Тендер - Поставка хлора жидкого в контейнерах. №316425399

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 2а, Жуковское шоссе, д. 3 ул. Складская, д. 36 Поставка товара за счет Поставщика
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.10.2025 по 05.11.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):05.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:347366, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. М.ГОРЬКОГО, Д.2, К.АДата подведения итогов:05.11.2025Порядок подведения итогов:Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаковой низкой ценой, победителем запроса котировок признается участник, чья заявка поступила раньше. Приложение_№1_форма_заявки_хлор

Приложение № 1

к извещению запроса котировок

На бланке предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЕ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ______________ (указывается № и дата извещения о запросе котировок) и, принимая установленные в нём требования и условия (полное наименование участника размещения заказа, юридический адрес для юридических лиц /ФИО, место жительства для физических лиц) предлагает заключить Договор на поставку следующего товара:

Наименование, характеристика и цена поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* Данные столбцы заполняются участником закупки

*Цена за единицу товара и сумма указывается в зависимости от способа налогообложения Поставщика в соответствии с действующим законодательством с учетом НДС с расшифровкой или без учета НДС при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

Для подтверждения соответствия участника закупки требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, прилагаются документы, в соответствии с требованиями, установленными в пункте 31 Извещения.

Для составления Заказчиком договора необходима следующая информация, представление которой в составе заявки на участие в запросе котировок не является для участника закупки обязательным, но рекомендуется Заказчиком к представлению:

- банковские реквизиты участника закупки;

- код ОКТМО участника закупки;

- режим налогообложения участника закупки в соответствии с Налоговым кодексом (общий, упрощенная система налогообложения, патент, т.д.) и ставка НДС на предлагаемые услуги.

Нам также известно, что предоставление недостоверных документов и/или сведений является основанием для отстранения участника закупки от участия в закупке и/или расторжения договора, заключенного по итогам закупки, Заказчиком в одностороннем порядке, с направлением сведений о таком участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

«____» _______________

Дата Подпись уполномоченного лица Ф.И.О.

М.П.

Приложение_№4_проект_договора_хлор

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на поставку товара

г. Волгодонск «___» ___________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск» «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон), на основании Протокола подведения итогов от __________ 2025 г. № ______ заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору поставщик обязуется обеспечить передачу Заказчику хлор жидкий в контейнерах (далее – товар), в срок, предусмотренный настоящим договором в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, определяются в спецификации (Приложение № 1).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ______________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС [1] ___% - ______ рублей.

2.2. В цену договора включены:

- стоимость Товара;

- стоимость доставки Товара Заказчику по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М.Горького, 2а; ул. Складская, д. 36; Жуковское шоссе, 3;

- оплата всех налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- все расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.

2.3. Цена договора может быть изменена в сторону уменьшения. В сторону увеличения по усмотрению Заказчика, но не более чем на 10% в соответствии с фактическим объемом поставленного товара.

2.4. Тот факт, что объем товара, согласно Приложению №1, полностью не выбран, не накладывает обязательств на Заказчика по оплате или выборке полного объема товара.

2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком по безналичному расчету платежным поручением на условиях 100% предоплаты от выставленного счета Поставщика (согласно заявке) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком.

2.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Финансирование настоящего договора осуществляется: за счет собственных средств МУП «Водоканал».

2.8. Оплата за товар не может осуществляться третьей стороной. В случае нарушения данного условия Заказчик возмещает Поставщику все убытки, понесённые последним.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества отпускаемого товара требованиям, установленным договором.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку отпускаемого товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Своевременно оплатить товар, отпускаемый в соответствии с условиями договора.

3.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его отпуска или приемки.

3.2.3. Своевременно произвести возврат порожних спец.контейнеров, согласно п.4.13. настоящего договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты отпускаемого товара в соответствии с условиями договора.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам отпуска товаров в рамках настоящего договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора.

3.4.2. Безвозмездно устранять выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

3.4.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством.

3.4.6. Представлять заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки товара – с января по декабрь 2026 года.

4.2. Объем товара выбирается партиями, согласно заявке заказчика. Заказчик самостоятельно определяет срок подачи заявки. Объем каждой партии –14 контейнеров.

