Тендер - Поставка хозяйственных и моющих средств №319546093

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Нижегородская облМесто поставки (адрес):Нижегородская обл, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.12.2025 по 11.12.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:10.12.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:606340, Нижегородская область КНЯГИНИНСКИЙ, Г КНЯГИНИНО, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 22АДата подведения итогов:11.12.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Расчет_НМЦК_хозтовары - Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №____________

на поставку хозяйственных и моющих средств для нужд общежития и столовой ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

г. Княгинино «____» _________ 2025 г

Нижегородская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (ГБОУ ВО НГИЭУ), в лице _________________, действующей на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_________________________________________, в лице __________________________, действующей на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», разд.6.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБОУ ВО НГИЭУ, Приказом ГБОУ ВО НГИЭУ от 19.11.2025 г. №1492/01-03 «Об изменении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка хозяйственных и моющих средств для нужд общежития и столовой ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Требования к поставляемому Товару, являющемуся предметом настоящего Договора, определяются Заказчиком в соответствии со Спецификацией поставляемого Товара.

1.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент поставки Товара, после полного оформления всех товарораспорядительных документов о приемке (товарная накладная, универсальный передаточный документ).

1.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата подписания товарной накладной (универсальный передаточный документ – далее УПД).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, составляет ________ (________________) рублей ___ копеек, в т. ч.: НДС (20%) __________ (_________________________) рублей ____ копейки/ НДС не облагается в связи с ___________________.

2.2. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, погрузку-разгрузку, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Договора.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления в течение 7 (семь) рабочих дней по факту поставки на основании счета – фактуры (счета) и товарной накладной (УПД).

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик осуществляет поставку в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

3.2. Поставка Товара производится по адресу: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д.22а.

3.3. Поставщик поставляет Товар по настоящему Договору за счет собственных денежных средств.

3.4. Поставщик обязан уведомить Заказчика о своей готовности поставить Товар.

3.5. Сдача и приемка поставленного Товара оформляются товарными накладными (УПД).

3.6. При приемке поставленного Товара Заказчик проверяет соответствие комплектности, качеству, Спецификации.

Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

3.7. По завершении поставки Товара Поставщик направляет Заказчику товарные накладные (УПД) с приложением к ним:

- счета-фактуры(счета);

3.8.Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по настоящему Договору.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими документами.

4.3. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении). Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ или ТУ для данного вида Товаров.

4.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

4.5. Поставщик обязуется доставить Товар в неповрежденной и не вскрытой упаковке завода изготовителя, Поставщик обязуется организовать доставку таким способом, который не противоречит инструкциям по хранению и перевозке завода изготовителя (световой режим, температурный и т.д.).

4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленные Товары Товаром надлежащего качества.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Срок предоставления гарантии качества товара – не менее срока, установленного изготовителем, с момента подписания Сторонами товарной накладной.

5.2. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов поставщик обязан заменить такой товар в течение 5 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся силами и за счет средств поставщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Поставщик имеет право:

- требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора;

-осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик обязан:

- уведомить Заказчика о готовности товара к выборке по телефону 8(83166) 40906, либо на эл.почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- при поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы счет-фактуру (счет), товарно-транспортную (товарную) накладную (УПД) на поставленный Товар и др.);

- обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Договоре;

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

- надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6.3. Заказчик имеет право:

- при обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения;

- не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик обязан:

- произвести оплату в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора;

- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

- обеспечить приемку Товара, а также оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором;

- надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

7. УПАКОВКА ТОВАРА

7.1. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и(или) уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

7.2. Условия хранения Товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА

8.1. Приемка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений;

- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.2. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД), и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

8.3. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 7(семи) рабочих дней, с даты получения претензии Заказчиком.

8.4. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

8.5. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки и подтверждается подписанием товарно-транспортной (товарной) накладной.

8.6. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (возможности вывезти Товар) в письменном виде или посредством факсимильной связи.

8.7. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Договора, и при отсутствии претензий к качеству, количеству и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.7.1. По итогам приемки поставленных Товаров ответственное лицо Заказчика оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021г. №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

8.7.2. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку Товаров. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) оформляется без обязательного присутствия Поставщика или его представителей.

8.7.3. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронной форме, акт составляется в одном экземпляре ответственным лицом Заказчика на бумажном носителе, подписывается представителем Заказчика, принявшим Товар, и утверждается подписью руководителя (или иного уполномоченного лица) Заказчика.

8.7.4. В целях уведомления о результатах приемки и подтверждения возникновения у Заказчика обязанности оплатить Товары, работы, услуги по запросу Поставщика последнему направляется скан-копия Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) на электронный адрес Поставщика.

8.7.5. В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принятых Товаров сопроводительным документам Поставщика, Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с приложением документов (накладных и других сопроводительных документов) выступает основанием для отказа в приемке Товаров, работ, услуг и направления претензионного письма Поставщику.

8.7.6. По инициативе Поставщика представитель Поставщика может присутствовать и участвовать в приемке Товара. Отказ представителя Поставщика от участия в приемке Товара и подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) не может служить препятствием приемки Товара по настоящему Контракту и оформлению ее результатов

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком предусмотренных пунктом 2.3 Договора обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

9.4.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин.

9.6. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) календарных дней

В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Нижегородской области.

9.7. В целях оперативного решения споров, возникающих в рамках настоящего Договора, передача гражданско-правовых споров возможна на разрешение в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) в г. Нижний Новгород), при наличии альтернативного выбора истца по обращению за защитой своих прав в Арбитражный суд Нижегородской области

10. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

10.1.Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД).

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору, либо до его расторжения.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Поставщик и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, не существовавшие на момент подписания настоящего Договора, возникшие помимо воли Поставщика и Заказчика, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать, а именно: пожары, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия, аварии на транспорте, а также гражданские беспорядки, забастовки, военные действия, решения государственных органов, препятствующие полному или частичному исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств освобождает потерпевшую сторону от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и продлевает срок их исполнения соразмерно сроку действия форс-мажорного обстоятельства.

12.4. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно, не позднее трех дней с момента их наступления, телефаксом или телеграммой уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Если такого уведомления не будет сделано в указанный срок, то сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них для оправдания.

12.5. Наступление форс-мажорного обстоятельства должно быть подтверждено компетентным органом по месту наступления обстоятельства.

12.6. Если обстоятельства, указанные в п.12.2 настоящего Договора, будут продолжаться более 6 (шести) месяцев, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возможных убытков.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений пункта настоящего раздела, другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких – либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10(десяти) рабочих дней со дня получения уведомления.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантирую отсутствие негативных последствий как для уведомления Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

14.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному доля каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу для них.

Стороны признают надлежащим подписание Договора, приложений, актов, дополнительных соглашений к нему путем обмена сканированными копиями по электронной почте. Все документы, направляемые по электронной почте, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами их подлинников.

14.5.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

15.1.Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение №1).

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными