3.16. По вопросам, касающимся приемки Товара, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются постановления Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных и монтажных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

4.1.3. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

4.1.4. Представить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.6. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар надлежащего качества, соответствующий условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Срок годности товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, имеет сертификаты, является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

Товар в момент передачи Заказчику должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 Гражданского кодекса РФ и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

На поставляемый Товар, должен быть установлен срок годности. Поставщик обязан передать Заказчику Товар с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

Срок годности Товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого Товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

В случае указания изготовителем срока годности на товар, дата изготовления должна быть не ранее июня 2025 года.

В случае обнаружения Заказчиком в течение срока годности Товара, дефектов поставленного Товара, Поставщик должен заменить дефектный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

6. Требования к упаковке

6.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.

7. Момент перехода права собственности

7.1. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Правила определения размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее Сторонами своих обязательств по Контракту установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), (но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей) и составляет: _________(________) руб. ___ коп.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде суммы – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Обязательство, которое не имеет стоимостного выражения:

- не выполнение Поставщиком в разумный срок требований Заказчика о доукомплектовании Товара (п.2 ст.480 Гражданского кодекса РФ);

- случаи, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке и Поставщик отказывается затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку (ст.482 Гражданского кодекса РФ);

- непредоставление каких-либо документов, предусмотренных Контрактом, без которых Товар может быть принят;

- нарушение порядка передачи Товара, в т.ч. отсутствие представителя Поставщика при передаче, если это было предусмотрено Контрактом;

- нарушение гарантийных обязательств, если они были предусмотрены Контрактом.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. Все споры по заключению, изменению, исполнению и расторжению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия – через Арбитражный суд Пермского края. Претензионный порядок урегулирования споров, предусмотренный условиями настоящего Контракта, для Сторон обязателен.

8.11. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Порядок претензионной работы

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

• • Заказчик обязан направить Поставщику претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени).

9.1.2. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

9.1.3. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

9.1.3.1. Заказчик обязан направить Поставщику претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.1.3.2. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.1.4. При наличии оснований расторжения Контракта в одностороннем порядке или по соглашению Сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту одновременно с требованием о расторжении Контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта. В случае если на момент расторжения Контракта в одностороннем порядке или по соглашению Сторон Поставщиком не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

9.1.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

9.1.6. В случае если способом обеспечения исполнения Контракта Поставщиком избрана независимая гарантия, то требование бенефициара к гаранту предъявляется без учета требований, предусмотренных претензионным порядком.

10. Форс-мажор

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.

10.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.

Обеспечение исполнения Контракта

Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта, размер которого определен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ), в форме независимой гарантии, выданной в соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет Заказчика.

Сумма обеспечения составляет 10% от цены контракта – _______________(_________)____________________.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, что составляет - _______________(_________)____________________.

При заключении контракта в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, участник освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

В случае, если Поставщик является казенным учреждением, положения настоящего пункта Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому Поставщику не применяются.

• Контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения Контракта.
• В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта (этапа Контракта) и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен.

Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара, или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

• В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке п. 11.3 настоящего Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

11.5. Денежные средства (в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения обеспечения исполнения Контракта) возвращаются Поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента исполнения им всех своих обязательств по Контракту.

• При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта, а также в случае, если Поставщик отказался исполнять свои обязательства по Контракту, обеспечение исполнения Контракта удерживается в полном объеме.
• При просрочке исполнения или неисполнении (ненадлежащем исполнении) Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, суммы штрафов и пеней будут взысканы из суммы обеспечения исполнения Контракта, согласно ч. 1 ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств подразумевается:

- Поставщик не передал Заказчику Товар, являющийся предметом настоящего Контракта;

- поставленный Товар не соответствует требованиям Контракта по качеству и/или количеству, спецификации и/или комплектности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), и не был в установленный срок заменен на Товар, соответствующий требованиям Контракта;

- в результате нарушения срока поставки Товара Заказчик утратил интерес к исполнению Контракта, либо возможность исполнения встречного обязательства по оплате Контракта.

11.8. Если условиями настоящего Контракта предусмотрена оплата аванса, при просрочке исполнения или неисполнении (ненадлежащем исполнении) Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, помимо суммы штрафов и пеней, из суммы обеспечения исполнения Контракта, будет удержан аванс.

11.9. Заказчик направляет в адрес Поставщика претензию с требованием оплатить в добровольном порядке штраф, пени и возвратить аванс (при условии, что Заказчиком был оплачен аванс). В случае, если Поставщик откажется в добровольном порядке исполнить требования Заказчика, указанные в претензии, Заказчик производит удержание суммы штрафа, пеней, аванса (при условии, что Заказчиком был оплачен аванс) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

12. Подписание и вступление Контракта в силу

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и действует до даты, указанной в п. 1.4. настоящего Контракта. В части взаиморасчетов Контракт действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

13. Условия расторжения Контракта

13.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

13.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда.

