Тендер - Поставка хозяйственно-бытовых товаров №318343298

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

Техническое задание

на поставку хоз-быт.товаров

- Посмотреть таблицу с даннымиМК_на_поставку_хоз.товаров

Муниципальный контракт №_______________

На поставку хозяйственно-бытовых товаров

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Тарко-Сале "__" ___________ 2025 г.

Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и ресурсного обеспечения системы образования Пуровского района» (МКУ “ЦМРОСО”), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лаптевой Ирины Александровны, действующей на основании Устава, от имени Муниципального образования Пуровский район, с одной стороны, и

______________________________, действующий на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее вместе именуемые стороны, в целях обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), иными федеральными законами, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственно-бытовых товаров (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (далее — Спецификация) третьему лицу, указанному в п. 1.5 настоящего Контракта, в срок и на условиях, которые предусмотрены настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, функциональные, технические и качественные характеристики Товара указаны в Спецификации.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товара он принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не обременен правами третьих лиц.

1.4. Период поставки Товара с момента заключения настоящего контракта в течение 10 календарных дней.

1.5. Товар указанный в Спецификации приобретается Заказчиком в пользу третьего лица, а именно для МБОУ "СОШ № 6" г.Тарко-Сале Пуровского района, являющегося Получателем в рамках настоящего контракта.

1.6. Поставщик гарантирует, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным частью 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.

УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ, ДОСТАВКИ ТОВАРА, ПРИЕМКА ТОВАРА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товара.

Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресу:629878, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, мкр. Сывдарма, ул. Железнодорожная, д. 10.

2.5. Поставщик самостоятельно выбирает способ и условия доставки товара Получателю.

2.6. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, стандартов, технических условий.

2.7. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу при хранении, а также при перевозке любым видом транспорта.

2.8. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать подписанные со своей стороны Акт сдачи-приемки Товара на подпись Получателю.

В день доставки Товара Получатель проверяет поставленный Поставщиком Товар, в части его соответствия условиям Контракта, в том числе:

- проводить визуальный осмотр Товара с целью выявления недостатков, строго следит за соответствием наименования, количества, объёма, комплектности, функциональных, технических и качественных характеристик, страны происхождения товара, информации о его производителе, сопроводительных документов к товару и иным требованиям, установленных Контрактом и предоставленных Поставщиком, в том числе информации, указанной в сопроводительных документах.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, Получатель подписывает Акт сдачи-приемки Товара.

Получатель вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

В случае обнаружения Получателем нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней со дня получения от Получателя мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки Товара.

2.9. Риски утраты или повреждения товара до даты его принятия Получателем несет Поставщик.

2.10. В течение трёх календарных дней после передачи Товара Получателю и подписания Акта сдачи приемки товара, Поставщик передает Заказчику документы на оплату (счет, счет-фактуру, УПД), Акт сдачи-приемки Товара подписанный Поставщиком и Получателем.

2.11. В соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в сроки, не превышающие 10 (десяти) рабочих дней с момента начала ее проведения.

Для проведения экспертизы Поставщик передает Заказчику результатов оказанных услуг, том числе и дополнительные материалы (по требованию эксперта, экспертной организации), относящиеся к условиям исполнения Контракта.

По окончании проведения экспертизы, составляется заключение по ее результатам.

2.12. Датой поставки товара считается день передачи товара Поставщиком Получателю.

2.13. Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком платежных документов.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Получателю с момента приемки товара Получателем и подписания сторонами или их полномочными представителями Акта сдачи-приемки Товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

Поставить товар в количестве, ассортименте и согласно характеристик, указанных в Спецификации.

Поставить товар в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в течение 3 (трёх) календарных дней, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Гарантировать качество поставленного товара.

Предоставлять Получателю и/или Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Получателю и/или Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

Надлежащим образом исполнять условия настоящего контракта.

Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Получателя произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Товара.

4.2.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Контрактом.

• Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

4.3.3. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

• Заказчик имеет право:
• Потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за товар ненадлежащего качества.
• Отказать Поставщику в оплате поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.
• Предложить Поставщику увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего контракта объем поставляемого товара, предусмотренного контрактом, не более чем на 10 % в порядке и на условиях, установленных Законом 44-ФЗ.
• Получатель обязуется:

4.5.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.5.2. при поставке товара, проходящего обязательную сертификацию и маркировку в системе «Честный ЗНАК» ответственное лицо Получателя выполняет процедуру приемки, а так же дополнительно проводит проверку предоставленных Поставщиком сопроводительных документов на товар, оценивает их надлежащее оформление, достоверность и полноту предоставленной информации включая товарно-транспортные, накладные документы, документы производителя (ярлык, этикетка, техническая документация), декларацию соответствия, сертификат соответствия, электронную сертификацию в системе «Честный ЗНАК».

4.6. Получатель вправе:

4.6.1. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным для данных видов товаров нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями соответствия, с областью действия – на всей территории РФ, которые подлежат передаче Получателю одновременно с передачей товара, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ.

Поставляемый товар должен быть безопасным при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Под гарантийным сроком понимается срок, в течение которого Поставщик обязуется обеспечить соответствие качества товара и несет ответственность перед Получателем за выявленные недостатки.