4.3. Срок отгрузки товара в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента поступления предоплаты от Заказчика.

4.4. Погрузка товара осуществляется на складе Поставщика силами и оснасткой Поставщика. Разгрузка на складе заказчика осуществляется силами Заказчика.

4.5. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика по адресам Заказчика:

Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, шоссе Жуковское, 3, ул. М.Горького, 2а, ул. Складская, 36.

4.6. Товар должен быть упакован в специализированные емкости – хлорные контейнеры вместимостью не менее 800 дм³ жидкого хлора, на 1 дм³ вместимости контейнера допускается наполнение не более 1,20 кг жидкого хлора в полной комплектации (обязательное наличие защитных колпаков) с исправной запорной арматурой, с нанесением маркировки на каждом контейнере в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Классификация и маркировка».

4.7. На момент передачи товара заказчику упаковка должна быть без следов повреждений, должна быть чистой (без загрязнений), без следов истечения жидкости.

4.8. Доставка Товара осуществляется Поставщиком в технически исправных и пригодных для эксплуатации транспортных средствах. При этом Поставщик обязан обеспечить оборудование транспортных средств, предотвращающие повреждение, порчу или утрату продукции при транспортировке.

4.9. Материалы конструкции контейнеров с жидким хлором должны обеспечивать его прочность и надежную эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможной минимальной температуры до максимальной. Арматура контейнеров должна быть снабжена заглушками.

4.10. Товар поставляется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 № 486 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», с требованиями, установленными приложениями А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 года (ДОПОГ) и Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200.

4.11. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией:

- товарной/товарно-транспортной накладной (УПД);

- документами, подтверждающими качество товара, который должен содержать: товарный знак и (или) наименование предприятия - изготовителя; наименование продукта, его сорт; номер партии; номера контейнеров входящих в партию; дату заполнения тары; массу нетто и брутто; количество тарных мест в партии; результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; классификационный шифр по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- спецификацией на тару, отгруженную с товаром (хлором);

4.12. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

4.13. Заказчик осуществляет возврат порожних спец. контейнеров (обязательное наличие защитных колпаков) с исправной запорной арматурой в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки, в автомашине Поставщика (при условии, что в указанный период у Поставщика имеется обязательство по поставке товара Заказчику).

Отправка Поставщиком отдельной автомашины для осуществления только возврата спец. контейнеров от Заказчика настоящим Договором не предусматривается. В таком случае Заказчик самостоятельно и за свой счёт осуществляет возврат спец. контейнеров Поставщику в предусмотренные настоящим Договором сроки.

4.13.1. В случае необоснованной задержки спец. контейнеров, Заказчик уплачивает Поставщику штраф из расчета:

- от 1 до 20 дней –50% стоимости несвоевременно возвращённых спец. контейнеров;

- свыше 20 дней – 100% стоимости несвоевременно возвращённых спец. контейнеров.

4.13.2. В случае возврата разукомплектованной спец. тары, заказчик уплачивает по требованию поставщика штраф из расчета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. без НДС, за один защитный колпак для контейнера.

4.13.3. В случае утраты/невозврата или замены спец. контейнеров на другие Заказчик помимо уплаты штрафа за просрочку возврата, возмещает поставщику стоимость утраченного имущества по ценам, действующим на заводе-изготовителе на момент его утраты.

4.13.4. Уплата штрафа за просрочку возврата (сдачи) спец. контейнеров не освобождает Заказчика от обязанности их возврата.

4.14. Поставщик заверяет, что запорная арматура ВИЛН.4912.11.001, используемая Поставщиком на спец.контейнерах, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается Декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AM02.B.00392/19 и Паспортом ВИЛН.491211.001 ПС на использование в среде жидкого хлора».

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным заказчиком, государственным стандартам, действующим в Российской Федерации, иным документам, устанавливающим требования к качеству данного товара.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

5.3. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. Качество товара должно соответствовать ГОСТу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на момент поставки товар должен иметь действующий сертификат соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

5.5. Остаточный срок годности товара на момент поставки товара должен быть не менее 80 % от общего срока годности товара, установленного производителем товара.

5.6. Товар должен соответствовать требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанным в Приложении № 1.

