Тендер - Поставка хлора жидкого в контейнерах №300772364

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):в соответствии с документацией о проведении конкурса в электронной форме
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.06.2025 по 18.06.2025Место предоставления документации:В соответствии с документацией о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с документацией о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Не взимается Извещение_0910

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предмет закупки: Поставка хлора жидкого в контейнерах

- Посмотреть таблицу с данными

*Настоящее извещение является официальным документом, сформированным

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление Правительства № 1352), на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Ярославльводоканал» (далее – Положение о закупке), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок. Закупка проводится с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства №1875). Порядок проведения закупки в части, не регулируемой извещением, документацией, определяется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, Постановлением Правительства № 1352, Положением о закупке и регламентом (правилами) функционирования электронной площадки.

Документация_0910 - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предмет закупки: Поставка хлора жидкого в контейнерах

Оглавление

Раздел 1. Информационная карта

Приложение 1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (далее - НМЦД)

Приложение 2. Рекомендуемая форма заявки

Приложение 3. Рекомендуемая форма сведений об участнике закупки, предложение о цене договора

Приложение 4. Предложения участника конкурса в отношении критерия оценки «Квалификация участника закупки»

Раздел 2. Описание предмета закупки

Раздел 1. Информационная карта

Настоящая документация является официальным документом, сформированным
в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление Правительства № 1352), на основании Положений о закупке товаров, работ, услуг АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ" (далее – Положение о закупке), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок.

Закупка проводится с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства №1875). Порядок проведения закупки в части, не регулируемой извещением, документацией, определяется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, Постановлением Правительства № 1352, Положением о закупке и регламентом (правилами) функционирования электронной площадки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Разделу 1 Информационная карта

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (далее -НМЦД)

Наименование предмета закупки: поставка хлора жидкого в контейнерах.

Начальная максимальная цена договора рассчитывается методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Расчет начальной (максимальной) цены договора приведен в таблице 1.

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info?id=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В качестве расчетного значения в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора выбрано наименьшее значение цены договора из всех предоставленных значений.

Начальная (максимальная) цена договора на поставку хлора жидкого в контейнерах —▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (Двадцать девять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Приложение 2

к Разделу 1 Информационная карта

Рекомендуемая форма заявки

Настоящим участник конкурса в электронной форме выражает свое согласие на поставку хлора жидкого в контейнерах на условиях, предусмотренных документацией о проведении конкурса в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого конкурса в электронной форме, а также представляет информацию о показателях товара, соответствующих значениям, установленным документацией о проведении конкурса в электронной форме, указание на товарный знак (при наличии) и наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информацию и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, постановлением Правительства № 1875, Положением о закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению:

* заполняется в соответствии с требованиями Раздела 2 «Описание предмета закупки» документации о проведении конкурса в электронной форме. Столбцы «Наименование товара», «Функциональные, технические и качественные характеристики товара, показатели» изменению не подлежат.

** Указывается товарный знак (при наличии), а также рекомендуется указать производителя предлагаемого к поставке товара и торговое наименование.

*** Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира

Приложение 3

к Разделу 1 Информационная карта

Рекомендуемая форма сведений об участнике закупки, предложение о цене договора

Сведения об участнике закупки (для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора

Цена договора _______________ (________) руб. ____ коп., с учетом НДС/НДС не облагается**.

** В случае если в интерфейсе электронной площадки участником представлено предложение о цене договора, не соответствующее предложению о цене договора, представленному участником в виде отдельных файлов, приоритет имеет ценовое предложение, представленное в интерфейсе электронной площадки.

.

Приложение 4

к Разделу 1 Информационная карта

Предложение участника конкурса в отношении критерия оценки

«Квалификация участника закупки»

Опыт поставки товаров, соответствующих предмету закупки

- Посмотреть таблицу с данными

* рекомендуется заполнить участником закупки в случае представления контрактов, сведения о которых содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник может заполнить приведенную таблицу при наличии гражданско-правовых договоров и договоров, сведения о которых содержатся в реестре договоров, заключенных по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом, исполнение таких договоров участник подтверждает копиями документов, указанных в пункте 13 документации о проведении конкурса в электронной форме.

Раздел 2. Описание предмета закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*

*В случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

Предмет закупки: Поставка хлора жидкого в контейнерах (далее – товар)

Место поставки товара: г. Ярославль, до станции Новоярославская Северной железной дороги, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ветка Заказчика.

