Тендер - Поставка хозяйственных и моющих средств №298932682

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 Извещение Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными

• Реестр
• Методические материалы
• Новости

Политика в отношении обработки персональных данных

© 2025 Информационная система в сфере закупок Чувашской Республики. Приложение_2_Обоснование_цены - Посмотреть таблицу с даннымиТех._задание_моющие_средстваxx

Техническое задание (технические характеристики)

Сроки поставки: С момента заключения Договора в течение 5 календарных дней.

Условия поставки: Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком.

Требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения – упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Требование к гарантийному качеству товара: Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристика товара:

- Посмотреть таблицу с даннымиПР_Заявка_на_закупку

Заявка на закупку

Закупку осуществляет: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики
Место нахождения: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Строителей дом 7, Ярославская дом 52.
Почтовый адрес: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Строителей дом 7
Адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер контактного телефона: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер факса: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник финансирования закупки: Оплачивается Заказчиком за средств от приносящей доход деятельности

Наименование поставляемых товаров (работ, услуг): Поставка хозяйственных и моющих среддств

4. Характеристики и объем поставляемых товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг по адресу: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Строителей дом 7.

6.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется в течение 5 дней с даты заключения Договора.

7.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

8.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета в течение 7 рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта приемки-передачи, товарно-транспортных накладных о передаче Товара Заказчику и счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

9.Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 70 коп

Контактное лицо по приему заявок Шумов Сергей Михайлович, телефон 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10. Требования о представлении Поставщиком в предложении о продаже:

Копий документов по предмету закупки, подтверждающих соответствие Поставщика требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки

Сведения о цене, по которой Поставщик согласен заключить контракт (договор). Такая цена не должна превышать цену, установленную в заявке Заказчика.

Карточка организации (реквизиты) с указанием налоговых и банковских реквизитов, информации о руководителе учреждения, контактной информации лица, отвечающего за поставку товара, работы, услуги.

11.Требование к участникам закупки:

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

Приложения:

Приложение №1: Техническое задание.

Приложение №2: Обоснование максимальной цены договора.

Приложение №3: Проект договора.

Приложение_3._Проект_договора

Проект Договора №___

г. Чебоксары «___» _____________ 2025 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Николаевой Татьяны Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные и моющие средства (далее - Товар), в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется обеспечить оплату Товара в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ___________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ___________ рублей ___ копеек (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается Заказчиком за счет средств от приносящей доход деятельности

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится путем безналичного расчета в течение 7рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта приемки-передачи, товарно-транспортных накладных о передаче Товара Заказчику и счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Заказчик в одностороннем порядке может провести проверку Товара по качеству, в случае поставки Товара ненадлежащего качества все расходы по проверке Товара по качеству возмещаются Поставщиком.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных о передаче Товара Заказчику.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.

3.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.

3.1.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

3.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.

3.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов.

3.2.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

3.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего Договора.

3.3.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

3.3.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

3.3.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

3.3.5.Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.6. Устранять недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

3.3.7. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора.

3.3.8. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

3.3.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 5 дней с момента их возникновения.

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

3.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. Порядок поставки и приема товара

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 5 дней с даты заключения Договора. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.2. Поставщик осуществляет доставку, установку Товара Заказчику по адресу: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Строителей дом 7.

4.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

4.4. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком.

4.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 3 к настоящему Договора, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.6. Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТов.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи Товара подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Заказчик должен принять Товар и проверить его по качеству - в течение 3 дней со дня поставки Товара.

4.10. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

4.11. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

- поставки Товара ненадлежащего качества;

- несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Договора и другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества и не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком;

- замены некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.

4.13. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

4.14. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.

4.15. В случае не допоставки Товара Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 (десяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.16. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков.

4.17. По итогам приемки Товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.8 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, и других характеристик Товара (и сопутствующих услуг) Заказчик подписывает в течение 3 рабочих дней акт приемки-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5. Гарантия качества товара

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил

5.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

5.3. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.

5.4. Поставщик в течение 10 (десяти) дней обязуется заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора,, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены Договора (этапа), что составляет __ руб. __ коп. (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.7-7.8 настоящего Договора).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, в размере 23338руб. 97 коп. (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливаются (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.11. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Изменение, расторжение Договора

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, переданного Поставщику.

8.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

10. Срок действия, порядок изменения Договора

10.1. Настоящий Договор действует с момента заключения его Сторонами по 31.12.2025 г.

10.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 12.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

10.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

10.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. Перечень приложений

11.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара;

Приложение № 2 – График поставки;

Приложение № 3 –Техническая характеристика поставляемого товара (техническое задание).

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№ __ от « ___» _________ 20__года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

____________________ ____________________

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Договору

№ __ от « ___» _________ 20__года

ГРАФИК ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Приложение № 3

к Договору

№ __ от « ___» _________ 20__года

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Заказчик: Поставщик:

____________________ ____________________

М.П. М.П.