5.7. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается отгрузка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и срокам в соответствии с условиями, установленными настоящим договором.

6.2. Приемка осуществляется в соответствии с положениями Инструкций о порядке приемки, утвержденных Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 (по количеству) и № П-7 (по качеству) в качестве договорных условий.

6.3. При передаче товара Поставщик представляет Заказчику документы, указанные в п. 4.11. настоящего договора.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Наименование товара, единицы измерения, цены за единицу товара должны быть указаны в точном соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору). При поставке товара без надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, товар принятию и оплате не подлежит.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе нарушения сроков поставки товара, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 (Десять) процентов цены договора.

Размер штрафа по настоящему договору составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек. Сумма штрафа изменяется в случае изменения цены договора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора.

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы:

а) 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения виновной стороной обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

73. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Претензии о невыполнении или ненадлежащем выполнении поставщиком обязательств по договору составляются заказчиком в письменной форме. Уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется поставщику по почте, факсу или электронной почте, либо нарочным способом.

Адресом электронной почты для получения извещений является: _______________.

Номером факса для получения извещений является: _______________.

8.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения истца.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.1.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязанностей договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- если Поставщик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора;

- неоднократного (два и более) или существенного (более 5 дней) нарушения сроков поставки товара, указанных в договоре;

- неоднократного (более двух раз) предоставления товара ненадлежащего качества, подтвержденного экспертизой;

- проведения ликвидации предприятия Поставщика или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации об осуществлении закупок требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре.

9.3.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.3.2. Вступившее в силу решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 3 (трех) рабочих дней, размещается в единой информационной системе.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания. Права и обязанности у сторон наступают с 12.01.2026 г. и действуют до 31.12.2026 года, а в части финансовых расчетов между сторонами и возврата спец. контейнеров и спец. баллонов до полного исполнения обязательств.

Стороны признают юридическую силу договора, заключенного с использованием факсимильной связи, электронной почты, и обязуются в течение 10 (Десяти) дней подписать оригинал дого­вора и передать его другой стороне, при этом вся переписка ведётся исключительно по указанным в п.12 электронным адресам и/или номерам телефонов факсимильной связи.

12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Все изменения условий настоящего договора производятся путем подписания полномочными представителями сторон дополнительных соглашений.

12.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором и Приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

12.7. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует, что:

- имеет право заключить настоящий Договор и исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

- лицо, заключающее настоящий Договор от имени соответствующей Стороны, надлежащим образом уполномочено на это;

- принятие и исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору не влечёт за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов соответствующей Стороны, нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной которых является соответствующая Сторона, или нарушение какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений законодательства Российской Федерации, а если Сторона является нерезидентом-законодательства государства, резидентом которой она является;

- на дату заключения настоящего Договора каждой из Сторон были получены, совершены и являются действительными все корпоративные решения и процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора;

- на дату заключения настоящего Договора каждой из сторон были получены, совершены и являются действительными все необходимые разрешения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

- является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объёме.

12.8. Каждая из Сторон признает, что другая Сторона заключает настоящий Договор, полностью полагаясь на заявления и заверения, изложенные в пункте 12.7. настоящего Договора, и ответственность за несоответствие действительности каких бы то ни было положений настоящего договора (в том числе влекущее за собой признание настоящего Договора полностью или частично недействительными) целиком несёт Сторона, сделавшая соответствующее заявление.

12.9. Каждая из Сторон признаёт, что содержащиеся в пунктах 12.7.-12.8. настоящего Договора заявления и заверения будут действительными и полностью соответствовать действительности в течение всего срока действия настоящего Договора.

12.10. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Спецификация.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______

от «_____» _________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хлора жидкого в контейнерах

- Посмотреть таблицу с данными

*Заполняется из заявки Победителя

- Посмотреть таблицу с данными

В зависимости от способа налогообложения Поставщика в соответствии с действующим законодательством указывается с учетом НДС с расшифровкой или без учета НДС при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

В случае если, договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то подлежащая уплате физическому лицу сумма уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. ↑

Приложение_№2_НМЦД_Хлор

Приложение_№3_ТЗ_Хлор

Извещение_хлор._pdf