Сроки и условия поставки товара: с даты заключения договора по заявкам Заказчика, до 15 мая 2026 г. Срок поставки каждой партии 30 (тридцать) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Товар отгружается в таре Продавца (хлорных контейнерах). Условия возврата контейнеров – возврат порожних контейнеров со станции Новоярославская Северной железной дороги, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ветка получателя, в установленные договором сроки (90 календарных дней).

Поставщик не менее, чем за 45 дней сообщает Заказчику наименование и адрес завода-изготовителя хлора жидкого, станцию отгрузки хлора жидкого в контейнерах (в случае замены изготовителя).

Возврат порожней тары осуществляется за счёт Заказчика.

Обязательство Поставщика по поставке Товара подтверждается оформленными товарно- транспортными накладными о приемке груза. Датой (моментом) поставки Товара считается дата штемпеля станции Новоярославская Северной железной дороги на железнодорожной квитанции (накладной) на соответствующую партию Товара.

Разгрузка Товара осуществляется Заказчиком за счет средств Заказчика.

Требование к качеству товара:

Качество хлора жидкого в контейнерах должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Хлор жидкий. Технические условия» (высший сорт (ОПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть120)).

Качество товара подтверждается:

- свидетельством о государственной регистрации товар либо экспертным заключением о соответствии товар единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного Союза (гл.2, р.3), выданным организацией, имеющей аттестат аккредитации;

- паспортом безопасности;

- паспортом качества на партию товара.

Гарантийный срок на поставляемый по настоящему договору товар устанавливается не менее гарантийного срока, установленного производителем.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

* Столбцы «Наименование товара», «Функциональные, технические и качественные характеристики товара, показатели» изменению не подлежат

Указанные сведения рекомендуется представить по форме согласно Приложению 2 «Рекомендуемая форма первой части заявки» к Разделу 1«Информационная карта» документации о проведении конкурса в электронной форме. ↑

Указанные сведения рекомендуется представить по форме согласно Приложению 3 «Рекомендуемая форма сведений об участнике закупки, предложение о цене договора» к Разделу 1 «Информационная карта» документации о проведении конкурса в электронной форме. ↑

Декларация предоставляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

4 Рекомендуемая форма предложения участника конкурса в отношении критерия оценки «квалификации участника закупки» в соответствии с Приложением 4 к Разделу 1 «Информационная карта» документации о проведении конкурса в электронной форме. ↑

Указанные сведения предоставляются в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. ↑

Проект_договора_0910 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПРОЕКТ

Договор № ______________________

по извещению № ______________________ от ______________2025 г.

г. Ярославль ______________ 20__ г.

Акционерное общество «Ярославльводоканал» (АО «ЯВК»), в лице технического директора Лиленко Егора Юрьевича, действующего на основании доверенности №Д/21 от 19.03.2025 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________, в лице ________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Акционерное общество «Ярославльводоканал», на основании протокола ____________ от «__» _______2025 №__________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принимать и оплачиватьхлор жидкий в контейнерах в количестве 252 тонны.

1.2 Поставка товара осуществляется силами Поставщика в г. Ярославль, до станции Новоярославская Северной железной дороги, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ветка Заказчика.

1.3 Товар отгружается в таре Продавца (хлорных контейнерах). Условия возврата контейнеров – возврат порожних контейнеров со станции Новоярославская Северной железной дороги, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ветка получателя, в установленные договором сроки (90 календарных дней).

Поставщик не менее, чем за 45 дней сообщает Заказчику наименование и адрес завода-изготовителя хлора жидкого, станцию отгрузки хлора жидкого в контейнерах (в случае замены изготовителя).

Возврат порожней тары осуществляется за счёт Заказчика.

1.4 Обязательство Поставщика по поставке Товара подтверждается оформленными товарно- транспортными накладными о приемке груза. Датой (моментом) поставки Товара считается дата штемпеля станции Новоярославская Северной железной дороги на железнодорожной квитанции (накладной) на соответствующую партию Товара.

1.5 Разгрузка Товара осуществляется Заказчиком за счет средств Заказчика.

1.6 В случаи нарушения сроков оформления документов в системе Этран (автоматизированная система подготовки и оформления перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки ОАО «РЖД» потерритории Российской Федерации) Заказчик вправе выставить Поставщику штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.