Гарантийный срок товара, гарантийное обслуживание товара устанавливается на срок, составляющий 6 (шесть) календарных месяцев, с момента передачи товара Получателю. Объем предоставления гарантий качества товара: на весь поставляемый Поставщиком товар. Поставщик несёт все расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.

Эксплуатационные характеристики товара должны обеспечивать его эксплуатационную надёжность, в течение гарантийного срока эксплуатации.

Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать Получателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара: - Товар предназначен для использования его в качестве хозяйственно-бытовых товаров и принадлежностей.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Контракта составляет – ______________ (________________________) рублей 00 коп. без учета НДС.

За счет лимитов 2025 года.

• В цену контракта включены: стоимость товара, стоимость транспортных расходов, тары и упаковки, расходов связанных с доставкой, погрузо-разгрузочными работами, хранением товара до надлежащей передачи его Получателю, страховые расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
• Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
• Финансирование по контракту производится из средств бюджета Пуровского района.
• Оплата товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств (в рублях РФ) на расчетный счет Поставщика.
• Заказчик оплачивает товар после его приемки, в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
• Оплата стоимости товара осуществляется Заказчиком от имени Пуровского района, за счет средств местного бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.
• В случае изменения банковских реквизитов Поставщика он обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В случае неисполнения данного обязательства все риски, связанные с перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
• Стороны не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения обязательств по поставке товара, оплате его стоимости составляют акт сверки взаиморасчетов.
• В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых сторонами на основании настоящего контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, определенных настоящим контрактом Стороны, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила) и равен 10% [1] цены Контракта (этапа), что составляет ______ (__________________) рулей ___ коп..

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяется в соответствии с Правилами и равен 1000,00 (Одна тысяча) рублей [2] .

8.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяется в соответствии с Правилами и равен 1 000,00 (Одна тысяча) рублей [3] .

8.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.14. Сторона контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего контракта, Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

ФОРС-МАЖОР

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по контракту отодвигается на время действия этих обстоятельств.

После прекращения указанных обстоятельств, сторона должна в течение 3 (трех) дней известить об этом другую сторону в письменном виде.

Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) дней, то стороны могут расторгнуть настоящий Контракт и произвести взаиморасчеты.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

При исполнении настоящего контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Процедура расторжения настоящего контракта осуществляется в соответствии с ГК РФ, ст. 95 Закона 44-ФЗ.

При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих требований, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 12.1-12.4 настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 12.3 настоящего контракта срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Процедура расторжения контракта осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и/или Закона о контрактной системе. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Переписка сторон, касающаяся исполнения настоящего контракта, передаваемая по факсимильной, электронной, почтовой и телефонной связи, является юридически значимой для обеих сторон, что не освобождает стороны от направления друг другу подлинных документов, полученных с помощью указанной связи. Риск искажения передаваемой информации несет сторона, направившая информацию электронной, факсимильной связью.

Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

• Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к муниципальному контракту

от_______________года № ____________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту

от "__" _______ 20__ г.

N__________________

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

 АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

по состоянию на ________ года

"__" ________________ 20__ г.

Мы, ________________________________________________ нижеподписавшиеся, ___________________________________________________ от имени Получателя, с одной стороны, и _____________________________________________ от имени Поставщика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Получено Получателем

- Посмотреть таблицу с данными

Итого поставлено Товара на общую сумму _____, в том числе НДС ____/НДС не облагается на основании _____.

Следует получить по настоящему Акту _____ (            ) рублей.

К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на __ листах.

При наличии претензий: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8 Правил, указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:

10 процентов цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) не превышает 3 млн., рублей;

5 процентов цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) составляет от 3 млн., рублей до 50 млн., рублей (включительно);

1 процент цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) составляет от 50 млн., рублей до 100 млн., рублей (включительно);

0,5 процента цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) составляет от 100 млн., рублей до 500 млн., рублей (включительно);

0,4 процента цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) составляет от 500 млн., рублей до 1 млрд., рублей (включительно);

0,3 процента цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) составляет от 1 млрд., рублей до 2 млрд., рублей (включительно);

0,25 процента цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) составляет от 2 млрд., рублей до 5 млрд., рублей (включительно);

0,2 процента цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) составляет от 5 млрд., рублей до 10 млрд., рублей (включительно);

0,1 процента цены муниципального контракта (этапа) в случае, если цена муниципального контракта (этапа) превышает 10 млрд., рублей.

В случае если государственный (муниципальный) контракт (договор) заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил - размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В случае, если муниципальный контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения муниципального контракта устанавливается следующий размер штрафа:

Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). ↑

Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 6 Правил:

1000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (договора) не превышает 3 млн., рублей;

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (договора) составляет от 3 млн., рублей до 50 млн., рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (договора) составляет от 50 млн., рублей до 100 млн., рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена государственного (муниципального) контракта (договора) превышает 100 млн., рублей. ↑

Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил:

1000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (договора) не превышает 3 млн., рублей (включительно);

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (договора) составляет от 3 млн., рублей до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (договора) составляет от 50 млн., рублей до 100 млн., рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена государственного (муниципального) контракта (договора) превышает 100 млн., рублей. ↑