13.6. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать, расторжения Контракта.

14. Прочие условия Контракта

14.1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона № 44-ФЗ.

14.2. Любые изменения существенных условий настоящего Контракта и дополнения к нему, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой либо электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

15. Приложения к Контракту

15.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Техническое задание;

Приложение № 2: Калькуляция цены контракта.

16. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№ __________________________

от «____»_____________2025 г.

Техническое задание

на поставку хозяйственных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Место и сроки поставки товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта обеими Сторонами, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 77, в подвальное помещение, в рабочие дни с 09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 часов (обед с 12.00 до 12.30 часов).

Требования к качеству поставляемого товара:

-Товар должен быть новым, упакованным, без следов повреждения;

-Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику.

Требование к безопасности поставляемого товара:

-Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Требования к упаковке поставляемого товара:

-Товар поставляется без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика.

Поставка и разгрузка товара в помещение Заказчика производится силами и за счет средств Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в документе о приемке.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Срок годности товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, имеет сертификаты, является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

Товар в момент передачи Заказчику должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 Гражданского кодекса РФ и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Поставщик обязан передать Заказчику Товар с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

Срок годности Товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого Товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

В случае указания изготовителем срока годности на товар, дата изготовления должна быть не ранее июня 2025 года.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

№ __________________________

от «____»_____________2025 г.

Калькуляция цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с даннымиТребование_к_содержанию,_составу_заявки_и_инструкция_по_ее_заполнению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

и инструкция по ее заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию и документы (ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ):

1)об участнике закупки:

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта по результатам проведения электронного аукциона либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; информацию о соответствии участника следующим требованиям:

• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном КоАП РФ;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах)за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим этому требованию в случае, если он в установленном порядке подал заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ; отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать)брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а)физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б)руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в)единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном)капитале хозяйственного товарищества или общества;

• обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты. Исключение - случаи заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
• участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)корпоративного юрлица или в составе учредителей унитарного юрлица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юрлицо или через несколько юрлиц)более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном (складочном)капитале хозяйственного товарищества или общества;
• участник закупки не является иностранным агентом;
• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

Информацию о соответствии указанным требованиям участник закупки представляет в виде декларации;

реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством РФ перечисляются денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта. Реквизиты указанного счета не включаются в заявку, если в соответствии с законодательством РФ он открывается после заключения контракта; если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам закупки предъявлено требование по ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, в заявку включаются документы, подтверждающие соответствие участника этому требованию. Исчерпывающий перечень таких документов заказчик устанавливает в извещении об осуществлении электронного аукциона.

2)предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

характеристики предлагаемого участником закупки товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), соответствующие показателям, установленным в Приложении (Техническое задание) к извещению о проведении электронного аукциона, а также товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Данную информацию можно не включать в заявку, если в Приложении (Техническое задание)к извещению о проведении электронного аукциона указан товарный знак и участник закупки предлагает к поставке товар, обозначенный именно им.

Данная информация не включается в заявку, если в Приложении (Техническое задание)к извещению о проведении электронного аукциона в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ приложена проектная документации, или типовая проектная документация, или смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства;

наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)в соответствии с ОКСМ; документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если соответствующие требования и представление таких документов предусмотрены в Приложении (Техническое задание)к извещению о проведении электронного аукциона. Включать указанные документы в заявку не требуется, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром;

3)если в извещении установлено, что при проведении электронного аукциона применяются запреты, ограничения, преимущество в соответствии с положениями ст. 14 Закона № 44-ФЗ, - информацию и документы, предусмотренные соответствующим нормативным правовым актом. Если они не будут включены в заявку, ее приравняют к заявке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом их отсутствие не является основанием для отклонения такой заявки.

При осуществлении настоящей закупки на некоторые товары применяется ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению N 2 Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. №1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, является указание (декларирование)участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

При осуществлении настоящей закупки на некоторые товары применяется преимущество в отношении товаров российского происхождения согласно Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2024 г.№1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Обращаем внимание участников электронного аукциона:

информация и документы, предусмотренные пп. "а"- "л"п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются в заявку на участие в электронном аукционе (п. 2 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ). Их направляет заказчику оператор электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС; если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам предъявлены дополнительные требования по ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки этим требованиям, не включаются в состав заявки. Их направляет заказчику оператор электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (ч. 12, 13 ст. 24.2, п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ). Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки указанным дополнительным требованиям, должны отвечать положениям Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу)на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона №44-ФЗ).

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в Приложении (Техническое задание)к извещению о проведении электронного аукциона. При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

символ "≥"слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему; символ "≤"слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему; символ ">"слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного; символ "