1.7 Сроки поставки товара: с даты заключения договора по заявкам Заказчика, до 15 мая 2026 г. Срок поставки каждой партии 30 (тридцать) календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

2. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена договора _________рублей __коп. (с учетом НДС __ %/НДС не облагается).

Цена договора включает в себя стоимость непосредственно товара, маркировки, погрузки, все налоги, транспортные расходы (при поставке Товара железнодорожным транспортом стоимость доставки включает в себя ж/д тариф до станции назначения, тариф за использование собственных вагонов, рассчитанный на основе методических рекомендаций ОАО “РЖД” Приложения 7 (таблицы № 23) к разделу 2 Прейскуранта №10-01 “Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами”, введенного 28.08.03 г. с учетом действующих коэффициентов ОАО “РЖД”, разницу в тарифных схемах отгрузки, доплату до ж/д тарифа ОАО “РЖД” (при отгрузках в вагонах, предоставленных под погрузку сторонними организациями), услуги по подаче и подготовке вагонов (полувагонов) ОАО “РЖД”, страхование грузов, стоимость оборудования вагонов или очистки (промывки) цистерны, стоимость пломбирования вагонов, стоимость изменения плана перевозок в случае внеплановой отгрузки или изменения согласованного графика отгрузки) и другие транспортные расходы, а так же налоги и сборы, связанные с перевозками по железной дороге, установленные законодательством РФ согласно утвержденному перечню цен на услуги грузоотправителя. Возмещение расходов по возврату тары (порожних контейнеров) в цену договора не входит осуществляется Заказчиком на основании счетов Поставщика.

2.3. Цены за единицу товара представлена в Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев:

2.4.1. При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, качества поставляемых товаров, и иных условий договора.

2.4.2 При уменьшении потребности Заказчика в товарах, на поставку которых заключен договор.

2.4.3 При увеличении потребности Заказчика в товарах, указанных в Спецификации (Приложение №1 к договору), или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, предусмотренными договором, допускается увеличение стоимости договора не более 20 % от указанной в п.2.1. путем заключения дополнительного соглашения к договору.

2.5. Заказчик производит оплату за товар безналичным путём в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приёмки поставленного товара. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Ссылка в платежных документах на выставленные счета-фактуры (для плательщиков НДС) обязательна.

2.6. Уступка прав требования Поставщика по денежному обязательству Заказчика допускается после получения его согласия, в том числе в порядке уступки денежного требования по договору факторинга. Отсутствие необходимого в соответствии с договором согласия на уступку прав требования является основанием для одностороннего отказа Заказчика от договора, права (требования) по которому были предметом уступки (статья 310, статья 450.1 ГК РФ).

2.7. В случаи поставки Товара в ассортименте, не соответствующем договору, Заказчик вправе отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1 Качество хлора жидкого в контейнерах должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Хлор жидкий. Технические условия» (высший сорт (ОПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть120)).

3.2. Качество товара подтверждается:

- свидетельством о государственной регистрации товар либо экспертным заключением о соответствии товар единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного Союза (гл.2, р.3), выданным организацией, имеющей аттестат аккредитации;

- паспортом безопасности;

- паспортом качества на партию товара.

3.3. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему договору товар устанавливается не менее гарантийного срока, установленного производителем.

3.4. В случае споров о качестве поставленных товаров проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на её проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика, и по её результатам установлено ненадлежащее качества поставленных товаров, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 5 (пяти) дней с момента получения её результатов.

4. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

4.1 Приемка каждой поставленной партии товаров по количеству и качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки по адресу, указанному в п. 1.2 договора.

В случае обнаружения при приемке несоответствия полученных товаров условиям настоящего договора, об этом делается соответствующее уведомление Поставщику. Количество фактически поставленного по настоящему Договору Товара определяется на основании данных накладных о приеме груза к перевозке.

4.2 При приемке Товара по количеству и качеству Стороны согласились в обязательном порядке применять «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировке и применения хлора» (приказ Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 20.11.2013 года № 554), порядок приемки, установленный Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 (с последующими изменениями) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (с последующими изменениями).

Заказчик обязуется производить измерение количества поставленного Товара методом взвешивания на поверенных весах.

4.3 Претензии по качеству поставленного Товара принимаются Поставщиком в течение 20 календарных дней с Даты (момента) поставки Товара.

4.4 Претензии по количеству поставленного Товара принимаются Поставщиком в течение 20 календарных дней с Даты поставки в том случае, если вес груза для каждой партии Товара отличается более чем на 1% от количества, указанного в товарно-транспортной накладной.

4.5. В случае обнаружения в поставленном товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации, Заказчик обязан обеспечить их сохранность, принять товар на ответственное хранение и в течение 1 рабочего дня уведомить об этом Поставщика.

4.6. После уведомления Заказчиком Поставщика о приёмке товара на ответственное хранение, Поставщик обязан в 3-х дневный срок вывезти указанный товар.

4.5. Приемка товара по количеству оформляется по товарно-транспортной накладной.

4.7. Поставщик передает Заказчику оригинал счет-фактуры (для плательщиков НДС) и счета на оплату с указанием номера и даты договора, подписанный руководителем и главным бухгалтером; товарно- транспортную накладную; документы в соответствии с п. 3.2 настоящего договора.

4.8. Датой приемки товара является дата, указанная в товарно-транспортной накладной, подписанной полномочным представителем Заказчика.

4.9. В случае поставки некачественного товара либо поставки товара в количестве меньшем, чем указано в товарной накладной, либо некомплектного, Поставщик обязан за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня оформления Акта о несоответствии товара произвести замену некачественного товара либо восполняет недостающее количество товара (доукомплектовывает товар).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, а именно: поставки товара ненадлежащего качества; нарушения сроков поставки товара по настоящему договору; несоответствия товара по номенклатуре и количеству, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере 10 процентов от суммы неисполненных обязательств по договору.

5.2. Задержка оплаты товара Заказчиком, вызванная непредставлением Поставщиком документов, указанных в п. 4.7. настоящего договора, не являются нарушением обязательств по договору со стороны Заказчика и не может рассматриваться как просрочка исполнения платежного обязательства.

5.3. В случае, если при оформлении первичных бухгалтерских и/или налоговых документов Поставщиком допущены ошибки, Поставщик обязан представить исправленные документы в адрес Заказчика в течение 5 дней. За несвоевременное представление этих документов Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы первичных бухгалтерских и/или налоговых документов за каждый день просрочки.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. В ходе исполнения договора Стороны обязаны принимать все необходимые меры для создания условий по предотвращению действий коррупционного характера. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

6.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, при условии, что такие обстоятельства возникли после заключения настоящего договора. К таким обстоятельствам, в частности, не относятся отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно, но не позднее 72 часов с момента наступления, указанных в пункте 6.1 обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону, документально подтвердив факт наступления обстоятельств непреодолимой силы. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

7. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ

7.1. Все споры и разногласия разрешаются сторонами в досудебном претензионном порядке.

Претензии предъявляются Сторонами в письменной форме и подписываются руководителем или уполномоченным им лицом, отправляются заказным письмом либо по электронной почте и рассматриваются в течение 10 дней с момента получения.

В целях соблюдения претензионного порядка разрешения споров Стороны установили, что надлежащим способом является направление претензии другой стороне по адресу электронной почты - для Поставщика: _____________________, для Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , и/или по почтовому адресу , указанному в разделе 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон настоящего договора.

Моментом получения претензий через информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" на адрес электронной почты, является дата их направления.

Стороны несут риск последствий неполучения претензий, доставленных по почтовому адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск сбоев в работе электронного оборудования, либо отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.

Претензии, доставленные в указанном порядке, считаются полученными стороной, даже если оно не находится по указанному адресу, или стороной не обеспечена бесперебойная работа средств связи.

7.2. Датой предъявления претензии является дата отметки почтового штемпеля отправителя - при отправке претензии почтой.

Ответ на претензию представляется в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным им лицом.

7.3. Любые споры и/или разногласия, связанные с настоящим договором, в случае если Стороны не достигли по ним согласия, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражным судом Ярославской области.

7.4. Стороны договорились незамедлительно письменно, за подписью руководителя или уполномоченного лица Стороны, сообщать другой Стороне об изменении адреса электронной почты, указанном в п. 7.1 договора. В таком случае, измененный адрес электронной почты применяется с даты получения такого уведомления Стороной. Сторона, своевременно не исполнившая указанное условие, лишается возможности ссылаться на ненадлежащее уведомление.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком обязательств, предусмотренных договором и гражданским кодексом Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь):

8.2.1. Подтверждения нарушения условий договора по результатам проведенной Заказчиком экспертизы поставленного товара собственными силами и (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.2.2. Неоднократного (не менее 2-х раз) нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

8.2.3. Нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 5 рабочих дней.

8.2.4. Неоднократного (не менее 2-х раз) неисполнения письменных требований Заказчика, выданных Поставщику в целях надлежащего выполнения условий договора в том числе, связанных с качеством товара;

8.2.5. Непредставление информации на запросы Заказчика о ходе исполнения договора.

8.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке:

8.3.1. в случае неоднократного (три и более раз) нарушения сроков оплаты Заказчиком за поставленный товар,

8.3.2. в случае необоснованного и неоднократного (три и более раз) отказа Заказчика от приемки поставленного товара.

9. Заключительные положения

9.1. В случае возникновения спора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.05.2026 г., но в любом случае до полного исполнения обязательств сторонами.

9.4. При полном исполнении обязательств сторонами по договору, Заказчиком оформляется акт по итогам исполнения договора (Приложение 2) по 1 экземпляру для каждой стороны и направляется Поставщику. Поставщик в срок не позднее 5 дней после получения данного акта обязуется его подписать и вернуть Заказчику.

9.9 Приложения к настоящему договору, являющиеся неотъемлемой частью договора:

Приложение №1- спецификация;

Приложение № 2- форма акта по итогам исполнения договора.

Приложение № 2- форма акта по итогам исполнения договора.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик до заключения Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 00 руб.

10.2. Обеспечение исполнения Договора может предоставляться Поставщиком по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный в пункте 10.7 настоящего Договора, либо предоставления независимой гарантии.

Обеспечение исполнения Договора путем внесения денежных средств предоставляется на период с момента заключения Договора до момента надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

В случае предоставления независимой гарантии срок действия такой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, должен составлять не менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением (документацией) о проведении закупки срока исполнения основного обязательства.

10.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. Заказчик вправе удержать в свою пользу, причитающуюся ему сумму в пределах рассчитанной неустойки (штрафа, пени) и понесенных убытков во внесудебном порядке.

10.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору денежный залог возвращается в размере, уменьшенном на стоимостную оценку требований Заказчика.

10.5 Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 и статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе следующим требованиям:

10.5.1. независимая гарантия должна быть выдана Гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Федерального № 44-ФЗ;

10.5.2. информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный ч. 8 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

10.5.3. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее Гарантом;

10.5.4. независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности Гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 4 ч. 32 ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

10.5.5. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящим разделом, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

10.5.6. Независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия;

2) не должна содержать условие о представлении Заказчиком Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

10.5.7. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

10.6. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в отношении требований, возникших по основному обязательству, по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

10.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если было выбрано внесение денежных средств:

Получатель: АО "ЯВК"

Банк получателя: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2384, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Калужском отделении №8608 ПАО Сбербанк

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения договора на поставку хлора жидкого в контейнерах».

10.8. В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по Договору Поставщиком Заказчик удерживает предоставленное Поставщиком обеспечение исполнения Договора в размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения исполнения Договора, либо направляет Гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по независимой гарантии. Также Поставщик в случае полного (частичного) невыполнения условий Договора обязан возместить Заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения Договора.

10.9. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Технический директор _____________ Е.Ю. Лиленко _____________________

Приложение № 1

к договору № _____________

от «_____» ___________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ *

- Посмотреть таблицу с данными

*Заполняется в соответствии с заявкой победителя закупки/единственного участника закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

АО «ЯВК»

Технический директор _________________ Е.Ю. Лиленко __________________________

М.П. М.П.

Приложение № 2

к договору № _____________

от ________________ 20____ г.

ФОРМА

Акт №____

по итогам исполнения договора

по извещению № _____________ от __________

г. Ярославль _____________ 20___ г.

Акционерное общество «Ярославльводоканал» (АО «ЯВК»), в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________ ______________, с одной стороны и _____________________, в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые далее Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с заключённым договором № _________________ от _____________ 20____г.

____________________________________________________________________________________

(указать предмет договора)

Стороны выполнили свои обязательства по договору, в том числе с учётом дополнительных соглашений к договору, на сумму ______________________________________ (______________) рублей. Последняя оплата по договору была произведена____________20____г.

2. Стороны признают отсутствие претензий друг к другу.

3. Настоящим актом договор считается исполненным, все обязательства по договору завершёнными.

- Посмотреть таблицу с данными

АО «ЯВК»

_______________________________________ __________________________

М.П. М.П.